Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт приміщень третього поверху другого блоку Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці по вулиці Сільськогосподарській, 21, в м.Полтава» (2черга.) за кодом ДК021:2015:45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»
Очікувана вартість
1 496 733,00 UAH
UA-2020-10-22-003542-a ● b1d1fb0c71d54d778801751e8a77624b
Спрощена закупівля
Спрощена
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | КУ "Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці" |
| Код ЄДРПОУ: | 13962350 |
| Місцезнаходження: | 38751, Україна , Полтавська обл., м. Полтава, вул. Сільськогосподарська, 21 |
| Контактна особа: |
Сергій Володимирович Шевченко +380532590425 gorbanivka1991@ukr.net |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 22 жовтня 2020 10:54 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 28 жовтня 2020 12:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 02 листопада 2020 15:00 |
| Початок аукціону: | 03 листопада 2020 14:46 |
| Очікувана вартість: | 1 496 733,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 14 967,33 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 1,00% |
| Вид тендерного забезпечення: | Електронна гарантія |
| Сума тендерного забезпечення: | 7483.66 UAH |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Роботи
Робота – 1 шт., а саме: Капітальний ремонт приміщень третього поверху другого блоку Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці по вулиці Сільськогосподарській, 21, в м.Полтава (2черга).
Строки виконання робіт : до 15 грудня 2020 року (на кошти наявних асигнувань передбачених кошторисом 2020 року); до 15 травня 2021 року (на кошти асигнувань передбачених кошторисом 2021 року). Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету.
Розгорнути
Згорнути
Строки виконання робіт : до 15 грудня 2020 року (на кошти наявних асигнувань передбачених кошторисом 2020 року); до 15 травня 2021 року (на кошти асигнувань передбачених кошторисом 2021 року). Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету.
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 роботи
Капітальний ремонт приміщень третього поверху другого блоку Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці по вулиці Сільськогосподарській, 21, в м.Полтава (2черга)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
38751, Україна, Полтавська область, м.Полтава, вул. Сільськогосподарська, 21
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
15 травня 2021
ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Виконання робіт | За умови наявності коштів Замовник може здійснювати попередню оплату згідно виставленого рахунку у розмірі не більше 30 % обсягу робіт. Попередня оплата сплачується на розрахунковий рахунок відкритий в органах ДКС України Підряднику протягом 5 (п’яти ) банківських днів з моменту надання Підрядником рахунку на попередню оплату до даного Договору. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику. | Аванс | 5 | Банківські | 30 |
| Виконання робіт | 70% обсягу робіт - післяоплата, підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами Акт прийняття виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних підрядних робіт (ф.КБ-3), які складаються Підрядником і подаються для підписання Замовнику до 25 числа поточного місяця. Остаточний розрахунок Замовник проводить протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підписання Акту прийняття виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (ф.КБ-3). | Пiсляоплата | 14 | Календарні | 70 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
23 жовтня 2020 10:23 |
Електронний підпис | Друкувати оголошення PDF |
23 жовтня 2020 10:23 |
Оголошення Горбанівський-капітальний ремонт.zip |
23 жовтня 2020 10:23 |
Електронний підпис
Друкувати оголошення PDF
|
|||
23 жовтня 2020 10:23 |
Оголошення Горбанівський-капітальний ремонт.zip
|
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 03 листопада 2020 15:07
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРК СТРОЙ" |
1 390 000,00
UAH з ПДВ
|
1 345 096,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ" |
1 400 000,00
UAH з ПДВ
|
1 354 000,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРК СТРОЙ" #40093478 |
Переможець |
1 345 096,00
UAH з ПДВ
|
10 листопада 2020 14:33
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
12 лютого 2022 12:59
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
24 грудня 2021 10:31
|
| ДУ6 (Дог 464).pdf | зміни до договору |
24 грудня 2021 10:26
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
20 вересня 2021 10:34
|
| ДУ5 (Дог 464).pdf | зміни до договору |
20 вересня 2021 10:34
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
09 серпня 2021 09:15
|
| ДУ4 (Дог 464).pdf | зміни до договору |
09 серпня 2021 09:14
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
18 травня 2021 16:35
|
| Дод уг 3 (Дог 464).pdf | зміни до договору |
18 травня 2021 16:31
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
30 грудня 2020 21:53
|
| Дод уг 2 (Дог 464).pdf | зміни до договору |
30 грудня 2020 21:53
|
| Дод уг 1 (Дог 464).pdf | зміни до договору |
30 грудня 2020 21:52
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
19 листопада 2020 17:40
|
| Дод уг 1 (Дог 464).pdf | зміни до договору |
19 листопада 2020 17:39
|
| Електронний підпис | укладений |
19 листопада 2020 17:09
|
| Дог 464.pdf | укладений |
19 листопада 2020 17:09
|
Зміни до договору
| Дата внесення змін до договору: | 19 листопада 2020 |
| Дата публікації змін до договору: | 19 листопада 2020 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | Сторони домовилися внести відповідні зміни в Розділ «3. ЦІНА ДОГОВОРУ» Договору № 464 від «19» листопада 2020 р. та викласти в наступній редакції: 3.1. «Загальна сума цього Договору становить 1 345 096 грн. 00 коп. ( один мільйон триста сорок п’ять тисяч дев’яносто шість гривень 00 копійок) з ПДВ, - 224 182, 67 грн. в.т.ч.(сума на кошти наявних асигнувань передбачених кошторисом 2020 року складає 515607,68 грн. ) та (829 488, 32 грн. - на суму коштів по мірі їх надходження з Обласного бюджету) |
| Номер договору про закупівлю: | 464 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 1 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 30 грудня 2020 |
| Дата публікації змін до договору: | 30 грудня 2020 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | 1. Сторони вирішили шляхом внесення змін в даний договір зменшити суму коштів наявних асигнувань передбачених кошторисом 2020 року на 81916,56 грн до 433691,12 грн. та в свою чергу, збільшити суму коштів які надійдуть з Обласного бюджету на 81916,56 грн до 911404,88 грн., при цьому сума договору залишається незмінною та становить 1 345 096 грн. 00 коп. ( один мільйон триста сорок п’ять тисяч дев’яносто шість гривень 00 копійок) з ПДВ. 2. Пункт 3.1. Договору № 464 від «19» листопада 2020р. Викласти в наступній редакції: «3.1.Загальна сума цього Договору становить 1 345 096 грн. 00 коп. ( один мільйон триста сорок п’ять тисяч дев’яносто шість гривень 00 копійок) з ПДВ, - 224 182, 67 грн. в.т.ч.(сума на кошти наявних асигнувань передбачених кошторисом 2020 року складає 433691,12 грн. ) та (911404,88 грн. - на суму коштів по мірі їх надходження з Обласного бюджету)». |
| Номер договору про закупівлю: | 464 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 2 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 14 травня 2021 |
| Дата публікації змін до договору: | 18 травня 2021 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | 1. Відповідно до пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» Сторони дійшли згоди щодо продовження строків виконання робіт до 31.12.2021р. за Договором № 464 від «19» листопада 2020р.. 2. Пункт 5.1. Договору № 464 від «19» листопада 2020р. Викласти в наступній редакції: «5.1.Терміни виконання робіт за цим Договором, а також їх окремих обсягів (етапів, видів робіт) визначаються Календарним графіком виконання робіт (далі - «Графік»), який є невід'ємною частиною цього Договору, але у всякому випадку не повинен перевищувати 13 місяців з дня підписання даного Договору». 3. Пункт 5.2. Договору № 464 від «19» листопада 2020р. Викласти в наступній редакції: «5.2. Строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком (Додаток № 2) - початок робіт - не пізніше наступного робочого дня з дня підписання Акту приймання – передачі Об’єкту робіт. - закінчення робіт - до 28 грудня 2020 року ( на кошти передбачені кошторисом 2020 року); до 20 грудня 2021 року (на кошти по мірі їх надходження з Обласного бюджету). |
| Номер договору про закупівлю: | 464 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 3 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 05 серпня 2021 |
| Дата публікації змін до договору: | 09 серпня 2021 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | Зміна графіку виконання робіт та фінансування на 2021 рік. |
| Номер договору про закупівлю: | 464 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 4 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 15 вересня 2021 |
| Дата публікації змін до договору: | 20 вересня 2021 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | Зміни стосовно попередньої оплати. |
| Номер договору про закупівлю: | 464 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 5 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 22 грудня 2021 |
| Дата публікації змін до договору: | 24 грудня 2021 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | 1. Сторони вирішили зменшити суму Договору на 114024,66 грн. та внести зміни в пункт 3.1 Розділу 3 «ЦІНА ДОГОВОРУ» Договору на закупівлю робіт № 464 від 19 листопада 2020 року та викласти у наступній редакції : 3.1. Загальна сума цього Договору становить 1231071,34 грн. 00 коп. ( один мільйон двісті тридцять одна тисяча сімдесят одна грн. 34 коп.) з ПДВ, яке складає - 205178,55 грн. в.т.ч.(сума на кошти наявних асигнувань передбачених кошторисом 2020 року складає 433691,12 грн.) та (797380,22 грн. - сума коштів наявних асигнувань передбачених на 2021 рік). |
| Номер договору про закупівлю: | 464 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 6 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |