Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | ПрАТ "АК "Київводоканал" |
| Код ЄДРПОУ: | 03327664 |
| Місцезнаходження: | 01015, Україна , м. Київ обл., м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а |
| Контактна особа: |
Андрій Брюханов +380442007327 bryukhanov.kvk.kapstroy@gmail.com |
| Категорія: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 25 липня 2022 18:34 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 31 липня 2022 00:00 |
| Оскарження умов закупівлі: | до 06 серпня 2022 00:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 10 серпня 2022 00:00 |
| Початок аукціону: | 10 серпня 2022 15:52 |
| Очікувана вартість: | 41 455 582,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 207 277,91 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,50% |
| Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: | Мова тендерної пропозиції українська |
| Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: | Вид забезпечення тендерної пропозиції: гарантія у вигляді забезпечувального (гарантійного) платежу. Учасник під час подання тендерної пропозиції одночасно надає забезпечення тендерної пропозиції (документ, що підтверджує перерахування учасником забезпечення тендерної пропозиції) відповідно до п. 2 «Забезпечення тендерної пропозиції» Інструкції з підготовки тендерної пропозиції Тендерної документації |
| Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: | 207000 UAH |
| Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: | Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю становить 2,5 відсотки вартості договору про закупівлю (суми, що встановлена як остаточна цінова пропозиція учасника-переможця за результатами електронного аукціону).Учасник-переможець не пізніше 1 (одного) робочого дня з дати укладання договору про закупівлю повинен надати оригінал банківської гарантії та супровідні для неї документи, що засвідчує надання ним забезпечення виконання договору про закупівлю. |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Роботи
про проведення відкритих торгів
1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія; ПрАТ «АК «Київводоканал», м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а, 01015, 03327664
Юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, зазначені у пункті 4 частини першої статті 2;юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, зазначені у пункті 4 частини першої статті 2: наявність спеціальних або ексклюзивних прав - прав, наданих у межах повноважень органом державної влади або органом місцевого самоврядування на підставі будь-якого нормативно-правового акта та/або акта індивідуальної дії, що обмежують провадження діяльності у сферах, визначених цим Законом, однією чи кількома особами, що істотно впливає на здатність інших осіб провадити діяльність у зазначених сферах.
2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності); виконання будівельних робіт по об’єкту «Реконструкція каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Жуковського на ділянці від вул. Гвардійської до вул. Васильківської в Голосіївському районі м. Києва», ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, кошторисні норми України у будівництві затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)
3) кількість та місце поставки товарів, обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг; 1 робота, по вул. Жуковського на ділянці від вул. Гвардійської до вул. Васильківськoї в Голосіївському районі м. Києва, 03022, обсяг згідно Додатку 3 до тендерної документації
4) очікувана вартість предмета закупівлі; 41 455 582 грн з ПДВ
5) строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг; 12 місяців
6) кінцевий строк подання тендерних пропозицій; 10.08.2022 до 00 год. 00 хв. за київським часом.
7) умови оплати; передбачені Розділом 2. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ проєкту договору про закупівлю, що міститься у Додатку 2 до Тендерної документації
8) мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції; під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою.
9) розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати); Розмір - 207 000 грн. (двісті сім тисяч гривень 00 коп.). Вид забезпечення тендерної пропозиції: гарантія у вигляді забезпечувального (гарантійного) платежу. Учасник під час подання тендерної пропозиції одночасно надає забезпечення тендерної пропозиції (документ, що підтверджує перерахування учасником забезпечення тендерної пропозиції) відповідно до п. 2 «Забезпечення тендерної пропозиції» Інструкції з підготовки тендерної пропозиції Тендерної документації
10) дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 цього Закону; не застосовується
11) розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях; 0,5 відсотка
12) математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування). не застосовується
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Виконання робіт | Відповідно до проєкту Договору (Додаток 2 до Тендерної документації): Розрахунки за виконані Роботи проводяться Замовником на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт по формі №КБ-2в (далі за текстом – Акти приймання виконаних будівельних робіт) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по формі № КБ-3 (далі за текстом – Довідки про вартість виконаних будівельних робіт). 2.5. Оплата за виконані Роботи проводиться Замовником на підставі підписаних Сторонами Акту(ів) приймання виконаних будівельних робіт та Довідки(ок) про вартість виконаних будівельних робіт з відстрочкою платежу не менше ніж на 45 (сорок п’ять) календарних днів з дати підписання Сторонами Акту(ів) приймання виконаних будівельних робіт та Довідки(ок) про вартість виконаних будівельних робіт. Загальний розмір оплати за виконані Роботи становить не більше 90% від загальної вартості виконаних Робіт по Договору (п. 2.1. Договору). | Пiсляоплата | 45 | Календарні | 90 |
| Виконання робіт | 2.6. Оплата за виконані Роботи у розмірі не більше 10% від загальної вартості виконаних Робіт по Договору (п. 2.1. Договору) проводиться Замовником у двотижневий строк після введення Об’єкту в експлуатацію відповідно до чинного законодавства в Україні, та передачі Замовнику комплектної виконавчої документації у чотирьох примірниках. 2.7. На підставі окремої заявки та відповідних обґрунтувань Генпідрядника, Замовник має право але не зобов’язаний надавати Генпідряднику аванс. Строк на який надається аванс Генпідряднику визначається Замовником та зазначається у відповідній додатковій угоді до даного Договору. | Пiсляоплата | 14 | Календарні | 10 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
28 липня 2022 15:54 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
28 липня 2022 15:53 |
Перелік_змін_1_28_07_2022.docx | |
28 липня 2022 15:53 |
ТД-Жуковського_28_07_нова_редакція.pdf | |
25 липня 2022 18:34 |
Том 1 ІПС-002-02-18-ЗК.pdf | |
25 липня 2022 18:34 |
Форма_оголошення_відкриті_торги_Жуковського.docx | |
25 липня 2022 18:34 |
Том 2 ІПС-002-02-18-ОБ.pdf | |
25 липня 2022 18:34 |
ТД_Жуковського.pdf |
28 липня 2022 15:54 |
Файл з підписом
Друкувати оголошення PDF
|
|||
28 липня 2022 15:53 |
Перелік_змін_1_28_07_2022.docx
|
|||
28 липня 2022 15:53 |
ТД-Жуковського_28_07_нова_редакція.pdf
|
|||
25 липня 2022 18:34 |
Том 1 ІПС-002-02-18-ЗК.pdf
|
|||
25 липня 2022 18:34 |
Форма_оголошення_відкриті_торги_Жуковського.docx
|
|||
25 липня 2022 18:34 |
Том 2 ІПС-002-02-18-ОБ.pdf
|
|||
25 липня 2022 18:34 |
ТД_Жуковського.pdf
|
Роз’яснення до процедури
Запитання до процедури
Інформація про моніторинг
- UA-M-2023-01-09-000017 ● ba81c55294bb4c76bccee6b5a06aa7d4
- Статус: завершено ● Дата: 08 лютого 2023
-
Підстави для прийняття рішення про початок моніторингу:
- Виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель
-
Етапи закупівельного процесу:
- Планування закупівлі та оприлюднення інформації про її проведення
- Розкриття тендерних пропозиції, їх розгляд та оцінка
- Укладання та виконання договору про закупівлю (прийняття рішення про відміну торгів)
Повідомлення про прийняття рішення про початок моніторингу процедури закупівлі
| Дата прийняття рішення про проведення моніторингу: | 06 січня 2023 |
| Дата публікації рішення про проведення моніторингу: | 09 січня 2023 13:41 |
ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
06.01.2023 № 2
Київ
Про початок моніторингу
процедур закупівель
Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 9 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43,
НАКАЗУЮ:
1. Розпочати моніторинг процедур закупівель відповідно до переліку, що додається.
2. Департаменту моніторингу закупівель забезпечити проведення моніторингу процедур закупівель, зазначених у пункті 1 цього наказу.
Заступник Голови Юлія СОЛЯНІК
Додаток
до наказу Державної аудиторської служби України
«Про початок моніторингу процедур
закупівель»
Витяг з переліку
процедур закупівель
№ з/п
Оголошення про проведення процедури закупівлі та/або повідомлення про намір укласти договір на вебпорталі Уповноваженого органу Опис підстав для здійснення моніторингу закупівлі
унікальний номер дата оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу
1 UA-2022-07-25-008242-a 25.07.2022 виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі закупівель
Заступник директора департаменту – начальник відділу моніторингу
закупівель суб’єктів державної власності, що мають стратегічне
значення для економіки держави, Департаменту моніторингу закупівель Дмитро СТЕК
Запит замовнику на пояснення
Дата: 2023-01-17 11:24:19
Запит на отримання інформації
У межах проведення моніторингу процедури закупівлі робіт з виконання будівельних робіт по об’єкту «Реконструкція каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Жуковського на ділянці від вул. Гвардійської до вул. Васильківської в Голосіївському районі м. Києва», ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, кошторисні норми України у будівництві затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015) (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером UA-2022-07-25-008242-a) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, постала потреба в отриманні пояснень (інформації та документів), а саме:
1. Надати інформацію та відповідні документи, на підставі яких вами здійснено обґрунтування розміру витрат, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість.
2. Надати інформацію та її документальне підтвердження щодо виконання переможцем процедури закупівлі умов пункту 6 розділу 6 «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» тендерної документації, в частині внесення забезпечення виконання договору про закупівлю.
3. Надати інформацію та її документальне підтвердження щодо перерахування авансу Генпідряднику та його використання відповідно до умов пункту 2.7 договору від 29.08.2022 № 2908, а також підстави збільшення авансу відповідно до Додаткової угоди 26.12.2022 № 3.
4. Надати інформацію та її документальне підтвердження щодо об’єктивних обставин зміни строку виконання зобов’язань за договором від 29.08.2022
№ 2908 відповідно до додаткової угоди від 30.11.2022 № 2.
Пояснення, інформацію та документи, щодо яких буде зазначено в поясненнях, та які обґрунтовують позицію замовника з поставленого(-их) питання(-нь), необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
Відповідь замовника на пояснення
Дата: 2023-01-20 09:42:01
Надання пояснень
У ПрАТ «АК «Київводоканал» (далі – Товариство, Замовник) розглянуто запит про надання пояснень Державної аудиторської служби України, розміщений 17.01.2023 у системі електронних закупівель Prozorro, у межах проведення моніторингу процедури закупівлі UA-2022-07-25-008242-a, предмет закупівлі – виконання будівельних робіт по об’єкту «Реконструкція каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Жуковського на ділянці від вул. Гвардійської до вул. Васильківської в Голосіївському районі м. Києва», ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, кошторисні норми України у будівництві затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015) (далі – Об'єкт будівництва).
За результатами розгляду інформуємо.
ПрАТ «АК «Київводоканал» здійснювало закупівлю товарів, робіт та послуг відповідно до вимог Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (із змінами) (далі – Закон).
У відповідь на питання 1 Державної аудиторської служби України:
1. Надати інформацію та відповідні документи, на підставі яких вами здійснено обґрунтування розміру витрат, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість.
Товариство повідомляє.
На виконання норм п. 3 ч. 2 ст. 22 Закону Замовник у додатку 3 до тендерної документації на закупівлю Об'єкту будівництва відобразив технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, технічну специфікацію (опис предмета закупівлі), що містяться у вигляді Відомостей матеріалів та Відомостей робіт із поміткою, що у разі якщо додаток 3 або інші документи до тендерної документації містять посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію, вважається, що додаток 3 або інші документи до тендерної документації (технічні вимоги) містить(ять) вираз «або еквівалент». По Об’єкту будівництва була розроблена проєктна документація, що отримала позитивний експертний звіт від 07.08.2019 № 00-0555-19/ІЗ щодо розгляду проектної документації за робочим проектом «Реконструкція каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Жуковського на ділянці від вул. Гвардійської до вул. Васильківської в Голосіївському районі м. Києва» Державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація – центральна служба Української державної будівельної експертизи» ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» (далі – Експертний звіт).
Проектна документація була розміщена в системі Prozorro разом із оголошенням про проведення відкритих торгів 25.07.2022. Проєктна документація – затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, організаційні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва (п 3.17 ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарств України від 04.06.2014 № 163).
Отже, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі грунтуються на проєктній документації по Об’єкту будівництва, а також позитивному Експертному звіті (назви файлів – «Експ. звіт - Жуковського.pdf», «Том 1 ІПС-002-02-18-ЗК.pdf», «Том 2 ІПС-002-02-18-ОБ.pdf» що додаються).
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. Визначення очікуваної вартості по Об’єкту будівництва було здійснено Замовником відповідно до пунктів 22, 27 частини першої ст. 1 та п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, абзацу 2 п. 4 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 708 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі», кошторисних норм України у будівництві затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 та даними зведеного кошторисного розрахунку на весь Об’єкт будівництва відповідно до розробленої та затвердженої проєктної документації.
Враховуючи затверджений Експертний звіт по Об’єкту будівництва Замовником була визначена очікувана вартість будівництва щодо Закупівлі у розмірі 41 455 582,00 грн з ПДВ, що містить весь обсяг будівельних робіт з відповідними витратами, що включені до проєктної документації по Об’єкту будівництва.
У відповідь на питання 2 Державної аудиторської служби України:
2. Надати інформацію та її документальне підтвердження щодо виконання переможцем процедури закупівлі умов пункту 6 розділу 6 «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» тендерної документації, в частині внесення забезпечення виконання договору про закупівлю.
Товариство повідомляє.
Відповідно до вимог пункту 6 Розділу 6 «Результати торгів та укладання договору про закупівлю тендерної документації», учасник-переможець ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ – 39894111) надав оригінал банківської гарантії та супровідні для неї документи, що засвідчує надання ним забезпечення виконання договору про закупівлю (назва файлу «Банківська_гарантія.pdf» додається), а саме:
- Гарантія №28753 від 26 серпня 2022 року;
- Банківська ліцензія від 21.01.2019 № 240 видана Акціонерному товариству «Комерційний банк «Глобус» (АТ «КБ «Глобус»);
- Витяг з державного реєстру банків від 16.08.2021;
- Витяг із наказу № 2398-К від 27.12.2019;
- Супровідний лист до гарантії №28753 від 26 серпня 2022 року;
- Виписка по особовому рахунку за 26 серпня 2022 року.
Дата підписання договору на закупівлю № 2908 – 29.08.2022.
Дата отримання оригіналу банківської гарантії та супровідних для неї документів – 26.08.2022 року.
У відповідь на питання 3 Державної аудиторської служби України:
3. Надати інформацію та її документальне підтвердження щодо перерахування авансу Генпідряднику та його використання відповідно до умов пункту 2.7 договору від 29.08.2022 № 2908, а також підстави збільшення авансу відповідно до Додаткової угоди 26.12.2022 № 3.
Товариство повідомляє.
Договір про закупівлю від 29.08.2022 № 2908 по Об’єкту будівництва (далі – Договір) укладений у відповідності до норм Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень Закону.
Умовами Договору п. 2.7., передбачено, що на підставі окремої заявки та відповідних обґрунтувань Генпідрядника, Замовник має право але не зобов’язаний надавати Генпідряднику аванс. Строк на який надається аванс Генпідряднику визначається Замовником та зазначається у відповідній додатковій угоді до Договору.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ – 39894111) (далі – Генпідрядник) відповідно до листа від 29.08.2022 № 290822-2 звернувся до Замовника щодо розгляду можливості отримання авансового платежу із відповідними обґрунтуваннями щодо його використання (назва файлу «Про отримання авансу.pdf» додається).
Відповідно до п. 2.8. Договору, Розрахунки за Договором Замовник здійснює в національній валюті України – гривні, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок Генпідрядника та на умовах Договору.
Замовником, шляхом укладання додаткової угоди №1 було прийнято рішення про перерахування авансового платежу на рахунок Генпідрядника 31.08.2022 (назва файлу «Квитанція_аванс_1.pdf»).
Умови абз. 2 п. 2.7. договору передбачають, що Генпідрядник зобов’язується надати Замовнику належно оформлені Акти приймання виконаних будівельних робіт та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт на суму отриманого авансу за 7-м (сім) банківських днів до закінчення строку, на який надавався аванс.
Документом що підтверджує належне використання авансу є довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) яка в тому числі підтверджує виконання будівельних робіт на суму отриманого авансу (назва файлу «Форма КБ 3.pdf»).
Виконавши зазначений пункт умов Договору, Генпідрядник листом від 19.12.2022 № 191222-1 звернувся до Замовника щодо можливості отримання другого авансового платежу із відповідними обґрунтуваннями щодо його використання (назва файлу «Про отримання авансу 2.pdf» додається).
Повідомляємо, що умови Договори не містять обмежень щодо кількості авансів, суми відсотків по наданим авансам, а усі строки на які надаються аванси визначаються Замовником та зазначаються у відповідних додаткових угодах до Договору (п. 2.7. Договору).
Враховуючи вчасне та належне виконання своїх зобов’язань щодо наданого авансового платежу, Замовником, шляхом укладання додаткової угоди №3 було прийнято рішення про перерахування другого авансового платежу (назва файлів «квитанція 1.pdf», «квитанція 2.pdf», «квитанція 3.pdf», «квитанція 4.pdf»).
У відповідності до умов додаткової угоди № 3 від 26.12.2022, Генпідрядник зобов’язується надати Замовнику належно оформлені Акти приймання виконаних будівельних робіт по формі № КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі № КБ-3 на суму отриманого авансового платежу не пізніше ніж через 3 (три) місяці.
Облік строку на який надається авансовий платіж починається з дня перерахування Замовником коштів на рахунок Генпідрядника.
Строк на який надавався зазначений аванс спливає у третьому місяці 2023 року тому на момент надання цих пояснень Генпідрядник не зобов’язаний надавати Замовнику належно оформлені Акти приймання виконаних будівельних робіт по формі № КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі № КБ-3 на суму отриманого авансового платежу.
У відповідь на питання 4 Державної аудиторської служби України:
4. Надати інформацію та її документальне підтвердження щодо об’єктивних обставин зміни строку виконання зобов’язань за договором від 29.08.2022 № 2908 відповідно до додаткової угоди від 30.11.2022 № 2.
Додаткова угода № 2 від 30.11.2022 (далі – Додаткова угода) до Договору укладена у відповідності до умов Договору, Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень Закону.
Згідно зі статтею 180 ГКУ господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за Законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.
Враховуючи зазначене, та керуючись п. 14.1. та 14.10. Договору, умови Договору можуть бути змінені за згодою Сторін у порядку, визначеному законодавством України, в т.ч. Законом, шляхом укладання Сторонами додаткової угоди до Договору.
Передумовами внесення змін шляхом укладання Додаткової угоди стали.
На момент укладання Договору Додаток 2 Графік виконання робіт по Об’єкту будівництва передбачає дату закінчення виконання робіт – 31.08.2023.
Пунктом 3.1. Договору передбачено, строки виконання (в т.ч. дата початку та закінчення) Робіт (етапів) визначаються Сторонами у Додатку № 2 до Договору «Графік виконання робіт», який є його невід’ємною частиною, строк виконання Робіт починається не раніше виконання Замовником пунктів 1.2. – 1.4. Договору. Графік виконання робіт розробляється в програмі Microsoft Project.
Після виконання Замовником умов пунктів 1.2. – 1.4. Договору дати початку та закінчення Робіт (етапів) можуть бути уточнені/відкориговані шляхом внесення відповідних змін до Графіку виконання робіт.
У п.1.2. – 1.4. зазначено: склад та обсяг Робіт з будівництва Об’єкту, що доручаються Замовником до виконання Генпідрядником, визначені у проєктній документації, яка передається останньому від Замовника; передача Генпідряднику проєктної документації по Об’єкту здійснюється у 5 (п’яти) денний строк з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін Договору та за підписаними Сторонами Актами передачі-приймання проєктної документації; передача Генпідряднику будівельного майданчику та фронту Робіт здійснюється у 30 (тридцяти) денний строк з моменту підписання Договору за підписаними уповноваженими представниками Сторін Актами передачі-приймання будівельного майданчику та фронту Робіт. Підписання Акту передачі-приймання будівельного майданчику та фронту робіт означає, що Генпідрядник ознайомився з дозвільною документацією, оглянув будівельний майданчик та фронт Робіт і не має перешкод для початку виконання Робіт за цим Договором.
Умови п.3 «Проєкт договору про закупівлю з зазначенням порядку змін його умов» Розділу 6 «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» тендерної документації по Об’єкту будівництва, передбачає, що остаточний вигляд та зміст додатків до договору буде визначено замовником та переможцем торгів під час його укладання (фактором впливу на зміну графіку може послужити час проведення торгів, оскарження, терміни перевірки пропозицій учасників, а також строк укладання договору, що у кожному, окремому випадку проведення відкритих торгів завжди різні).
Зазначена дата закінчення виконання робіт повністю відповідала вимогам тендерної документації, проектної документації та експертному звіту по Об’єкту будівництва, які передбачають, що строк виконання робіт становить 12 місяців.
Уклавши Договір, Замовник, з метою реалізації норм постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури» розпочав процедуру визначення виконавця робіт по здійсненню авторського нагляду по Об’єкту будівництва.
Договір по здійсненню авторського нагляду по Об’єкту будівництва було укладено 20.09.2022, що надало право Замовнику 20.09.2022 направити всі необхідні документи в Департамент архітектурно-будівельного контролю для отримання дозволу на виконання будівельних робіт, а саме, заява про видачу дозволів на виконання будівельних робіт (назва файлу «Заява.pdf»).
За результатами розгляду Заяви на виконання будівельних робіт 30.09.2022
за № КВ012220920402 Замовником було отримано Дозвіл на виконання будівельних робіт по Об’єкту будівництва (назва файлу «Дозвіл Жуковського.pdf»).
Маючи Дозвіл на виконання будівельних робіт по Об’єкту будівництва, Замовник, направив лист від 30.09.2022 № 228/30/30/02-22, із усіма необхідними документами щодо відкриття картки на тимчасове порушення благоустрою по Об’єкту будівництва (назва файлу «Вих.лист № 228.30.30.02-22 благоустрій.pdf»).
Результатом розгляду листа КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КИЇВБЛАГОУСТРІЙ» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (код ЄДРПОУ – 26199708) на відкриття картки на тимчасове порушення благоустрою по Об’єкту будівництва, стало укладення договору від 13.10.2022 № 2022050871 між ПрАТ «АК «Київводоканал» та КП «Київблагоустрій». Оплата зазначених послуг за даним договором здійснена 14.10.2022 (назва файлу «факт виконання оплати за послуги КП Київблагоустрій.pdf»).
Контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою по Об’єкту будівництва було отримано 19.10.2022 (КП «Київблагоустрій» аргументував затримку у видачі зазначеного документу авіаційними обстрілами м. Києва та відключеннями електроенергії).
До зазначених передумов також відноситься рішення Ради оборони міста Києва, відповідно до якого, усі роботи на будівельних майданчиках столиці під час повітряної тривоги припиняються (https://kyivcity.gov.ua/news/u_kiyevi_pid_chas_povitryano_trivogi_pripinyatimut_roboti_na_budivelnikh_maydanchikakh/).
Перелічені фактори, що не залежали від волі Замовника та Генпідрядника, змусили його, керуючись п. 14.10. Договору та шляхом укладання додаткової угоди від 30.11.2022 № 2, внести відповідні зміни до Договору, відкоригувавши Графік виконання робіт по Об’єкту будівництва таким чином що б він повністю відповідав вимогам тендерної документації, проектної документації та експертному звіту по Об’єкту будівництва, які передбачають, що строк виконання робіт повинен становити 12 місяців (1 місяць з яких є підготовчим періодом, що зазначено на арк. 14 Тому 2 ІПС-002-02-18-0Б Проекту організації будівництва по Об’єкту будівництва).
Додатки: 1. Експертний звіт від 07.08.2019 № 00-0555-19/ІЗ на 6 арк в 1 прим;
2. Том 1 ІПС-002-02-18-ЗК на 51 арк в 1 прим;
3. Том 2 ІПС-002-02-18-ОБ на 43 арк в 1 прим;
4. Гарантія №28753 від 26.08.2022 року із супровідними документами на 8 арк в 1 прим;
5. Лист про отримання авансу від 29.08.2022 № 290822-2 на 2 арк в 1 прим;
6. Лист про отримання авансу від 19.12.2022 № 191222-1 на 1 арк в 1 прим;
7. Квитанція про перерахування авансового платежу від 31.08.2022 на 1 арк в 1 прим;
8. Квитанції про перерахування другого авансового платежу (від 26.12.2022, від 27.12.2022, від 28.12.2022, від 29.12.2022 на 4 арк в 1 прим;
9. Заява про видачу дозволу на виконання будівельних робіт від 20.09.2022 на 8 арк в 1 прим;
10. Дозвіл на виконання будівельних робіт від 30.09.2022 № КВ012220920402 на 2 арк в 1 прим;
11. Лист про відкриття картки на тимчасове порушення благоустрою від 30.09.2022 № 228/30/30/02-22 на 1 арк в 1 прим;
12. Квитанція про оплату від 14.10.2022 на 1 арк в 1 прим.
- Банківська_гарантія.pdf
- Вих.лист № 228.30.30.02-22 благоустрій.pdf
- Дозвіл Жуковського.pdf
- Експ. звіт - Жуковського.pdf
- Заява.pdf
- квитанція 1.1.pdf
- квитанція 1.2.pdf
- квитанція 1.3.pdf
- квитанція 1.4.pdf
- Квитанція_аванс_1.pdf
- Пояснення.docx
- Про отримання авансу 2.pdf
- Про отримання авансу.pdf
- Том 1 ІПС-002-02-18-ЗК.pdf
- Том 2 ІПС-002-02-18-ОБ.pdf
- факт виконання оплати за послуги КП Київблагоустрій.pdf
- Форма КБ 3.pdf
- Електронний підпис
Запит замовнику на пояснення
Дата: 2023-01-17 11:24:21
Запит на отримання інформації
У межах проведення моніторингу процедури закупівлі робіт з виконання будівельних робіт по об’єкту «Реконструкція каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Жуковського на ділянці від вул. Гвардійської до вул. Васильківської в Голосіївському районі м. Києва», ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, кошторисні норми України у будівництві затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015) (інформацію опубліковано в електронній системі закупівель за номером UA-2022-07-25-008242-a) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, постала потреба в отриманні пояснень (інформації та документів), а саме:
1. Надати інформацію та відповідні документи, на підставі яких вами здійснено обґрунтування розміру витрат, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість.
2. Надати інформацію та її документальне підтвердження щодо виконання переможцем процедури закупівлі умов пункту 6 розділу 6 «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» тендерної документації, в частині внесення забезпечення виконання договору про закупівлю.
3. Надати інформацію та її документальне підтвердження щодо перерахування авансу Генпідряднику та його використання відповідно до умов пункту 2.7 договору від 29.08.2022 № 2908, а також підстави збільшення авансу відповідно до Додаткової угоди 26.12.2022 № 3.
4. Надати інформацію та її документальне підтвердження щодо об’єктивних обставин зміни строку виконання зобов’язань за договором від 29.08.2022
№ 2908 відповідно до додаткової угоди від 30.11.2022 № 2.
Пояснення, інформацію та документи, щодо яких буде зазначено в поясненнях, та які обґрунтовують позицію замовника з поставленого(-их) питання(-нь), необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.
Відповідь замовника на пояснення
Дата: 2023-01-20 09:45:34
Надання пояснення
У ПрАТ «АК «Київводоканал» (далі – Товариство, Замовник) розглянуто запит про надання пояснень Державної аудиторської служби України, розміщений 17.01.2023 у системі електронних закупівель Prozorro, у межах проведення моніторингу процедури закупівлі UA-2022-07-25-008242-a, предмет закупівлі – виконання будівельних робіт по об’єкту «Реконструкція каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Жуковського на ділянці від вул. Гвардійської до вул. Васильківської в Голосіївському районі м. Києва», ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, кошторисні норми України у будівництві затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015) (далі – Об'єкт будівництва).
За результатами розгляду інформуємо.
ПрАТ «АК «Київводоканал» здійснювало закупівлю товарів, робіт та послуг відповідно до вимог Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (із змінами) (далі – Закон).
У відповідь на питання 1 Державної аудиторської служби України:
1. Надати інформацію та відповідні документи, на підставі яких вами здійснено обґрунтування розміру витрат, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначено його очікувану вартість.
Товариство повідомляє.
На виконання норм п. 3 ч. 2 ст. 22 Закону Замовник у додатку 3 до тендерної документації на закупівлю Об'єкту будівництва відобразив технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, технічну специфікацію (опис предмета закупівлі), що містяться у вигляді Відомостей матеріалів та Відомостей робіт із поміткою, що у разі якщо додаток 3 або інші документи до тендерної документації містять посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію, вважається, що додаток 3 або інші документи до тендерної документації (технічні вимоги) містить(ять) вираз «або еквівалент». По Об’єкту будівництва була розроблена проєктна документація, що отримала позитивний експертний звіт від 07.08.2019 № 00-0555-19/ІЗ щодо розгляду проектної документації за робочим проектом «Реконструкція каналізаційної мережі Д=200 мм по вул. Жуковського на ділянці від вул. Гвардійської до вул. Васильківської в Голосіївському районі м. Києва» Державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація – центральна служба Української державної будівельної експертизи» ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» (далі – Експертний звіт).
Проектна документація була розміщена в системі Prozorro разом із оголошенням про проведення відкритих торгів 25.07.2022. Проєктна документація – затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, організаційні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва (п 3.17 ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарств України від 04.06.2014 № 163).
Отже, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі грунтуються на проєктній документації по Об’єкту будівництва, а також позитивному Експертному звіті (назви файлів – «Експ. звіт - Жуковського.pdf», «Том 1 ІПС-002-02-18-ЗК.pdf», «Том 2 ІПС-002-02-18-ОБ.pdf» що додаються).
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. Визначення очікуваної вартості по Об’єкту будівництва було здійснено Замовником відповідно до пунктів 22, 27 частини першої ст. 1 та п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, абзацу 2 п. 4 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 708 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі», кошторисних норм України у будівництві затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 та даними зведеного кошторисного розрахунку на весь Об’єкт будівництва відповідно до розробленої та затвердженої проєктної документації.
Враховуючи затверджений Експертний звіт по Об’єкту будівництва Замовником була визначена очікувана вартість будівництва щодо Закупівлі у розмірі 41 455 582,00 грн з ПДВ, що містить весь обсяг будівельних робіт з відповідними витратами, що включені до проєктної документації по Об’єкту будівництва.
У відповідь на питання 2 Державної аудиторської служби України:
2. Надати інформацію та її документальне підтвердження щодо виконання переможцем процедури закупівлі умов пункту 6 розділу 6 «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» тендерної документації, в частині внесення забезпечення виконання договору про закупівлю.
Товариство повідомляє.
Відповідно до вимог пункту 6 Розділу 6 «Результати торгів та укладання договору про закупівлю тендерної документації», учасник-переможець ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ – 39894111) надав оригінал банківської гарантії та супровідні для неї документи, що засвідчує надання ним забезпечення виконання договору про закупівлю (назва файлу «Банківська_гарантія.pdf» додається), а саме:
- Гарантія №28753 від 26 серпня 2022 року;
- Банківська ліцензія від 21.01.2019 № 240 видана Акціонерному товариству «Комерційний банк «Глобус» (АТ «КБ «Глобус»);
- Витяг з державного реєстру банків від 16.08.2021;
- Витяг із наказу № 2398-К від 27.12.2019;
- Супровідний лист до гарантії №28753 від 26 серпня 2022 року;
- Виписка по особовому рахунку за 26 серпня 2022 року.
Дата підписання договору на закупівлю № 2908 – 29.08.2022.
Дата отримання оригіналу банківської гарантії та супровідних для неї документів – 26.08.2022 року.
У відповідь на питання 3 Державної аудиторської служби України:
3. Надати інформацію та її документальне підтвердження щодо перерахування авансу Генпідряднику та його використання відповідно до умов пункту 2.7 договору від 29.08.2022 № 2908, а також підстави збільшення авансу відповідно до Додаткової угоди 26.12.2022 № 3.
Товариство повідомляє.
Договір про закупівлю від 29.08.2022 № 2908 по Об’єкту будівництва (далі – Договір) укладений у відповідності до норм Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень Закону.
Умовами Договору п. 2.7., передбачено, що на підставі окремої заявки та відповідних обґрунтувань Генпідрядника, Замовник має право але не зобов’язаний надавати Генпідряднику аванс. Строк на який надається аванс Генпідряднику визначається Замовником та зазначається у відповідній додатковій угоді до Договору.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ – 39894111) (далі – Генпідрядник) відповідно до листа від 29.08.2022 № 290822-2 звернувся до Замовника щодо розгляду можливості отримання авансового платежу із відповідними обґрунтуваннями щодо його використання (назва файлу «Про отримання авансу.pdf» додається).
Відповідно до п. 2.8. Договору, Розрахунки за Договором Замовник здійснює в національній валюті України – гривні, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок Генпідрядника та на умовах Договору.
Замовником, шляхом укладання додаткової угоди №1 було прийнято рішення про перерахування авансового платежу на рахунок Генпідрядника 31.08.2022 (назва файлу «Квитанція_аванс_1.pdf»).
Умови абз. 2 п. 2.7. договору передбачають, що Генпідрядник зобов’язується надати Замовнику належно оформлені Акти приймання виконаних будівельних робіт та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт на суму отриманого авансу за 7-м (сім) банківських днів до закінчення строку, на який надавався аванс.
Документом що підтверджує належне використання авансу є довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3) яка в тому числі підтверджує виконання будівельних робіт на суму отриманого авансу (назва файлу «Форма КБ 3.pdf»).
Виконавши зазначений пункт умов Договору, Генпідрядник листом від 19.12.2022 № 191222-1 звернувся до Замовника щодо можливості отримання другого авансового платежу із відповідними обґрунтуваннями щодо його використання (назва файлу «Про отримання авансу 2.pdf» додається).
Повідомляємо, що умови Договори не містять обмежень щодо кількості авансів, суми відсотків по наданим авансам, а усі строки на які надаються аванси визначаються Замовником та зазначаються у відповідних додаткових угодах до Договору (п. 2.7. Договору).
Враховуючи вчасне та належне виконання своїх зобов’язань щодо наданого авансового платежу, Замовником, шляхом укладання додаткової угоди №3 було прийнято рішення про перерахування другого авансового платежу (назва файлів «квитанція 1.pdf», «квитанція 2.pdf», «квитанція 3.pdf», «квитанція 4.pdf»).
У відповідності до умов додаткової угоди № 3 від 26.12.2022, Генпідрядник зобов’язується надати Замовнику належно оформлені Акти приймання виконаних будівельних робіт по формі № КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі № КБ-3 на суму отриманого авансового платежу не пізніше ніж через 3 (три) місяці.
Облік строку на який надається авансовий платіж починається з дня перерахування Замовником коштів на рахунок Генпідрядника.
Строк на який надавався зазначений аванс спливає у третьому місяці 2023 року тому на момент надання цих пояснень Генпідрядник не зобов’язаний надавати Замовнику належно оформлені Акти приймання виконаних будівельних робіт по формі № КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі № КБ-3 на суму отриманого авансового платежу.
У відповідь на питання 4 Державної аудиторської служби України:
4. Надати інформацію та її документальне підтвердження щодо об’єктивних обставин зміни строку виконання зобов’язань за договором від 29.08.2022 № 2908 відповідно до додаткової угоди від 30.11.2022 № 2.
Додаткова угода № 2 від 30.11.2022 (далі – Додаткова угода) до Договору укладена у відповідності до умов Договору, Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень Закону.
Згідно зі статтею 180 ГКУ господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за Законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.
Враховуючи зазначене, та керуючись п. 14.1. та 14.10. Договору, умови Договору можуть бути змінені за згодою Сторін у порядку, визначеному законодавством України, в т.ч. Законом, шляхом укладання Сторонами додаткової угоди до Договору.
Передумовами внесення змін шляхом укладання Додаткової угоди стали.
На момент укладання Договору Додаток 2 Графік виконання робіт по Об’єкту будівництва передбачає дату закінчення виконання робіт – 31.08.2023.
Пунктом 3.1. Договору передбачено, строки виконання (в т.ч. дата початку та закінчення) Робіт (етапів) визначаються Сторонами у Додатку № 2 до Договору «Графік виконання робіт», який є його невід’ємною частиною, строк виконання Робіт починається не раніше виконання Замовником пунктів 1.2. – 1.4. Договору. Графік виконання робіт розробляється в програмі Microsoft Project.
Після виконання Замовником умов пунктів 1.2. – 1.4. Договору дати початку та закінчення Робіт (етапів) можуть бути уточнені/відкориговані шляхом внесення відповідних змін до Графіку виконання робіт.
У п.1.2. – 1.4. зазначено: склад та обсяг Робіт з будівництва Об’єкту, що доручаються Замовником до виконання Генпідрядником, визначені у проєктній документації, яка передається останньому від Замовника; передача Генпідряднику проєктної документації по Об’єкту здійснюється у 5 (п’яти) денний строк з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін Договору та за підписаними Сторонами Актами передачі-приймання проєктної документації; передача Генпідряднику будівельного майданчику та фронту Робіт здійснюється у 30 (тридцяти) денний строк з моменту підписання Договору за підписаними уповноваженими представниками Сторін Актами передачі-приймання будівельного майданчику та фронту Робіт. Підписання Акту передачі-приймання будівельного майданчику та фронту робіт означає, що Генпідрядник ознайомився з дозвільною документацією, оглянув будівельний майданчик та фронт Робіт і не має перешкод для початку виконання Робіт за цим Договором.
Умови п.3 «Проєкт договору про закупівлю з зазначенням порядку змін його умов» Розділу 6 «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» тендерної документації по Об’єкту будівництва, передбачає, що остаточний вигляд та зміст додатків до договору буде визначено замовником та переможцем торгів під час його укладання (фактором впливу на зміну графіку може послужити час проведення торгів, оскарження, терміни перевірки пропозицій учасників, а також строк укладання договору, що у кожному, окремому випадку проведення відкритих торгів завжди різні).
Зазначена дата закінчення виконання робіт повністю відповідала вимогам тендерної документації, проектної документації та експертному звіту по Об’єкту будівництва, які передбачають, що строк виконання робіт становить 12 місяців.
Уклавши Договір, Замовник, з метою реалізації норм постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури» розпочав процедуру визначення виконавця робіт по здійсненню авторського нагляду по Об’єкту будівництва.
Договір по здійсненню авторського нагляду по Об’єкту будівництва було укладено 20.09.2022, що надало право Замовнику 20.09.2022 направити всі необхідні документи в Департамент архітектурно-будівельного контролю для отримання дозволу на виконання будівельних робіт, а саме, заява про видачу дозволів на виконання будівельних робіт (назва файлу «Заява.pdf»).
За результатами розгляду Заяви на виконання будівельних робіт 30.09.2022
за № КВ012220920402 Замовником було отримано Дозвіл на виконання будівельних робіт по Об’єкту будівництва (назва файлу «Дозвіл Жуковського.pdf»).
Маючи Дозвіл на виконання будівельних робіт по Об’єкту будівництва, Замовник, направив лист від 30.09.2022 № 228/30/30/02-22, із усіма необхідними документами щодо відкриття картки на тимчасове порушення благоустрою по Об’єкту будівництва (назва файлу «Вих.лист № 228.30.30.02-22 благоустрій.pdf»).
Результатом розгляду листа КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КИЇВБЛАГОУСТРІЙ» ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (код ЄДРПОУ – 26199708) на відкриття картки на тимчасове порушення благоустрою по Об’єкту будівництва, стало укладення договору від 13.10.2022 № 2022050871 між ПрАТ «АК «Київводоканал» та КП «Київблагоустрій». Оплата зазначених послуг за даним договором здійснена 14.10.2022 (назва файлу «факт виконання оплати за послуги КП Київблагоустрій.pdf»).
Контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою по Об’єкту будівництва було отримано 19.10.2022 (КП «Київблагоустрій» аргументував затримку у видачі зазначеного документу авіаційними обстрілами м. Києва та відключеннями електроенергії).
До зазначених передумов також відноситься рішення Ради оборони міста Києва, відповідно до якого, усі роботи на будівельних майданчиках столиці під час повітряної тривоги припиняються (https://kyivcity.gov.ua/news/u_kiyevi_pid_chas_povitryano_trivogi_pripinyatimut_roboti_na_budivelnikh_maydanchikakh/).
Перелічені фактори, що не залежали від волі Замовника та Генпідрядника, змусили його, керуючись п. 14.10. Договору та шляхом укладання додаткової угоди від 30.11.2022 № 2, внести відповідні зміни до Договору, відкоригувавши Графік виконання робіт по Об’єкту будівництва таким чином що б він повністю відповідав вимогам тендерної документації, проектної документації та експертному звіту по Об’єкту будівництва, які передбачають, що строк виконання робіт повинен становити 12 місяців (1 місяць з яких є підготовчим періодом, що зазначено на арк. 14 Тому 2 ІПС-002-02-18-0Б Проекту організації будівництва по Об’єкту будівництва).
Додатки: 1. Експертний звіт від 07.08.2019 № 00-0555-19/ІЗ на 6 арк в 1 прим;
2. Том 1 ІПС-002-02-18-ЗК на 51 арк в 1 прим;
3. Том 2 ІПС-002-02-18-ОБ на 43 арк в 1 прим;
4. Гарантія №28753 від 26.08.2022 року із супровідними документами на 8 арк в 1 прим;
5. Лист про отримання авансу від 29.08.2022 № 290822-2 на 2 арк в 1 прим;
6. Лист про отримання авансу від 19.12.2022 № 191222-1 на 1 арк в 1 прим;
7. Квитанція про перерахування авансового платежу від 31.08.2022 на 1 арк в 1 прим;
8. Квитанції про перерахування другого авансового платежу (від 26.12.2022, від 27.12.2022, від 28.12.2022, від 29.12.2022 на 4 арк в 1 прим;
9. Заява про видачу дозволу на виконання будівельних робіт від 20.09.2022 на 8 арк в 1 прим;
10. Дозвіл на виконання будівельних робіт від 30.09.2022 № КВ012220920402 на 2 арк в 1 прим;
11. Лист про відкриття картки на тимчасове порушення благоустрою від 30.09.2022 № 228/30/30/02-22 на 1 арк в 1 прим;
12. Квитанція про оплату від 14.10.2022 на 1 арк в 1 прим.
- Банківська_гарантія.pdf
- Вих.лист № 228.30.30.02-22 благоустрій.pdf
- Дозвіл Жуковського.pdf
- Експ. звіт - Жуковського.pdf
- Заява.pdf
- квитанція 1.1.pdf
- квитанція 1.2.pdf
- квитанція 1.3.pdf
- квитанція 1.4.pdf
- Квитанція_аванс_1.pdf
- Пояснення.docx
- Про отримання авансу 2.pdf
- Про отримання авансу.pdf
- Том 1 ІПС-002-02-18-ЗК.pdf
- Том 2 ІПС-002-02-18-ОБ.pdf
- факт виконання оплати за послуги КП Київблагоустрій.pdf
- Форма КБ 3.pdf
- Електронний підпис
Висновок про результати моніторингу закупівлі
| Дата публікації: | 01 лютого 2023 |
| Кінцевий строк оскарження: | 07 лютого 2023 |
Порушення не виявлено
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 10 серпня 2022 16:15
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Відповідність критеріям | Документи |
|---|---|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ" |
41 454 189,48
UAH з ПДВ
|
41 244 900,00
UAH з ПДВ
|
Відповіді учасника | Документи |
| ТОВ "Автоінтерстрой" |
41 455 200,43
UAH з ПДВ
|
41 245 000,00
UAH з ПДВ
|
Відповіді учасника | Документи |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ" #39894111 |
Переможець |
41 244 900,00
UAH з ПДВ
|
16 серпня 2022 12:17
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | зміни до договору |
28 березня 2024 08:21
|
| Повідомлення про внесення змін до договору №2908 від 29.08.22.pdf | зміни до договору |
27 березня 2024 16:03
|
| ДУ8 до Договору №2908 від 29.08.22.pdf | зміни до договору |
27 березня 2024 16:03
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
27 грудня 2023 08:40
|
| Повідомлення внесення змін Жуковського7.docx | зміни до договору |
26 грудня 2023 19:44
|
| ДУ7 (1).pdf | зміни до договору |
26 грудня 2023 19:44
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
29 листопада 2023 16:35
|
| ДУ 6 від 28_11_2023.pdf | зміни до договору |
29 листопада 2023 16:23
|
| Повідомлення внесення змін Жуковського 6.docx | зміни до договору |
29 листопада 2023 16:23
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
27 вересня 2023 16:42
|
| Повідомлення внесення змін Жуковського 5.docx | зміни до договору |
27 вересня 2023 15:05
|
| ДУ 5 від 26_09_2023.pdf | зміни до договору |
27 вересня 2023 15:05
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
27 вересня 2023 10:12
|
| ДУ 4 від 14_09_2023.pdf | зміни до договору |
15 вересня 2023 15:20
|
| Повідомлення внесення змін Жуковського 4.docx | зміни до договору |
15 вересня 2023 15:20
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
26 грудня 2022 15:00
|
| Повідомлення внесення змін Жуковського 3.docx | зміни до договору |
26 грудня 2022 14:59
|
| ДУ 3 від 26.12.2022.pdf | зміни до договору |
26 грудня 2022 14:59
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
01 грудня 2022 11:21
|
| Повідомлення внесення змін Жуковського 2.docx | зміни до договору |
01 грудня 2022 11:19
|
| ДУ 2 30.11.2022.pdf | зміни до договору |
01 грудня 2022 11:19
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
31 серпня 2022 22:17
|
| ДУ 1 31.08.2022.pdf | зміни до договору |
31 серпня 2022 22:16
|
| Повідомлення внесення змін Жуковського 1.docx | зміни до договору |
31 серпня 2022 22:16
|
| Електронний підпис | укладений |
29 серпня 2022 11:59
|
| Договір 2908Жуковського.pdf | укладений |
29 серпня 2022 11:56
|
Зміни до договору
| Дата внесення змін до договору: | 31 серпня 2022 |
| Дата публікації змін до договору: | 31 серпня 2022 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (далі – Генпідрядник), в особі директора Кізіменка Давіда Олеговича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Замовник), в особі директора управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал» Буяра Антона Олександровича, що діє на підставі довіреності № 2068 від 02.12.2021 року, з іншої сторони, уклали дану Додаткову угоду № 1 (далі – Додаткова угода) до Договору № 2908 від 29.08.2022 року (далі – Договір), про наступне: 1. Відповідно до п. 2.7 Договору Замовник надає Генпідряднику аванс у сумі 4 000 000,00 грн (чотири мільйони гривень нуль копійок), в т. ч. ПДВ 20 % – 666 666,67 грн (шістсот шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок), на який Генпідрядником мають бути виконані роботи відповідно до умов Договору. Генпідрядник зобов’язується надати Замовнику належно оформлені Акти приймання виконаних будівельних робіт по формі № КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по формі № КБ-3 на суму отриманого авансового платежу не пізніше ніж через 3 (три) місяці. Облік строку на який надається авансовий платіж починається з дня перерахування Замовником коштів на банківський рахунок Генпідрядника. 2. Дана Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору . 3. Всі інші умови вищезазначеного Договору, які не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують щодо них свої зобов’язання. 4. Додаткова угода складена українською мовою у двох оригінальних примірниках – по одному для кожної із Сторін і набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін. 5. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН Замовник Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А № UA393057490000002600030998102 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Код банку 305749 ЄДРПОУ 03327664 Свідоцтво платника ПДВ № 100319654 Код платника ПДВ 033276626652 Тел./факс 200-73-07, 200-73-02 Директор управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал» _______________________ А. О. Буяр ТОВ «СК ГРУПС» Юр. адреса: 49017, м. Дніпро, пр-т Петровського, 45, кв. 37 Фіз. адреса: м. Дніпро, вул. Осіння, 2-А, оф. 312 Р/р UA853510050000026002326186100 в АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005 Код ЄДРПОУ 37621413 Св-во № 200025606, ІПН 376214104678 тел. 056 785 04 37 Директор_________Степанишин О.І. Генпідрядник ТОВ «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Код ЄДРПОУ 39894111 ІПН 398941126567 Юридична/поштова адреса: Україна, 04123, місто Київ, Подільський район, вулиця Світлицького, будинок 35, офіс 108/4 Платник податку на прибуток на загальній системі оподаткування, платник ПДВ Тел +380636130714 Е-mail: upr.tender@gmail.com Банківські реквізити: р/р UA083805260000026000001152894 в АТ КБ «Глобус», МФО 380526 Директор _______________________ Д. О. Кізіменко |
| Номер договору про закупівлю: | №2908 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | №1 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 30 листопада 2022 |
| Дата публікації змін до договору: | 01 грудня 2022 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (далі – Генпідрядник), в особі директора Кізіменка Давіда Олеговича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Замовник) в особі директора управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал» Буяра Антона Олександровича, що діє на підставі довіреності № 2068 від 02.12.2021 року, з іншої сторони, уклали дану Додаткову угоду № 2 до Договору № 2908 від 29.08.2022 року (далі – Договір), про наступне: 1. Сторони домовились продовжити строк закриття авансового платежу наданого відповідно до додаткової угоди від 31.08.2022 № 1 до Договору у сумі 4 000 000,00 грн (чотири мільйони гривень нуль копійок), в т. ч. ПДВ – 20 % 666 666,67 грн (шістсот шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок) - до 20.12.2022. Генпідрядник зобов’язується надати Замовнику належно оформлені Акти приймання виконаних будівельних робіт по формі № КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по формі № КБ-3 на вказану суму у зазначений строк. 2. Сторони домовились внести зміни до Додатку № 2 до даного Договору «Графік виконання робіт» та викласти у новій редакції (додається). 3. Дана Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору . 4. Всі інші умови вищезазначеного Договору, які не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують щодо них зобов’язання. 5. Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках – по одному для кожної із Сторін і набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін. 6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН Замовник Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А № UA393057490000002600030998102 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Код банку 305749 ЄДРПОУ 03327664 Свідоцтво платника ПДВ № 100319654 Код платника ПДВ 033276626652 Тел./факс 200-73-07, 200-73-02 Директор управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал» _______________________ А. О. Буяр ТОВ «СК ГРУПС» Юр. адреса: 49017, м. Дніпро, пр-т Петровського, 45, кв. 37 Фіз. адреса: м. Дніпро, вул. Осіння, 2-А, оф. 312 Р/р UA853510050000026002326186100 в АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005 Код ЄДРПОУ 37621413 Св-во № 200025606, ІПН 376214104678 тел. 056 785 04 37 Директор_________Степанишин О.І. Генпідрядник ТОВ «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Код ЄДРПОУ 39894111 ІПН 398941126567 Юридична/поштова адреса: Україна, 04123, місто Київ, Подільський район, вулиця Світлицького, будинок 35, офіс 108/4 Платник податку на прибуток на загальній системі оподаткування, платник ПДВ Тел +380636130714 Е-mail: ukrbudpr@gmail.com Банківські реквізити: р/р UA083805260000026000001152894 в АТ КБ «Глобус», МФО 380526 Директор _______________________ Д. О. Кізіменко |
| Номер договору про закупівлю: | №2908 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | №2 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 26 грудня 2022 |
| Дата публікації змін до договору: | 26 грудня 2022 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (далі – Генпідрядник), в особі директора Кізіменка Давида Олеговича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Замовник) в особі директора управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал» Буяра Антона Олександровича, що діє на підставі довіреності № 3398 від 09.12.2022 року, з іншої сторони, уклали дану Додаткову угоду № 3 (далі – Додаткова угода) до Договору № 2908 від 29.08.2022 року (далі – Договір), про наступне: 1. Відповідно до п. 2.7 Договору Замовник надає Генпідряднику аванс у сумі 4 800 000,00 грн (чотири мільйони вісімсот тисяч гривень нуль копійок), в т. ч. ПДВ 20 % – 800 000,00 грн (вісімсот тисяч гривень нуль копійок), на який Генпідрядником мають бути виконані роботи відповідно до Договору. Генпідрядник зобов’язується надати Замовнику належно оформлені Акти приймання виконаних будівельних робіт по формі № КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі № КБ-3 на суму отриманого авансового платежу не пізніше ніж через 3 (три) місяці. Облік строку на який надається авансовий платіж починається з дня перерахування Замовником коштів на рахунок Генпідрядника. 2. Дана Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору . 3. Всі інші умови вищезазначеного Договору, які не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують щодо них зобов’язання. 4. Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках – по одному для кожної із Сторін і набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін. 5. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН Замовник Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А № UA393057490000002600030998102 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Код банку 305749 ЄДРПОУ 03327664 Свідоцтво платника ПДВ № 100319654 Код платника ПДВ 033276626652 Тел./факс 200-73-07, 200-73-02 Директор управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал» _______________________ А. О. Буяр ТОВ «СК ГРУПС» Юр. адреса: 49017, м. Дніпро, пр-т Петровського, 45, кв. 37 Фіз. адреса: м. Дніпро, вул. Осіння, 2-А, оф. 312 Р/р UA853510050000026002326186100 в АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005 Код ЄДРПОУ 37621413 Св-во № 200025606, ІПН 376214104678 тел. 056 785 04 37 Директор_________Степанишин О.І. Генпідрядник ТОВ «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Код ЄДРПОУ 39894111 ІПН 398941126567 Юридична/поштова адреса: Україна, 04123, місто Київ, Подільський район, вулиця Світлицького, будинок 35, офіс 108/4 Платник податку на прибуток на загальній системі оподаткування, платник ПДВ Тел +380636130714 Е-mail: upr.tender@gmail.com Банківські реквізити: р/р UA083805260000026000001152894 в АТ КБ «Глобус», МФО 380526 Директор _______________________ Д. О. Кізіменко |
| Номер договору про закупівлю: | №2908 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | №3 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 14 вересня 2023 |
| Дата публікації змін до договору: | 27 вересня 2023 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (далі – Генпідрядник), в особі директора Кізіменка Давіда Олеговича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Замовник), в особі заступника директора з технічних питань дирекції по реконструкції Бортницької станції аерації ПрАТ «АК «Київводоканал» Петленко Романа Вікторовича, що діє на підставі довіреності № 1820 від 14.08.2023 року, з іншої сторони, уклали дану Додаткову угоду № 4 (далі – Додаткова угода) до Договору № 2908 від 29.08.2022 року (далі – Договір), про наступне: 1. Сторони домовились викласти у новій редакції Графік виконання робіт (Додаток № 2 до Договору), що додається до Додаткової угоди. 2. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і є невід’ємною частиною Договору. 3. Всі інші умови Договору не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують свої зобов’язання щодо них. 4. Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках – по одному для кожної із Сторін. Обидва екземпляри мають однакову юридичну силу. 5. Додатки до цієї Додаткової угоди: 1. Графік виконання робіт (Додаток № 2 до Договору – в новій редакції). 6. Всі додатки до цієї Додаткової угоди є її невід`ємною частиною, якщо вони підписані уповноваженими представниками Сторін. 7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН Замовник Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А № UA393057490000002600030998102 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Код банку 305749 ЄДРПОУ 03327664 Свідоцтво платника ПДВ № 100319654 Код платника ПДВ 033276626652 Тел./факс 200-73-07, 200-73-02 Заступник директора з технічних питань дирекції по реконструкції Бортницької станції аерації ПрАТ «АК «Київводоканал» _________________________Р. В. Петленко ТОВ «СК ГРУПС» Юр. адреса: 49017, м. Дніпро, пр-т Петровського, 45, кв. 37 Фіз. адреса: м. Дніпро, вул. Осіння, 2-А, оф. 312 Р/р UA853510050000026002326186100 в АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005 Код ЄДРПОУ 37621413 Св-во № 200025606, ІПН 376214104678 тел. 056 785 04 37 Директор_________Степанишин О.І. Генпідрядник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ» Код ЄДРПОУ 39894111 ІПН 398941126567 Юридична/поштова адреса: Україна, 07401, Київська обл., Броварський р-н, м. Бровари, вул. Київська, буд.135, оф.1 Платник податку на прибуток на загальній системі оподаткування, платник ПДВ Тел +380636130714 Е-mail: upr.tender@gmail.com Банківські реквізити: р/р UA083805260000026000001152894 в АТ КБ «Глобус», МФО 380526 Директор _______________________ Д. О. Кізіменко |
| Номер договору про закупівлю: | №2908 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | №4 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 26 вересня 2023 |
| Дата публікації змін до договору: | 27 вересня 2023 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (далі – Генпідрядник), в особі директора Кізіменка Давіда Олеговича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Замовник) в особі заступника директора з технічних питань дирекції по реконструкції Бортницької станції аерації ПрАТ «АК «Київводоканал» Петленка Романа Вікторовича, що діє на підставі довіреності № 2024 від 12.09.2023 року, з іншої сторони, уклали дану Додаткову угоду № 5 (далі – Додаткова угода) до Договору № 2908 від 29.08.2022 року (далі – Договір), про наступне: 1. Відповідно до п. 2.7 Договору Замовник надає Генпідряднику аванс у сумі 3 000 000,00 грн (три мільйони гривень нуль копійок), в т. ч. ПДВ 20 % – 500 000,00 грн (п’ятсот тисяч гривень нуль копійок), на який Генпідрядником мають бути виконані роботи відповідно до Договору. Генпідрядник зобов’язується надати Замовнику належно оформлені Акти приймання виконаних будівельних робіт по формі № КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі № КБ-3 на суму отриманого авансового платежу не пізніше ніж через 1 (один) місяць. Облік строку на який надається авансовий платіж починається з дня перерахування Замовником коштів на рахунок Генпідрядника. 2. Дана Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору . 3. Всі інші умови вищезазначеного Договору, які не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують щодо них зобов’язання. 4. Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках – по одному для кожної із Сторін і набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін. 5. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН Замовник Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А № UA393057490000002600030998102 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Код банку 305749 ЄДРПОУ 03327664 Свідоцтво платника ПДВ № 100319654 Код платника ПДВ 033276626652 Тел./факс 200-73-07, 200-73-02 Заступник директора з технічних питань дирекції по реконструкції Бортницької станції аерації _______________________ Р. В. Петленко ТОВ «СК ГРУПС» Юр. адреса: 49017, м. Дніпро, пр-т Петровського, 45, кв. 37 Фіз. адреса: м. Дніпро, вул. Осіння, 2-А, оф. 312 Р/р UA853510050000026002326186100 в АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005 Код ЄДРПОУ 37621413 Св-во № 200025606, ІПН 376214104678 тел. 056 785 04 37 Директор_________Степанишин О.І. Генпідрядник ТОВ «УКРБУДПР» Код ЄДРПОУ 39894111 ІПН 398941126567 Юридична/поштова адреса: Україна, 07401, Київська обл., Броварський р-н, м. Бровари, вул. Київська, буд.135, оф.1 Платник податку на прибуток на загальній системі оподаткування, платник ПДВ Тел +380636130714 Е-mail: upr.tender@gmail.com Банківські реквізити: р/р UA083805260000026000001152894 в АТ КБ «Глобус», МФО 380526 Директор _______________________ Д. О. Кізіменко |
| Номер договору про закупівлю: | №2908 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | №5 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 28 листопада 2023 |
| Дата публікації змін до договору: | 29 листопада 2023 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (далі – Генпідрядник), в особі директора Кізіменка Давіда Олеговича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Замовник) в особі т. в. о. директора управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал» Петленка Романа Вікторовича, що діє на підставі довіреності № 2478 від 09.11.2023 року, з іншої сторони, уклали дану Додаткову угоду № 6 (далі – Додаткова угода) до Договору № 2908 від 29.08.2022 року (далі – Договір), про наступне: 1. Відповідно до п. 2.7 Договору Замовник надає Генпідряднику аванс у сумі 8 000 000,00 грн (вісім мільйонів гривень нуль копійок), в т. ч. ПДВ 20 % – 1 333 333,33 грн (один мільйон триста тридцять три тисячі триста тридцять три гривні 33 копійки), на який Генпідрядником мають бути виконані роботи відповідно до Договору. Генпідрядник зобов’язується надати Замовнику належно оформлені Акти приймання виконаних будівельних робіт по формі № КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі № КБ-3 на суму отриманого авансового платежу не пізніше ніж через 1 (один) місяць. Облік строку на який надається авансовий платіж починається з дня перерахування Замовником коштів на рахунок Генпідрядника. 2. Сторони домовились викласти у новій редакції Графік виконання робіт (Додаток № 2 до Договору), що додається до Додаткової угоди. 3. Дана Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору . 4. Всі інші умови вищезазначеного Договору, які не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують щодо них зобов’язання. 5. Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках – по одному для кожної із Сторін і набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін. 6. До Додаткової угоди додаються наступні додатки: 6.1. Графік виконання робіт (додаток № 2 до Договору, в новій редакції). 7. Всі додатки до цієї Додаткової угоди є її невід`ємною частиною, якщо вони підписані уповноваженими представниками Сторін. 8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН Замовник Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А № UA393057490000002600030998102 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Код банку 305749 ЄДРПОУ 03327664 Свідоцтво платника ПДВ № 100319654 Код платника ПДВ 033276626652 Тел./факс 200-73-07, 200-73-02 Т. в. о. директора управління капітального будівництва _______________________ Р. В. Петленко ТОВ «СК ГРУПС» Юр. адреса: 49017, м. Дніпро, пр-т Петровського, 45, кв. 37 Фіз. адреса: м. Дніпро, вул. Осіння, 2-А, оф. 312 Р/р UA853510050000026002326186100 в АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005 Код ЄДРПОУ 37621413 Св-во № 200025606, ІПН 376214104678 тел. 056 785 04 37 Директор_________Степанишин О.І. Генпідрядник ТОВ «УКРБУДПР» Код ЄДРПОУ 39894111 ІПН 398941126567 Юридична/поштова адреса: Україна, 07401, Київська обл., Броварський р-н, м. Бровари, вул. Київська, буд.135, оф.1 Платник податку на прибуток на загальній системі оподаткування, платник ПДВ Тел +380636130714 Е-mail: upr.tender@gmail.com Банківські реквізити: р/р UA083805260000026000001152894 в АТ КБ «Глобус», МФО 380526 Директор _______________________ Д. О. Кізіменко |
| Номер договору про закупівлю: | №2908 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | №6 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 26 грудня 2023 |
| Дата публікації змін до договору: | 27 грудня 2023 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРБУД-ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (далі – Генпідрядник), в особі директора Кізіменка Давида Олеговича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Замовник) в особі т. в. о. директора управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал» Петленка Романа Вікторовича, що діє на підставі довіреності № 2710 від 01.12.2023 року, з іншої сторони, уклали дану Додаткову угоду № 7 (далі – Додаткова угода) до Договору № 2908 від 29.08.2022 року (далі – Договір), про наступне: 1. Відповідно до п. 2.7 Договору Замовник надає Генпідряднику аванс у сумі 5 300 000,00 грн (п’ять мільйонів триста тисяч гривень нуль копійок), в т. ч. ПДВ 20 % – 883 333,33 грн (вісімсот вісімдесят три тисячі триста тридцять три гривні 33 копійки), на який Генпідрядником мають бути виконані роботи відповідно до Договору. Генпідрядник зобов’язується надати Замовнику належно оформлені Акти приймання виконаних будівельних робіт по формі № КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі № КБ-3 на суму отриманого авансового платежу не пізніше ніж через 3 (три) місяць. Облік строку на який надається авансовий платіж починається з дня перерахування Замовником коштів на рахунок Генпідрядника. 2. Сторони домовились викласти Графік виконання робіт (додаток № 2 до Договору) у новій редакції, що додається до Додаткової угоди. 3. «Сторони домовились викласти п. 11.1. Договору у наступній редакції: «11.1. Даний Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31.12.2024 року, але, у будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань та умов даного Договору. В частині гарантійних зобов’язань даний Договір діє до закінчення терміну дії таких зобов’язань. В частині розділу 12 даного Договору безстроково.» 4. До Додаткової угоди додаються наступні додатки: 4.1. Графік виконання робіт (додаток № 2 до Договору) у новій редакції. 5. Дана Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору . 6. Всі інші умови вищезазначеного Договору, які не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують щодо них зобов’язання. 7. Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках – по одному для кожної із Сторін і набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін. 8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН Замовник Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А № UA393057490000002600030998102 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Код банку 305749 ЄДРПОУ 03327664 Свідоцтво платника ПДВ № 100319654 Код платника ПДВ 033276626652 Тел./факс 200-73-07, 200-73-02 Т. в. о. директора управління капітального будівництва _______________________ Р. В. Петленко ТОВ «СК ГРУПС» Юр. адреса: 49017, м. Дніпро, пр-т Петровського, 45, кв. 37 Фіз. адреса: м. Дніпро, вул. Осіння, 2-А, оф. 312 Р/р UA853510050000026002326186100 в АТ «УКРСИББАНК», МФО 351005 Код ЄДРПОУ 37621413 Св-во № 200025606, ІПН 376214104678 тел. 056 785 04 37 Директор_________Степанишин О.І. Генпідрядник ТОВ «УКРБУДПР» Код ЄДРПОУ 39894111 ІПН 398941126567 Юридична/поштова адреса: Україна, 07401, Київська обл., Броварський р-н, м. Бровари, вул. Київська, буд.135, оф.1 Платник податку на прибуток на загальній системі оподаткування, платник ПДВ Тел +380636130714 Е-mail: upr.tender@gmail.com Банківські реквізити: р/р UA083805260000026000001152894 в АТ КБ «Глобус», МФО 380526 Директор _______________________ Д. О. Кізіменко |
| Номер договору про закупівлю: | №2908 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 7 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 27 березня 2024 |
| Дата публікації змін до договору: | 28 березня 2024 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | 1. Сторони домовились продовжити строк закриття авансового платежу наданого відповідно до додаткової угоди від 26.12.2023 № 7 до Договору, а саме: 5 300 000,00 грн (п’ять мільйонів триста тисяч гривень нуль копійок), в т. ч. ПДВ 20 % – 883 333,33 грн (вісімсот вісімдесят три тисячі триста тридцять три гривні 33 копійки) - до 26.04.2024. Генпідрядник зобов’язується надати Замовнику належно оформлені Акти приймання виконаних будівельних робіт по формі № КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по формі № КБ-3 на вказану суму у зазначений строк. 2. Сторони домовились викласти Графік виконання робіт (додаток № 2 до Договору) у новій редакції, що додається до Додаткової угоди. 3. Дана Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору. 4. Всі інші умови вищезазначеного Договору, які не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують щодо них зобов’язання. 5. Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках – по одному для кожної із Сторін і набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін. 6. До Додаткової угоди додаються наступні додатки: 6.1. Графік виконання робіт (додаток № 2 до Договору) у новій редакції. 7. Всі додатки до цієї Додаткової угоди є її невід`ємною частиною, якщо вони підписані уповноваженими представниками Сторін. |
| Номер договору про закупівлю: | №2908 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | ДУ №8 до договору №2908 від 29.08.2022 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |