ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАХІДНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ

НАКАЗ

09.10.2024 №218

Львів

Про початок моніторингу
процедур закупівель/закупівель

Відповідно до статті 2 та статті 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини другої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», з врахуванням пункту 23 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178, та згідно з пунктом 9 Положення про Західний офіс Держаудитслужби, затвердженого наказом Держаудитслужби від 02.06.2016 № 23.

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати моніторинг процедур закупівель/закупівель відповідно до переліку, що додається.
2. Відділу контролю у сфері закупівель забезпечити проведення моніторингу процедур закупівель/закупівель, зазначених у пункті 1 цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Західного офісу Держаудитслужби Лесю ПИШНИК.

Начальник Роман КРОЛЯК

Додаток до наказу Західного офісу Держаудитслужби 09.10.2024 №218.


Витяг з переліку процедур
закупівель/закупівель

№ з/п
Оголошення про проведення процедури закупівлі/закупівлі та/або повідомлення про намір укласти договір на веб-порталі Уповноваженого органу, опис підстав для здійснення моніторингу процедури закупівлі/закупівлі, унікальний номер дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу: 2. UA-2023-12-05-018484-a, 05.12.2023. Виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель.

Заступник начальника Леся ПИШНИК

Електронний підпис

Запит замовнику на пояснення

Дата: 2024-10-11 12:54:53

Про надання пояснень

Відповідно до статті 19 Конституції України, абзацу 2 статті 2, статті 5 Закону України від 26.01.1993 №2939-ХІІ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та частини п’ятої статті 8 Закону України від 25.12.2015 №922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), в межах здійснення Західним офісом Держаудитслужби моніторингу процедури закупівлі за ІD: UA-2023-12-05-018484-a, яка проведена Давидівською сільською радою Львівського району Львівської області (далі – Замовник), виникла необхідність в отриманні пояснень.

Під час моніторингу встановлено, що за умовами укладеного за результатами проведеної процедури закупівлі UA-2023-12-05-018484-a договору від 25.12.2023 №Т-49/23 (далі – Договір №Т-49/23) підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, в обумовлений строк, у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил, якість яких відповідає умовам договору, або вимогам, що звичайно ставляться на момент передання їх Замовнику (п.2.1. договору); роботи за договором повинні бути виконані у терміни відповідно до графіку виконання робіт, що оформляється додатком до договору і є його невід'ємною частиною (пункт 5.5. договору); підрядник зобов’язаний забезпечити виконання робіт у відповідності до вимог проєктно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, графіку виконання робіт та чинного законодавства України (пункт 6.3.2. договору); Замовник має право контролювати виконання робіт у строки, встановлені договором (пункт 6.2.2. договору).
Одночасно, за умовами вищевказаного договору у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за договором сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим договором (пункт 7.1. договору); у разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (пеня) у розмірі 0,5% за кожен день затримки від неосвоєної суми коштів, а у разі здійснення попередньої оплати підрядник, крім зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції (пункт 7.2. договору); у випадку якщо затримка в реалізації робіт, що виникла з вини підрядника триває більше ніж 30 днів, Замовник письмово повідомляє про це підрядника, у випадку якщо протягом 30 днів підрядник не усуне затримку виконання робіт, Замовник має право в односторонньому порядку відсторонити підрядника від робіт, не звільняючи його від відповідальності, що випливає з договору та залучити іншого підрядника (пункт 7.3. договору).
Також, під час моніторингу встановлено, що відповідно до Графіка виконання робіт, який міститься у Додатку №2 до Договору №Т-49/23, роботи за предметом досліджуваної процедури закупівлі повинні бути виконані протягом грудня 2023 року – червня 2024 року (підготовчі роботи та влаштування водопроводу: грудень 2023 року – лютий 2024 року; влаштування дорожнього одягу, влаштування тротуару та штучних споруд: березень-травень 2024 року; облаштування та обстановка дороги: травень-червень 2024 року).
Слід зазначити, що аналізом наявної у вільному публічному доступі інформації на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів Західним офісом Держаудитслужби відомостей щодо виконання робіт (актів) та їх оплати за Договором №Т-49/23 не виявлено.
В електронній системі закупівель за процедурою закупівлі UA-2023-12-05-018484-a інформація щодо внесення змін до Договору №Т-49/23 відсутня.

Враховуючи вищенаведене, прошу надати пояснення з наступних питань:
1. Надати інформацію (з обов’язковим долученням відповідного документального підтвердження (актів виконаних робіт, платіжних доручень, листів тощо) стосовно стану виконання сторонами зобов’язань за Договором №Т-49/23 щодо виконання робіт та їх оплати.
2. Чи дотримано підрядником умов Договору №Т-49/23 щодо строків виконання робіт за договором (пункти 2.1., 5.5., 6.3.2., Додаток №2 договору) ?
3. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за договором підрядником – чи застосовувалися Замовником заходи, визначені у розділі 7 Договору №Т-49/23 (з обов’язковим долученням відповідного документального підтвердження) ?
4. Чи вносилися зміни до Договору №Т-49/23 ? У разі внесення змін до вказаного договору – пояснити причини та підстави неоприлюднення в електронній системі закупівель відповідних документів та інформації про внесення таких змін.

Пояснення необхідно надати через інформаційно–телекомунікаційну систему закупівель «ProZorro» протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснень необхідно долучити їх документальне підтвердження.
Відповідно до вимог статті 351-1 Кримінального кодексу України невиконання службовою особою законних вимог органу державного фінансового контролю, створення штучних перешкод у його роботі, надання йому завідомо неправдивої інформації караються штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

• Електронний підпис

Запит замовнику на пояснення

Дата: 2024-10-16 10:45:56

Про надання пояснення

Відповідно до статті 19 Конституції України, абзацу 2 статті 2, статті 5 Закону України від 26.01.1993 №2939-ХІІ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та частини п’ятої статті 8 Закону України від 25.12.2015 №922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), в межах здійснення Західним офісом Держаудитслужби моніторингу процедури закупівлі за ІD: UA-2023-12-05-018484-a, яка проведена Давидівською сільською радою Львівського району Львівської області (далі – Замовник), виникла необхідність в отриманні пояснень.

Відповідно до норм статті 318 Господарського кодексу України договір підряду на капітальне будівництво повинен передбачати, зокрема строки початку і завершення будівництва, виконання робіт; права і обов'язки сторін; вартість і порядок фінансування будівництва об'єкта (робіт); порядок розрахунків за виконані роботи, відповідальність сторін (відшкодування збитків); урегулювання спорів, підстави та умови зміни і розірвання договору.
Під час моніторингу встановлено, що за умовами договору від 25.12.2023 №Т-49/23 (далі – Договір №Т-49/23) підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, в обумовлений строк (п.2.1.); роботи за договором повинні бути виконані у терміни відповідно до графіку виконання робіт, що оформляється додатком до договору і є його невід'ємною частиною (п.5.5.); підрядник зобов’язаний забезпечити виконання робіт у відповідності до графіку виконання робіт (п.6.3.2.).
Сторонами Договору №Т-49/23 при його укладанні обумовлено строк виконання робіт за договором у Додатку №2 до договору (Графік виконання робіт) – по червень 2024 року.
Одночасно, за умовами пункту 12.1 Договору №Т-49/23 строк дії договору – до 31.12.2024, а в частині розрахунків до повного його виконання, згідно з умовами цього договору.
Відповідно до норм підпункту 4 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 (із змінами і доповненнями) передбачено можливість внесення змін до істотних умов договору у разі продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження.
Замовником в електронній системі закупівель оприлюднено додаткову угоду від 11.10.2024 №1 до Договору №Т-49/23, якою внесено зміни до пунктів 3.3 та 5.1 договору, зокрема, п.5.1 договору викладено в наступній редакції: «Строк (термін) виконання робіт по 31.12.2025 року згідно з графіком виконання робіт» та викладено у новій редакції Додаток №2 до договору «Графік виконання робіт», у якому передбачено виконання робіт – по грудень 2025 року.
При цьому, у вищевказаній додатковій угоді вказано, що інші умови Договору №Т-49/23 залишаються чинними у редакції, в якій викладені сторонами раніше, сторони підтверджують їх обов’язковість для себе.
Отже зміни до п.12.1 Договору №Т-49/23 (у якому строк дії договору визначено до 31.12.2024, а лише в частині розрахунків - до повного його виконання, згідно з умовами цього договору) сторонами не вносилися.
Слід зазначити, що чинне законодавство (зокрема, статті 631 та 846 Цивільного кодексу України, статті 180 та 318 Господарського кодексу України) розрізняє поняття «строк договору» та «строки виконання робіт».
У наданому під час моніторингу поясненні (оприлюднено 15.10.2024) Замовником зазначено, зокрема, про відсутність фінансування у Замовника та право підрядника через це не розпочинати виконання самих робіт. Також, у поясненні Замовник посилається на пункт 5.6 Договору №Т-49/23, відповідно до якого строки договору можуть переглядатись сторонами за наявності умов: - відсутності фінансування.
Водночас, за умовами п.5.6 Договору №Т-49/23 такий перегляд можливий щодо строку договору (а не строку виконання робіт), а додатковою угодою від 11.10.2024 №1 до Договору №Т-49/23 переглянуто строки виконання робіт.
Окрім того, за умовами п.4.7. Договору №Т-49/23 про тимчасове припинення будівництва з причин відсутності фінансування Замовник попереджає підрядника письмово.
Враховуючи вищенаведене, прошу надати пояснення з наступних питань:
1. Надати документальне підтвердження виникнення об’єктивних обставин (зокрема, відсутності фінансування, про що зазначено Замовником у наданому 15.10.2024 поясненні), що спричинили продовження додатковою угодою від 11.10.2024 №1 до Договору №Т-49/23 строку виконання робіт – по грудень 2025 року.
2. Надати документальне підтвердження щодо письмового попередження Замовником підрядника про відсутність фінансування у Замовника (умови п.4.7. Договору №Т-49/23).
3. Надати інформацію про те, чи виконувалися підрядником роботи в період від дати укладення Договору №Т-49/23 до дати внесення змін до вказаного договору додатковою угодою №1 (25.10.2023 – 10.10.2024) та які саме.
4. Надати обґрунтування щодо зміни (перегляду) строків виконання робіт за Договором №Т-49/23 без відповідного внесення змін до п.12.1 договору.
Пояснення необхідно надати через інформаційно–телекомунікаційну систему закупівель «ProZorro» протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснень необхідно долучити їх документальне підтвердження.
Відповідно до вимог статті 351-1 Кримінального кодексу України невиконання службовою особою законних вимог органу державного фінансового контролю, створення штучних перешкод у його роботі, надання йому завідомо неправдивої інформації караються штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

• Електронний підпис

Порушення не виявлено

Електронний підпис