Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Машини для обробки даних (апаратна частина)
Очікувана вартість
133 370,00 UAH
UA-2022-07-11-006373-a ● a7797b9f867d49469a227909779ee630
Спрощена закупівля
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київське інвестиційне агентство" |
| Код ЄДРПОУ: | 21655857 |
| Місцезнаходження: | 01004, Україна , Київська обл., Київ, вул. Терещенківська, 11-А |
| Контактна особа: |
Дичка Євген Олександрович 380442895351 tenderkia@ukr.net |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 11 липня 2022 15:44 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 15 липня 2022 10:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 20 липня 2022 10:00 |
| Початок аукціону: | 21 липня 2022 13:23 |
| Очікувана вартість: | 133 370,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 700,00 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,52% |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:30210000-4: Машини для обробки даних (апаратна частина)
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
2 штуки
Закупівля двох комп’ютерних системних блоків
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
Україна, Відповідно до документації
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 грудня 2022
ДК 021:2015: 30210000-4 — Машини для обробки даних (апаратна частина)
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка товару | Пiсляоплата | 10 | Банківські | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
14 липня 2022 13:08 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
14 липня 2022 13:07 |
Оголошення ПК 2022.docx | |
11 липня 2022 15:45 |
Проєкт договору_ПК_ЮВ.docx |
14 липня 2022 13:08 |
Файл з підписом
Друкувати оголошення PDF
|
|||
14 липня 2022 13:07 |
Оголошення ПК 2022.docx
|
|||
11 липня 2022 15:45 |
Проєкт договору_ПК_ЮВ.docx
|
Роз’яснення до процедури
Запитання до процедури
Предмет закупівлі
Дата подання: 13 липня 2022 14:16
Дата відповіді: 14 липня 2022 13:12
Шановний Замовник. В оголошенні п.6: "Умови оплати: Замовник оплачує Виконавцю вартість результату наданих послуг протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання Сторонами актів приймання-передачі послуг на підставі наданого Виконавцем рахунку". Предмет закупівлі- ТОВАР, а не послуга. Очевидно товар буде передаватись згідно видатковій накладній? Прохання виправити цей пункт.
Розгорнути
Згорнути
Відповідь: Доброго дня. Дякую. Технічна помилка в п.6 оголошення була виправлена.
Проєкт договору
Дата подання: 13 липня 2022 14:16
Дата відповіді: 14 липня 2022 14:22
Шановний Замовнику! В п. 7.3. проєкту договору зазначено, що Учасник несе відповідальність за поставлений Товар не відповідної якості. У разі поставки Товару належної кількості, якості та асортименту згідно зі Специфікацією та цим Договором, Учасник сплачує Замовнику неустойку (штраф) у розмірі 50% від загальної ціни Договору. Сплата неустойки (штрафу) не звільняє Учасника від виконання умов Договору. Проте, в ст. 231 ГКУ за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг). Прохання привести пункт 7.3. у відповідповідність до чинного законадавства України.
Розгорнути
Згорнути
Відповідь: Відповідно до частини 2 статті 231 Господарського кодексу України у разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах:
- за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг);
- за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
Таким чином, положеннями частини 2 статті 231 Господарського кодексу України передбачено можливість встановлювати договором інший розмір штрафів за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг).
В той же час:
- комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» не є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки;
- договір, який буде укладено за результатами процедури закупівлі не є державним контрактом;
- виконання зобов'язання не фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту.
Враховуючи зазначене, дія частини 2 статті 231 Господарського кодексу України не поширюється на комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» та умови закупівлі.
- за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг);
- за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
Таким чином, положеннями частини 2 статті 231 Господарського кодексу України передбачено можливість встановлювати договором інший розмір штрафів за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг).
В той же час:
- комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» не є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки;
- договір, який буде укладено за результатами процедури закупівлі не є державним контрактом;
- виконання зобов'язання не фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту.
Враховуючи зазначене, дія частини 2 статті 231 Господарського кодексу України не поширюється на комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» та умови закупівлі.
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 21 липня 2022 14:40
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАКОМ-2000" |
109 548,00
UAH з ПДВ
|
94 869,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ БРЕНДХАБ |
94 869,60
UAH з ПДВ
|
94 869,60
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ "НАВІГАТОР СИСТЕМ" |
96 600,00
UAH з ПДВ
|
96 600,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ "АСАНАРА" |
97 819,40
UAH з ПДВ
|
97 819,40
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ "ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ" |
98 790,00
UAH з ПДВ
|
98 790,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПАРТНЕР АЙ ТІ" |
102 000,00
UAH з ПДВ
|
102 000,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ ІТ-БЛОК |
106 800,00
UAH з ПДВ
|
106 800,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЛАЙН ІНТЕГРАЦІЯ" |
107 880,00
UAH з ПДВ
|
107 880,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "В.М." |
117 569,88
UAH з ПДВ
|
117 569,88
UAH з ПДВ
|
Документи |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕПОС" |
126 096,00
UAH з ПДВ
|
126 096,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» |
131 753,09
UAH з ПДВ
|
131 753,09
UAH з ПДВ
|
Документи |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАКОМ-2000" #42668690 |
Рішення скасоване |
94 869,00
UAH з ПДВ
|
02 серпня 2022 15:29
|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАКОМ-2000" #42668690 |
Відхилено |
94 869,00
UAH з ПДВ
|
02 серпня 2022 15:32
|
|
ТОВ БРЕНДХАБ #44090423 |
Рішення скасоване |
94 869,60
UAH з ПДВ
|
04 серпня 2022 15:46
|
|
ТОВ БРЕНДХАБ #44090423 |
Відхилено |
94 869,60
UAH з ПДВ
|
04 серпня 2022 15:49
|
|
ТОВ "НАВІГАТОР СИСТЕМ" #42893689 |
Рішення скасоване |
96 600,00
UAH з ПДВ
|
05 серпня 2022 10:22
|
|
ТОВ "НАВІГАТОР СИСТЕМ" #42893689 |
Відхилено |
96 600,00
UAH з ПДВ
|
05 серпня 2022 10:25
|
|
ТОВ "АСАНАРА" #44319152 |
Рішення скасоване |
97 819,40
UAH з ПДВ
|
09 серпня 2022 13:01
|
|
ТОВ "АСАНАРА" #44319152 |
Відхилено |
97 819,40
UAH з ПДВ
|
09 серпня 2022 13:03
|
|
ТОВ "ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ" #30256061 |
Відхилено |
98 790,00
UAH з ПДВ
|
09 серпня 2022 14:36
|
|
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПАРТНЕР АЙ ТІ" #41263186 |
Рішення скасоване |
102 000,00
UAH з ПДВ
|
11 серпня 2022 14:20
|
|
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПАРТНЕР АЙ ТІ" #41263186 |
Відхилено |
102 000,00
UAH з ПДВ
|
11 серпня 2022 14:21
|
|
ТОВ ІТ-БЛОК #40888326 |
Рішення скасоване |
106 800,00
UAH з ПДВ
|
12 серпня 2022 10:29
|
|
ТОВ ІТ-БЛОК #40888326 |
Відхилено |
106 800,00
UAH з ПДВ
|
12 серпня 2022 10:31
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЛАЙН ІНТЕГРАЦІЯ" #40733799 |
Рішення скасоване |
107 880,00
UAH з ПДВ
|
15 серпня 2022 09:45
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЛАЙН ІНТЕГРАЦІЯ" #40733799 |
Відхилено |
107 880,00
UAH з ПДВ
|
15 серпня 2022 09:47
|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "В.М." #24095427 |
Відхилено |
117 569,88
UAH з ПДВ
|
15 серпня 2022 10:11
|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕПОС" #21503308 |
Переможець |
126 096,00
UAH з ПДВ
|
15 серпня 2022 10:19
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
31 жовтня 2022 12:24
|
| Електронний підпис | укладений |
31 серпня 2022 15:39
|
| Договор ПК К05479.pdf | укладений |
31 серпня 2022 15:37
|
Ціни за одиницю:
| Конкретна назва предмета закупівлі | Кількість | Одиниці виміру | Ціна за одиницю |
|---|---|---|---|
| Закупівля двох комп’ютерних системних блоків | 2 | штуки |
63 048,00
UAH з ПДВ
|