Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Major repair of the public road of state impact importance M-12 Stryi - Ternopil - Kropyvnytskyi - Znamianka (through the city of Vinnytsia), on the section km 265+000 - km 270+000, Khmelnytsky region
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області |
| Код ЄДРПОУ: | 25879878 |
| Місцезнаходження: | 29000, Україна , Хмельницька область обл., Хмельницький, вул. Свободи, 77 |
| Контактна особа: |
Адуканець Леся Василівна 380382783250 tenderhm@ukr.net |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Official name: | Motor Road Service in Khmelnytska Oblast of State Motor Road Agency of Ukraine |
| National ID: | 25879878 |
| Contact point: |
Adukanets Lesia Vasylivna 380382783250 tenderhm@ukr.net |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 19 лютого 2020 17:25 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 17 березня 2020 15:00 |
| Оскарження умов закупівлі: | до 23 березня 2020 00:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 27 березня 2020 15:00 |
| Початок аукціону: | 08 квітня 2020 15:19 |
| Очікувана вартість: | 235 107 986,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 2 351 079,86 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 1,00% |
| Вид тендерного забезпечення: | Електронна гарантія |
| Сума тендерного забезпечення: | 1100000 UAH |
| Publication date: | 19 лютого 2020 17:25 |
| Enquiries until: | 17 березня 2020 15:00 |
| Complaints submission until: | до 23 березня 2020 00:00 |
| Time limit for receipt of tenders: | 27 березня 2020 15:00 |
Information
| Estimated total value: | 235 107 986 UAH including VAT |
| Minimal lowering step: | 2 351 080 UAH |
| Minimal lowering step, %: | 1,00 % |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Роботи
Джерело фінансування закупівлі - Державний бюджет України
Source of procurement financing is the state budget of Ukraine
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Виконання робіт | Можлива попередня оплата за Договором, виходячи з вимог Постанови КМУ від 04 грудня 2019 року №1070 “ Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” та постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1764 . Розмір такої оплати не може перевищувати 30 відсотків від вартості робіт, які планується виконати протягом поточного бюджетного року. | Аванс | 5 | Банківські | 30 |
| Виконання робіт | Замовник здійснює розрахунки за виконані роботи з Підрядником протягом 5 банківських днів, по мірі надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника на підставі відповідних Актів (форма № КБ-2В) та «Довідок» (форма № КБ-3). | Пiсляоплата | 5 | Банківські | 60 |
| Виконання робіт | Остаточна оплата у розмірі 10% (від суми договору) здійснюється Замовником після надання Підрядником Акту готовності об'єкта в експлуатацію. | Пiсляоплата | 5 | Банківські | 10 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
12 березня 2020 17:27 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
12 березня 2020 17:22 |
Протокол №2І6 від 12.03.20.PDF | |
12 березня 2020 17:22 |
ЗМІНИ 2І6 від 12.03.20 ТД КР М-12 км 265 - км 270.docx | |
12 березня 2020 17:21 |
НОВА РЕДАКЦІЯ ТД 2І6 від 12.03.20 КР М-12 км 265 - км 270.docx | |
04 березня 2020 14:57 |
Протокол № 2І5 від 04.03.2020.pdf | |
04 березня 2020 14:55 |
ЗМІНИ Відомість обємів робіт М-12 км 265-270.pdf | |
04 березня 2020 14:54 |
НОВА РЕДАКЦІЯ Відомість обємів робіт КР М-12 км 265-270.pdf | |
19 лютого 2020 17:30 |
Проект договору КР М-12 км 265-270.pdf |
12 березня 2020 17:27 |
Файл з підписом
Друкувати оголошення PDF
|
||||||
12 березня 2020 17:22 |
Протокол №2І6 від 12.03.20.PDF
|
||||||
12 березня 2020 17:22 |
ЗМІНИ 2І6 від 12.03.20 ТД КР М-12 км 265 - км 270.docx
|
||||||
12 березня 2020 17:21 |
НОВА РЕДАКЦІЯ ТД 2І6 від 12.03.20 КР М-12 км 265 - км 270.docx
|
||||||
04 березня 2020 14:57 |
Протокол № 2І5 від 04.03.2020.pdf
|
||||||
04 березня 2020 14:55 |
ЗМІНИ Відомість обємів робіт М-12 км 265-270.pdf
|
||||||
04 березня 2020 14:54 |
НОВА РЕДАКЦІЯ Відомість обємів робіт КР М-12 км 265-270.pdf
|
||||||
19 лютого 2020 17:30 |
Проект договору КР М-12 км 265-270.pdf
|
Роз’яснення до процедури
Запитання до процедури
Вимоги про усунення порушення
У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні та у світі, введенням карантину багато підприємств та організацій перейшли на дистанційний режим роботи або тимчасово призупинили свою діяльність. Наше підприємство має намір взяти участь у ряді закупівель по Вашій Службі. Але для якісної підготовки тендерних пропозицій для участі в закупівлях потрібен зв’язок з іншими підприємствами-партнерами (листи-погодження, гарантійні листи, довідки тощо), а це не завжди можливо.
Тому звертаємось до Вас з проханням перенести терміни подачі тендерних пропозицій по закупівлях, які припадають на період карантину.
Інформація про моніторинг
- UA-M-2020-09-24-000011 ● 892b93ec77954d4b97bbcb5dffe3367c
- Статус: порушення виявлені
-
Підстави для прийняття рішення про початок моніторингу:
- Інформація, отримана від органів державної влади, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель
-
Етапи закупівельного процесу:
- Планування закупівлі та оприлюднення інформації про її проведення
- Розкриття тендерних пропозиції, їх розгляд та оцінка
- Укладання та виконання договору про закупівлю (прийняття рішення про відміну торгів)
Повідомлення про прийняття рішення про початок моніторингу процедури закупівлі
| Дата прийняття рішення про проведення моніторингу: | 24 вересня 2020 |
| Дата публікації рішення про проведення моніторингу: | 24 вересня 2020 13:22 |
ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПІВНІЧНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ
УПРАВЛІННЯ ПІВНІЧНОГО ОФІСУ ДЕРЖАУДИСТЛУЖБИ
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
24.09.2020 №54
Вінниця
Про початок моніторингу
закупівель
Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», підпункту 2 пункту 5 Положення про Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області, затвердженого наказом Північного офісу Держаудитслужби від 20 жовтня 2016 року №18 із змінами, внесеними наказом Північного офісу Держаудитслужби від 21 грудня 2018 року №250, доручення Державної аудиторської служби України від 11 вересня 2020 року №003100-18/4782-2020,
НАКАЗУЮ:
1. Почати моніторинг закупівель відповідно до переліку, що додається.
2. Відділу контролю у сфері закупівель забезпечити проведення моніторингу закупівель, зазначеного у пункті 1 цього наказу.
Начальник Олена ВАХНОВСЬКА
Додаток до наказу Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області
від 24.09.2020 №54
Витяг з переліку процедур закупівель
№ з/п
Оголошення про проведення процедури закупівлі та/або повідомлення про намір укласти договір на веб-порталі Уповноваженого органу Опис підстав для здійснення моніторингу закупівлі унікальний номер дата оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу
1.UA-2020-02-19-001159-а 19.02.2020 Інформація, отримана від органів державної влади, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель.
Запит замовнику на пояснення
Дата: 2020-10-01 14:43:34
Запит про надання пояснення
У межах проведення моніторингу закупівлі робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 265+000 – км 270+000, Хмельницька область (ДК 021:2015:45000000-7 — «Будівельні роботи та поточний ремонт») (інформацію опубліковано в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером UA-2020-02-19-001159-a) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (із змінами) (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43 та підпунктів 2, 9 пункту 6 Положення про Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області, затвердженого наказом Північного офісу Держаудитслужби від 20 жовтня 2016 року №18, постала потреба в отриманні пояснення з питань :
1. Яким чином замовником виконано вимоги пункту 7 частини другої статті 22 Закону (в редакції чинній на момент проведення закупівлі) в частині обов’язкового зазначення в проекті договору про закупівлю до тендерної документації порядку змін його умов?
2. Яким чином учасником ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АВТОСТРАДА», якого допущено до аукціону та обрано переможцем, виконано умови тендерної документації щодо надання :
- підтвердження інформації, зазначеній у довідці про досвід виконання аналогічного договору (аналогічних договорів), зокрема актів приймання виконаних будівельних робіт до довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на загальну суму 43825525,39 грн, підписаної 19.12.2019, за умовами договору від 15.07.2019 №107/19-П (додаток 3 тендерної документації);
- підтвердження інформації щодо наявності працівників, яка міститься в довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, зокрема копій наказів про призначення на посаду 35 осіб (Гнатюк О.О., Призюк В.І. Власенко В.Б., Росохай А.С., Кухар С.М., Дишкант В.М., Вітюк О.А., Якубчак Л.О., Киричок С.М., Кравчук Ю.І., Король А.П., Протосоцький А.Ф., Юрчук М.С., Глущенко А.В., Хейлик В.В., Цехмістер Ю.В., Дишкант М.М., Кучерук В.Є., Осадчук П.В.,Швець С.В., Семко В.С., Подоба О.В., Лисий В.Г., Постоюк М.В., Іванчишин Л.С., Сеник Ф.Д., Хижук В.І., Даниленко В.М., Кравець В.М., Нароган М.Р., Письменюк К.С., Яцков Р.А., Сирота Ю.В., Пузаєнко М.П., Димянишин К.В.), які зазначені у вказаній довідці (додаток 4 тендерної документації)?
Пояснення необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснення може бути долучено його документальне підтвердження.
Відповідь замовника на пояснення
Дата: 2020-10-05 12:34:31
Пояснення на запит
Тендерний комітет Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області у своїй діяльності керується Законами України та нормативно-правовими документами Кабінету Міністрів України і зокрема нормативними документами Укравтодору.
Згідно запиту надання пояснень від Управління північного офісу Держаудитслужби
у Вінницькій області щодо відкритих торгів з публакцією ангійською мовою мовою №UA-2020-02-19-001159-a по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 265+000 – км 270+000, Хмельницька область
Major repair of the public road of state impact importance M-12 Stryi - Ternopil - Kropyvnytskyi - Znamianka (through the city of Vinnytsia), on the section km 265+000 - km 270+000, Khmelnytsky region» тендерним комітетом було прийняте рішення про надання пояснень, а саме:
1. Щодо зазначення в проекті договору про закупівлю до тендерної документації порядку змін його умов
Відповідно до пункту 7 частини другої статті 22 Закону ( в редакції чинній на момент проведення закупівлі) Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області передбачено наступний порядок змін :
3.2. Договірна ціна є твердою й може бути змінена лише за згодою Сторін, причому уточнення твердих договірних цін можливо лише у випадках, якщо:
а) замовник змінює в процесі будівництва проектні рішення, що призводить до зміни обсягів робіт та вартісних показників:
б) виникають обставини непереборної сили - надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладання договору;
в) змінюється законодавство з питань оподаткування та з інших питань, обов'язкове застосування положень якого призводить до зміни вартості робіт;
г) зменшуються обсяги фінансування.
Зміна договірної ціни обґрунтовується відповідними розрахунками і оформлюється шляхом укладення додаткових угод.
5.2.Строки виконання робіт можуть бути змінені, зокрема, у разі:
а) обставин непереборної сили;
б) настання несприятливих погодних умов, які, з урахуванням положень чинного законодавства, унеможливлюють початок/продовження виконання робіт, що є предметом цього Договору. При цьому, настання таких умов повинно бути підтверджено даними Українського гідрометеорологічного центру, а їх закінчення є підставою для початку/продовження виконання робіт за Договором.
в) виділення фінансування в поточному році в обсязі, що не забезпечить повне виконання робіт/надання послуг відповідно проектної документації, строки виконання робіт можуть бути продовжені на наступний календарний рік за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.
5.3.Якщо водночас діє кілька різних обставин, кожна з яких може бути підставою для зміни строку виконання робіт, рішення щодо зміни цих строків ухвалюється з урахуванням дії усіх вище перерахованих обставин.
5.4. Для продовження строку виконання робіт Підрядник зобов’язаний без затримки повідомити Замовника про виникнення обставин, які зумовлюють необхідність такого продовження, і надати обґрунтування нових строків виконання робіт.
5.5. Якщо відставання темпів виконання робіт становить більше 20 календарних днів, Замовник має право розірвати Договір підряду в односторонньому порядку, повідомивши про це Підрядника за 5 календарних днів до дати розірвання Договору. При цьому укладення Сторонами угоди про розірвання Договору не вимагається.
5.6. Перегляд строків виконання робіт оформляється Додатковою угодою.
5.7. У випадку відсутності у Замовника затвердженого, в установленому чинним законодавством порядку, обсягу фінансування на відповідний бюджетний період на виконання робіт, що є предметом Договору, Замовник має право вимагати (шляхом направлення на адресу Підрядника листа відповідного змісту), а Підрядник зобов’язаний призупинити виконання робіт.
2. Щодо підтвердження інформації про досвід викоонання аналогічного договору ( аналогічних договорів)
Відповідно до Тендерної документації 2/6 від 12.03.2020 року учасник має надати в частині наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. Замовник визначає види основних робіт/послуг та об’єми, виконання/надання яких має підтвердити Учасник. Об’єми визначаються Замовником в тендерній документації окремим переліком в натуральних величинах на підставі Технічного завдання до предмету закупівлі, із розрахунку 100% від об’єму ключових видів робіт/послуг. Види основних робіт/послуг та об’єми зазначаються Замовником у Таблиці №2. Учасник повинен подати тендерну пропозицію із дотриманням такої вимоги.
Відповідно до Додатку №3 тендерної документації, учасником ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» надано Інформаційну довідку про досвід виконання аналогічного договору (аналогічних договорів) протягом останніх 5 років від дати, що передує даті оголошення закупівлі на фірмовому бланку учасника згідно з таблицею 1, вихідний № 17/5-Х від «27 березня 2020 року.
* - Аналогічним договором у даній процедурі закупівлі вважається договір на виконання робіт/надання послуг з будівництва, реконструкції,капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення (міжнародні, національні чи регіональні) І, ІІ чи ІІІ категорії, укладений протягом останніх 5-ти років від дати, що передує даті оголошення закупівлі.
** - Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування державного значення (міжнародні, національні чи регіональні) І, ІІ чи ІІІ категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів робіт, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах.
*** - Аналогічний договір має бути виконаний не менш, ніж на 85% від загальної ціни договору.
Довідка має містити інформацію не менш ніж про один вказаний аналогічний договір із зазначенням контрагента (замовника) за договором, та його реквізитів, дати укладення та номеру договору, предмета договору, місцезнаходження об’єкта, категорію автомобільної дороги та інші дані згідно Таблиці 1.
Для підтвердження інформації, що зазначена у довідці, Учасник надає наступні документи:
- копiю (копії) аналогічного (аналогічних) договору (договорів) з усіма додатками та невід’ємними частинами до договору;
- акт (акти) приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довiдка (довідки) про вapтicть виконаних будівельних робiт та витрати (форми КБ-3);
- копію (копії) позитивного (позитивних) відгуку (відгуків) замовника (замовників) (за наданим (наданими) аналогічним (аналогічними) договором (договорами), у якому (яких) обов’язково має бути зазначено: дату його видачi, вихiдний номер, посилання на номер, дату та предмет укладеного договору, категорію автомобільної дороги, ціна договору, сума виконання договору, % виконання договору від загальної ціни договору, а також iнформацiю про якiсть виконаних робіт/наданих послуг, дотримання термінів виконання, щодо відсутності з боку замовника претензій або судових позовів щодо невиконання або неналежного виконання умов договору. Зазначений відгук має бути виданий замовником не раніше дати оголошення закупівлі.
Надане документальне підтвердження має підтвердити Замовнику фактичну спроможність Учасника виконати/надати з відповідною якістю обсяг робіт/послуг, визначений Замовником в тендерній документації.
Види основних робіт/послуг та об’єми, які Учасник повинен підтвердити у тендерній пропозиції.
Таблиця 2
№
з/п Найменування робіт/послуг Одиниця виміру Кількість
1 2 3 4
1 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою м² 45 430
2 Влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером м² 34 955
3 Влаштування шару основи із органо-мінеральної суміші з відфрезерованого матеріалу, приготовленої методом холодного ресайклінгу, з додаванням оптимальної щебенево-піщаної суміші С-7, комплексного в’яжучого (бітумна емульсія ЕКП-60 і цемент) м² 76 717
4 Влаштування нижнього шару покриття із асфальтобетонної суміші м² 76 190
5 Влаштування верхнього шару покриття із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші (ЩМАС) м² 76 059
6 Влаштування розмітки дорожньої холодним пластиком м² 3 328
Види основних робіт/послуг та об’єми, виконання/надання яких має підтвердити Учасник, визначаються Замовником в тендерній документації окремим переліком в натуральних величинах на підставі Технічного завдання, із розрахунку 100% від об’єму ключових видів робіт/послуг.
Згідно довідки учасника ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада», вихідний № 17/5-Х від «27 березня 2020 року, де п/п № 1 вказано договір № 107/19 від 15.07.2019 р. : виконання робіт з Капітального ремонту шляхопроводу та транспортної розв’язки на км 399+395 автомобільної дороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю) в межах Вінницької області, договір виконано на 100%, про що підтверджено листом-відгуком № 544 від 19.03.2020 року Служби автомобільних доріг у Вінницькій області. Також надано скан-копію довідки про вapтicть виконаних будівельних робiт та витрати (форма КБ-3) від 19.12.2019 року на загальну суму виконання робіт - 221 060 819,29 грн.
Щодо до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), то учасник закупівлі ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада», підтвердив досвід виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування державного значення (міжнародні, національні чи регіональні) І, ІІ чи ІІІ категорії сумарно, в обсязі 100 % від об’ємів робіт, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах відповідно до таблиці 2 тендерної документації.
3. Щодо підтвердження інформації щодо наявності працівників.
Відповідно до Тендерної документації 2/6 від 12.03.2020 року ДОДАТОК № 4, учасник має надати ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ (статті 16 Закону)
Для формування тендерної пропозиції Учасником процедури закупівлі в частині наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід Замовником зазначається розрахункова кількість інженерно-технічних працівників ключових посад, дорожніх робітників та машиністів, які є необхідними для виконання робіт/надання послуг. Мінімальна кількість та найменування інженерно-технічних працівників ключових посад, дорожніх робітників та машиністів, зазначається замовником у Таблиці №2. Учасник повинен подати тендерну пропозицію із дотриманням такої вимоги.
Мінімальна кількість та найменування інженерно-технічних працівників ключових посад, дорожніх робітників та машиністів.
Таблиця 2
№
з/п Найменування посади або спеціальності Кількість
1 2 3
Інженерно – технічні працівники
1 Головний інженер 1
2 Інженер з охорони праці
(при чисельності більше 50 осіб) 1
3 Виконроб 1
4 Майстер 1
5 Геодезист 1
6 Начальник лабораторії 1
Машиністів дорожньо-транспортних машин і механізмів
1 Машиніст дорожньо-будівельних машин
(дорожньої фрези) 1
2 Машиніст автогрейдера 1
3 Машиніст автогудронатора 1
4 Машиніст укладача асфальтобетонну 1
5 Машиніст екскаватора 2
6 Машиніст бульдозера 1
7 Машиніст котка самохідного 6
8 Машиніст дорожньо-транспортних машин (поливально-мийної машини) 1
9 Водій транспортних засобів 5
Робітники-будівельники (дорожні робітники)
1 Дорожній робітник 20
На підтвердження інформації щодо наявності у Учасника працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок та копії наказів про призначення на посаду, або копії цивільно-правових угод з особами, що будуть задіяні Учасником під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність правовідносин Учасника з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці.
Додатково на інженерно-технічних працівників (інженери, виконроби, майстри, геодезисти та інші), перерахованих в довідці, Учасник повинен надати скан-копії дипломів про закінчення учбових закладів.
Для інженерно-технічних працівників обов’язкова наявність вищої або неповної вищої освіти з кваліфікацією «будівельник», «інженер-будівельник» тощо за спеціальністю пов’язаною з будівництвом, експлуатаційним утримання і ремонтом автомобільних доріг, мостів і аеродромів, це може бути «Автомобільні дороги» тощо. Загальний стаж роботи таких працівників у дорожньому господарстві має становити не менше 2-х років.
Учасником ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» щодо підтвердження інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям надано Інформаційну довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід за № 23/5-Х від «27» березня 2020 року, де зазначено працівників які будуть залучені до виконання робіт в кількості 11 штатних осіб, що значно перевищує зазначену в тендерній документації ДОДАТОК № 4 Таблиця 2 необхідну мінімальну кількість працівників для виконання робіт/послуг по данцій закупівлі.
Відповідно до умов тендерної документації Таблиці 2, учасник ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» підтвердив мінімальну кількість інженерно-технічних працівників ключових посад, дорожніх робітників та машиністів.
№ п/п Посада Кількість ПІБ НАКАЗ Інший документ Документ в PROZORRO
1 Головний інженер 1 Печериця Ярослав Михайлович № 154/к 17.07.2019 26.2 Накази. rar
154.19. pdf
Інженер з охорони праці
(при чисельності більше 50 осіб) 1 Шевченко Сергій Михайлович № 145/к 06.03.2020 26.2 Накази. rar
154.19. pdf
Виконроб 1 Хейлик Валерій Вікторович Трудова книжка запис № 17 від 13.03.2019, диплом КВ № 35698645 від 05.6.2009 26.13 Трудові11.rar
26.1.Дипломи. rar
Майстер 1 Гнатюк Олександр Олегович Трудова книжка запис № 11 від 13.04.2018, диплом ВН № 46060460 від 24.04.2014 26.4 Трудові2. rar
26.1.Дипломи. rar
Геодезист 1 Марченко Петро Бенедиктович № 86/к 24.02.2020 26.2 Накази. rar
86.20. pdf
Начальник лабораторії 1 Призюк Валентина Іванівна Трудова книжка запис № 27 від 01.03.2017, диплом ВС № 75637894 від 29.6.2018 26.8 Трудові8. rar
26.1.Дипломи. rar
Машиніст дорожньо-будівельних машин (дорожньої фрези) 1 Балан Василь Якович № 56/к 14.03.2019 26.2 Накази. rar
56.19. pdf
Машиніст автогрейдера 1 Довгалюк Валентин Петрович № 108/к 18.05.2018 26.2 Накази. rar
56.19. pdf
Машиніст автогудронатора 1 Кухар Сергій Михайлович Трудова книжка запис № 1 від 28.03.2017 26.7 Трудові5. rar
Машиніст укладача асфальтобетонну 1 Котовський Василь Вікторович № 87/к 27.04.2018 26.2 Накази. rar
87.18. pdf
Машиніст екскаватора 1 Маріянчук Віталій Олександрович № 65/к 15.03.2019 26.2 Накази. rar
65.19. pdf
2 Волосенко Юрій Анатолійович № 83/к 25.04.2018 26.2 Накази. rar
83.18. pdf
Машиніст бульдозера 1 Сідих Микола Володимирович № 83/к 24.02.2020 26.2 Накази. rar
83.20. pdf
Машиніст котка самохідного 1 Кучерук Віктор Євгенович № 58/к 30.03.2018 26.2 Накази. rar
58.18. pdf
2 Гейвах Юрій Іванович № 71/к 21.02.2020 26.2 Накази. rar
71.20. pdf
3 Гуменюк Віктор Михайлович № 71/к 21.02.2020 26.2 Накази. rar
71.20. pdf
4 Яровий Олег Володимирович № 76/к 21.02.2020 26.2 Накази. rar
76.20. pdf
5 Козельский Олександр Борисович № 82/к 24.02.2020 26.2 Накази. rar
82.20. pdf
6 Венедіктов Володимир Григорович № 81/к 24.02.2020 26.2 Накази. rar
82.20. pdf
Машиніст дорожньо-транспортних машин (поливально-мийної машини) 1 Собчук Василь Степанович № 79/к 23.04.2018 26.2 Накази. rar
79.18. pdf
Водій транспортних засобів 1 Білий Анатолій Васильович № 283/к 26.09.2020 26.2 Накази. rar
283.19. pdf
2 Вербицький Броніслав Йосипович № 255/к 10.09.2019 26.2 Накази. rar
255.19. pdf
3 Романко Роман Михайлович № 309/к 18.10.2019 26.2 Накази. rar
309.19. pdf
4 Кудлаєнко Сергій Дмитрович № 170/к 24.07.2020 26.2 Накази. rar
170.19. pdf
5 Задорожний Григорій Миколайович № 115/к 28.02.2020 26.2 Накази. rar
115.20. pdf
Дорожній робітник 1 Бриль Олександр Олександрович № 80/к 24.02.2020 26.2 Накази. rar
80.20. pdf
2 Хібеба Олександр Володимирович № 109/к 28.02.2020 26.2 Накази. rar
109.20. pdf
3 Остапенко Олександр Васильович № 192/к 07.08.2019 26.2 Накази. rar
192.19. pdf
4 Дружинін Олександр Григорович № 92/к 26.02.2020 26.2 Накази. rar
92.20. pdf
5 Загарія Сергій Анатолійович № 92/к 26.02.2020 26.2 Накази. rar
92.20. pdf
6 Фурсович Іван Володимирович № 92/к 26.02.2020 26.2 Накази. rar
92.20. pdf
7 Шаравара Микола Анатолійович № 92/к 26.02.2020 26.2 Накази. rar
92.20. pdf
8 Зозуля Віктор Володимирович № 192/к 07.08.2019 26.2 Накази. rar
192.19. pdf
9 Кисляк Сергій Миколайович № 184/к 02.08.2019 26.2 Накази. rar
184.19. pdf
10 Кондратюк Богдан Павлович № 173/к 26.07.2019 26.2 Накази. rar
173.19. pdf
11 Маслій Олександр Петрович № 236/к 04.09.2019 26.2 Накази. rar
236.19. pdf
12 Недашківський Руслан Миколайович № 192/к 07.08.2019 26.2 Накази. rar
192.19. pdf
13 Стадник Іван Васильович № 180/к 01.08.2019 26.2 Накази. rar
180.19. pdf
14 Глєбов Андрій Пахомович № 63/к 18.02.2020 26.2 Накази. rar
63.20. pdf
15 Шкрабалюк Павло Борисович № 189/к 06.08.2019 26.2 Накази. rar
189.19. pdf
16 Суханюк Микола Климович № 138/к 14.06.2020 26.2 Накази. rar
138.19. pdf
17 Денисенко Руслан Васильович № 50/к 14.02.2020 26.2 Накази. rar
50.20. pdf
18 Салецький Дмитро Сергійович № 52/к 17.02.2020 26.2 Накази. rar
52.20. pdf
19 Гурецький Віталій Костянтинович № 190/к 06.08.2019 26.2 Накази. rar
190.19. pdf
20 Лаушкін Володимир Михайлович № 131/к 02.03.2020 26.2 Накази. rar
131.20. pdf
Щодо зазначених у запиті працівників, то тендерна пропозиція учасника містить архівні документи, що містять копії трудових книжок працівників, а саме:
- «Трудові 1.rar» - Вітюк О.А.;
- «Трудові 2.rar» - Власенко В.Б., Глущенко А.В., Гнатюк О.О., Даниленко В.М.;
- «Трудові 3.rar» - Дишкант В.М., Дишкант М.М., Димянишин К.В.;
- «Трудові 4.rar» - Іванчишин Л.С., Киричок С.М.,
- «Трудові 5.rar» - Кухар С.М., Кравчук Ю.І., Король А.П., Кучерук В.Є., Кравець В.М.;
- «Трудові 6.rar» - Лисий В.Г.;
- «Трудові 7.rar» - Осадчук П.В., Нароган М.Р.;
- «Трудові 8.rar» - Призюк В.І., Протоцький А.Ф., Подоба О.В., Письменюк К.С.,
Пузаєнко М.П., Постоюк М.В.;
- «Трудові 9.rar» - Росохай А.С.;
- «Трудові 10.rar» - Семко В.С., Сеник Ф.Д., Сирота Ю.В.;
- «Трудові 11.rar» - Хейлик В.В., С Цехмістер Ю.В., Хижук В.І.;
- «Трудові 12.rar» - Якубчак Л.О., Юрчук М.С., Швець С.В., Яцков Р.А.
Усі вищещазначені працівники перебувають у трудових відносинах із учасником процедури закупівлі ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада», що підтверджено в складі тендерної пропозиції.
ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» дотримано вимоги тендерної документації та надано документи, що підтверджують наявність правовідносин учасника відповідними працівниками, зазначеними в довідці.
Запит замовнику на пояснення
Дата: 2020-10-05 15:47:01
Запит про надання пояснення
У межах проведення моніторингу закупівлі робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 265+000 – км 270+000, Хмельницька область (ДК 021:2015:45000000-7 — «Будівельні роботи та поточний ремонт») (інформацію опубліковано в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером UA-2020-02-19-001159-a) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (із змінами) (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43 та підпунктів 2, 9 пункту 6 Положення про Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області, затвердженого наказом Північного офісу Держаудитслужби від 20 жовтня 2016 року №18, постала потреба в отриманні пояснення з питання :
З яких підстав договір про виконання робіт від 28 квітня 2020 року №152/20, укладений із ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АВТОСТРАДА» (далі – Договір), оприлюднено лише з Договірною ціною та Календарним планом фінансування та надання робіт, тоді як в пункті 1.3 Договору визначено, що склад та обсяги робіт, що є предметом Договору, визначаються на підставі проєктно-кошторисної документації?
При цьому, частиною п’ятою статті 319 Господарського кодексу України визначено перелік інформації, яку повинен містити договір підряду на капітальне будівництво, зокрема обсяги і види робіт, передбачені проєктом.
Відповідно до пункту 3.6 Національного стандарту України ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (далі – Стандарт) (який носить обов’язковий характер для об’єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств), локальний кошторис – первинний кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість окремих видів будівельних робіт та витрат по будинках, будівлях, спорудах будь-якого призначення, лінійних об’єктах інженерно-транспортної інфраструктури і складається на підставі обсягів робіт, що визначені при розробленні проектної документації.
Пунктом 6.3.3 Стандарту встановлено, що при погоджені договірної ціни, замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтуваннями.
Пояснення необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснення може бути долучено його документальне підтвердження.
Відповідь замовника на пояснення
Дата: 2020-10-08 15:10:25
Пояснення на запит
Тендерний комітет Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області у своїй діяльності керується Законами України та нормативно-правовими документами Кабінету Міністрів України і зокрема нормативними документами Укравтодору.
Згідно запиту на пояснення Управління північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області щодо відкритих торгів з публікацією англійською мовою №UA-2020-02-19-001159-a по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 265+000 – км 270+000, Хмельницька область. Major repair of the public road of state impact importance M-12 Stryi - Ternopil - Kropyvnytskyi - Znamianka (through the city of Vinnytsia), on the section km 265+000 - km 270+000, Khmelnytsky region (45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)» тендерним комітетом було прийняте наступне пояснення:
Договір від 28 квітня 2020 року №152/20 , укладений із ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» відповідає всім вимогам ЗУ «Про публічні закупівлі»(в редакції до 19.04.2020р.), на дату проведення процедури закупівлі.
Стаття 36. Основні вимоги до договору про закупівлю
1. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
2. Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
3. Забороняється укладання договорів, що передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель, крім випадків, передбачених цим Законом.
4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
6) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини п'ятої цієї статті.
Відповідно до тендерної документації № 2/6 від 12.03.2020 року:
Учасник, пропозиція якого за результатами оцінки електронної системи закупівель визначена найбільш економічно вигідною, надає протягом двох робочих днів після аукціону тендерну пропозицію на суму останнього (переможного) раунду та завантажує в електронному вигляді через електрону систему закупівель:
1) розрахунок ціни відповідно до технічної частини (технічна частина подається разом з тендерною документацією замовником в окремому файлі) обов’язково надає Замовнику через електронну систему закупівель з повною назвою предмета закупівлі, договірну ціну з усіма розрахунками, які є її складовими, що відображатиме повну вартість робіт згідно предмету закупівлі, приведену у відповідність до суми пропозиції, яка склалась за результатами проведеного аукціону та яка сформована згідно з умовами та вимогами технічної частини (технічна частина подається разом з тендерною документацією замовником в окремому файлі) до тендерної документації.
Договірна ціна – це ціна за результатами аукціону.
Розрахунок договірної ціни щодо об’ємів робіт/послуг зазначених у технічній частині (технічна частина подається разом з тендерною документацією замовником в окремому файлі): учасник повинен розцінити всі позиції переліку технічного завдання. Договірна ціна та розрахунки до неї, локальні кошториси, мають визначатися з використанням будь-якого рекомендованого Мінрегіоном програмного комплексу, в якому враховані останні зміни в галузевих стандартах з ціноутворення.
Технічна частина тендерної пропозиції розраховується з урахуванням усіх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів та інших витрат. До розрахунку ціни входять усі види робіт/послуг, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання субпідрядникам.
Локальні кошториси мають бути складені відповідно до технічного завдання (акту дефектів) з урахуванням будівельного технологічного процесу.
Технічна частина повинна включати повну інформацію щодо відповідності тендерної пропозиції Учасника технічному завданню Замовника.
Учасник визначає ціну тендерної пропозиції (договірну ціну) згідно норм і правил СОУ 42.1-37641918-085:2018, як тверда, яка може бути переглянута згідно умов п.3.2. Проекту договору (додається як Додаток до цієї тендерної документації).
До ціни тендерної пропозиції мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат (договірної ціни у відповідності до п. 6.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (у тому числі розрахунок розміру заробітної плати відповідно до розрахунку, що наведений в додатку Ж СОУ 42.1-37641918-085:2018 з урахуванням орієнтованого рівня заробітної плати, має бути не нижчими ніж 9 954,78 гривень, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах (лист ДП «ДерждорНДІ» від 29.01.2020 №19.1-25-83), розрахунки вартості матеріальних ресурсів згідно п. 6.2.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, розрахунок вартості експлуатації машин та механізмів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок прибутку та адміністративних витрат в межах усереднених показників згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (із змінами) та розрахунки на інші витрати.
Учасник в договірну ціну може врахувати індекс інфляції, який встановлюється згідно із законодавством на підставі прогнозних рівнів інфляції: згідно Постанови КМУ від 14.02.2015 року № 76, листа Мінрегіону України №7/15-3282 від 26.03.2015 року та пп. 6.2.3. та 6.2.12 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.
Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.
а ціна із розрахунками, в т.ч. локальний кошторис було завантажено у окремих файлах pdf в електронній системі закупівель після визначення учасника переможцем в п’ятиденний термін, відповідно до вимог тендерної документації:
10 квітня 2020 13:55 Розрахунки частина 3
10 квітня 2020 13:55 Розрахунки частина 2
10 квітня 2020 13:55 Розрахунки частина 1
В тендерній документації було опубліковано проект договору, редакція якого відповідає укладеному договору від 28 квітня 2020 року №152/20. В Розділі «15 Додатки до Договору.» зазначено, що невід'ємною частино договору є:
- договірна ціна
- календарний план фінансування та надання робіт
Зазначені договір з додатками, а також договірна ціна з розрахунками розміщені в електронній системі закупівель.
Надання інформації про усунення порушення замовником
Згідно висновку про результати моніторингу закупівлі управління Північного офісу Держаудитслужби в Вінницькій області щодо відкритих торгів з публікацією англійською мовою №UA-2020-02-19-001159-a по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 265+000 – км 270+000, Хмельницька область Major repair of the public road of state impact importance M-12 Stryi - Ternopil - Kropyvnytskyi - Znamianka (through the city of Vinnytsia), on the section km 265+000 - km 270+000, Khmelnytsky region» та на підставі ч. 8 ст. 8 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерним комітетом були прийняті наступні аргументовані заперечення до висновку: 1. Відповідно до тендерної документації затвердженої рішенням тендерного комітету №2/6 від 12.03.2020 року (далі – тендерна документація) ДОДАТОК № 4, учасник має надати ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ (статті 16 Закону). Для формування тендерної пропозиції Учасником процедури закупівлі в частині наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід Замовником зазначається розрахункова кількість інженерно-технічних працівників ключових посад, дорожніх робітників та машиністів, які є необхідними для виконання робіт/надання послуг. Мінімальна кількість та найменування інженерно-технічних працівників ключових посад, дорожніх робітників та машиністів, зазначається замовником у Таблиці №2. Учасник повинен подати тендерну пропозицію із дотриманням такої вимоги: Мінімальна кількість та найменування інженерно-технічних працівників ключових посад, дорожніх робітників та машиністів. Таблиця 2 № з/п Найменування посади або спеціальності Кількість 1 2 3 Інженерно – технічні працівники 1 Головний інженер 1 2 Інженер з охорони праці (при чисельності більше 50 осіб) 1 3 Виконроб 1 4 Майстер 1 5 Геодезист 1 6 Начальник лабораторії 1 Машиністів дорожньо-транспортних машин і механізмів 1 Машиніст дорожньо-будівельних машин (дорожньої фрези) 1 2 Машиніст автогрейдера 1 3 Машиніст автогудронатора 1 4 Машиніст укладача асфальтобетонну 1 5 Машиніст екскаватора 2 6 Машиніст бульдозера 1 7 Машиніст котка самохідного 6 8 Машиніст дорожньо-транспортних машин (поливально-мийної машини) 1 9 Водій транспортних засобів 5 Робітники-будівельники (дорожні робітники) 1 Дорожній робітник 20 На підтвердження інформації щодо наявності у Учасника працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок та копії наказів про призначення на посаду, або копії цивільно-правових угод з особами, що будуть задіяні Учасником під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність правовідносин Учасника з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці. Додатково на інженерно-технічних працівників (інженери, виконроби, майстри, геодезисти та інші), перерахованих в довідці, Учасник повинен надати скан-копії дипломів про закінчення учбових закладів. Для інженерно-технічних працівників обов’язкова наявність вищої або неповної вищої освіти з кваліфікацією «будівельник», «інженер-будівельник» тощо за спеціальністю пов’язаною з будівництвом, експлуатаційним утримання і ремонтом автомобільних доріг, мостів і аеродромів, це може бути «Автомобільні дороги» тощо. Загальний стаж роботи таких працівників у дорожньому господарстві має становити не менше 2-х років. Учасником ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» щодо підтвердження інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям надано Інформаційну довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід за № 23/5-Х від «27» березня 2020 року, де зазначено працівників які будуть залучені до виконання робіт в кількості 11 штатних осіб, що значно перевищує зазначену в тендерній документації ДОДАТОК № 4 Таблиця 2 необхідну мінімальну кількість працівників для виконання робіт/послуг по даній закупівлі. Відповідно до умов тендерної документації Таблиці 2, учасник ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» підтвердив мінімальну кількість інженерно-технічних працівників ключових посад, дорожніх робітників та машиністів. Зокрема: 1. Головний інженер - Печериця Ярослав Михайлович - № 154/к 17.07.2019 26.2 Накази. rar/154.19. pdf; 2. Інженер з охорони праці(при чисельності більше 50 осіб) - Шевченко Сергій Михайлович - № 145/к 06.03.2020 26.2 Накази. rar/154.19. pdf; 3. Виконроб - Хейлик Валерій Вікторович - Трудова книжка запис № 17 від 13.03.2019/ 26.13 Трудові11.rar, диплом КВ № 35698645 від 05.6.2009/26.1.Дипломи. rar; 4. Майстер - Гнатюк Олександр Олегович - Трудова книжка запис № 11 від 13.04.2018/ 26.4 Трудові2. rar, диплом ВН № 46060460 від 24.04.2014 /26.1.Дипломи. rar; 5. Геодезист - Марченко Петро Бенедиктович № 86/к 24.02.2020 26.2 Накази. rar/86.20. pdf; 6. Начальник лабораторії - Призюк Валентина Іванівна - Трудова книжка запис № 27 від 01.03.2017 /26.8 Трудові8. Rar, диплом ВС № 75637894 від 29.6.2018 /26.1.Дипломи. rar; 7. Машиніст дорожньо-будівельних машин (дорожньої фрези) - Балан Василь Якович № 56/к 14.03.2019/26.2 Накази. rar/56.19. pdf; 8. Машиніст автогрейдера - Довгалюк Валентин Петрович - № 108/к 18.05.2018/ 26.2 Накази. rar/56.19. pdf; 9. Машиніст автогудронатора - Кухар Сергій Михайлович - Трудова книжка запис № 1 від 28.03.2017/ 26.7 Трудові5. Rar; 10. Машиніст укладача асфальтобетонну - Котовський Василь Вікторович - № 87/к 27.04.2018/ 26.2 Накази. rar/87.18. pdf; 11. Машиніст екскаватора: - Маріянчук Віталій Олександрович - № 65/к 15.03.2019 /26.2 Накази. rar/65.19. pdf; - Волосенко Юрій Анатолійович - № 83/к 25.04.2018 /26.2 Накази. rar/83.18. pdf; 12. Машиніст бульдозера - Сідих Микола Володимирович - № 83/к 24.02.2020 /26.2 Накази. rar/ 83.20. pdf; 13. Машиніст котка самохідного: - Кучерук Віктор Євгенович - № 58/к 30.03.2018 /26.2 Накази. rar/ 58.18. pdf; - Гейвах Юрій Іванович - № 71/к 21.02.2020 /26.2 Накази. rar/71.20. pdf; - Гуменюк Віктор Михайлович - № 71/к 21.02.2020 /26.2 Накази. rar/71.20. pdf; - Яровий Олег Володимирович - № 76/к 21.02.2020 /26.2 Накази. rar/ 76.20. pdf; - Козельский Олександр Борисович - № 82/к 24.02.2020 26.2 /Накази. rar/82.20. pdf; - Венедіктов Володимир Григорович - № 81/к 24.02.2020 /26.2 Накази. rar/82.20. pdf; 14. Машиніст дорожньо-транспортних машин (поливально-мийної машини) - Собчук Василь Степанович - № 79/к 23.04.2018 /26.2 Накази. rar/79.18. pdf; 15. Водій транспортних засобів: - Білий Анатолій Васильович - № 283/к 26.09.2020 /26.2 Накази. rar/283.19. pdf; - Вербицький Броніслав Йосипович - № 255/к 10.09.2019 /26.2 Накази. rar/255.19. pdf; - Романко Роман Михайлович - № 309/к 18.10.2019 /26.2 Накази. rar/309.19. pdf; - Кудлаєнко Сергій Дмитрович - № 170/к 24.07.2020 /26.2 Накази. rar/170.19. pdf; - Задорожний Григорій Миколайович - № 115/к 28.02.2020 - 26.2 Накази. rar/115.20. pdf; 16. Дорожній робітник: 1. Бриль Олександр Олександрович - № 80/к 24.02.2020 /26.2 Накази. rar/80.20. pdf; 2. Хібеба Олександр Володимирович - № 109/к 28.02.2020 /26.2 Накази. rar/109.20. pdf; 3. Остапенко Олександр Васильович - № 192/к 07.08.2019 /26.2 Накази. rar/192.19. pdf; 4. Дружинін Олександр Григорович - № 92/к 26.02.2020 /26.2 Накази. rar/92.20. pdf; 5. Загарія Сергій Анатолійович - № 92/к 26.02.2020 /26.2 Накази. rar/92.20. pdf; 6. Фурсович Іван Володимирович - № 92/к 26.02.2020 /26.2 Накази. rar/92.20. pdf; 7. Шаравара Микола Анатолійович - № 92/к 26.02.2020 /26.2 Накази. rar/92.20. pdf; 8. Зозуля Віктор Володимирович - № 192/к 07.08.2019 /26.2 Накази. rar/192.19. pdf; 9. Кисляк Сергій Миколайович - № 184/к 02.08.2019 /26.2 Накази. rar/184.19. pdf; 10. Кондратюк Богдан Павлович - № 173/к 26.07.2019 /26.2 Накази. rar/173.19. pdf; 11. Маслій Олександр Петрович - № 236/к 04.09.2019 /26.2 Накази. rar/236.19. pdf; 12. Недашківський Руслан Миколайович - № 192/к 07.08.2019 /26.2 Накази. rar/192.19. pdf; 13. Стадник Іван Васильович - № 180/к 01.08.2019 /26.2 Накази. rar/180.19. pdf; 14. Глєбов Андрій Пахомович - № 63/к 18.02.2020 /26.2 Накази. rar/63.20. pdf; 15. Шкрабалюк Павло Борисович - № 189/к 06.08.2019 /26.2 Накази. rar/189.19. pdf; 16. Суханюк Микола Климович - № 138/к 14.06.2020 /26.2 Накази. rar/138.19. pdf; 17. Денисенко Руслан Васильович - № 50/к 14.02.2020 /26.2 Накази. rar/50.20. pdf; 18. Салецький Дмитро Сергійович - № 52/к 17.02.2020 /26.2 Накази. rar/52.20. pdf; 19. Гурецький Віталій Костянтинович - № 190/к 06.08.2019 /26.2 Накази. rar/190.19. pdf; 20. Лаушкін Володимир Михайлович - № 131/к 02.03.2020 /26.2 Накази. rar/131.20. pdf. Щодо зазначених у запиті працівників, то тендерна пропозиція учасника містить архівні документи, що містять копії трудових книжок працівників, а саме: - «Трудові 1.rar» - Вітюк О.А.; - «Трудові 2.rar» - Власенко В.Б., Глущенко А.В., Гнатюк О.О., Даниленко В.М.; - «Трудові 3.rar» - Дишкант В.М., Дишкант М.М., Димянишин К.В.; - «Трудові 4.rar» - Іванчишин Л.С., Киричок С.М.; - «Трудові 5.rar» - Кухар С.М., Кравчук Ю.І., Король А.П., Кучерук В.Є., Кравець В.М.; - «Трудові 6.rar» - Лисий В.Г.; - «Трудові 7.rar» - Осадчук П.В., Нароган М.Р.; - «Трудові 8.rar» - Призюк В.І., Протоцький А.Ф., Подоба О.В., Письменюк К.С., Пузаєнко М.П., Постоюк М.В.; - «Трудові 9.rar» - Росохай А.С.; - «Трудові 10.rar» - Семко В.С., Сеник Ф.Д., Сирота Ю.В.; - «Трудові 11.rar» - Хейлик В.В., С Цехмістер Ю.В., Хижук В.І.; - «Трудові 12.rar» - Якубчак Л.О., Юрчук М.С., Швець С.В., Яцков Р.А. Усі вищезазначені працівники перебувають у трудових відносинах із учасником процедури закупівлі ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада», що підтверджено в складі тендерної пропозиції. Також, відповідно до Додатку №4 тендерної документації, на підтвердження інформації щодо наявності у Учасника працівників, яка міститься в довідці, йому необхідно у складі тендерної пропозиції, надати копії трудових книжок та копії наказів про призначення на посаду, або копії цивільно-правових угод з особами, що будуть задіяні Учасником під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність правовідносин Учасника з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці. Тендерною документацією передбачено, що Учасник процедури закупівлі має підтвердити наявність правовідносин із працівниками, які вказані у довідці про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені до виконання робіт. Вищезазначені працівники перебувають у трудових відносинах із учасником процедури закупівлі ТОВ «СП «Автострада», що підтверджено у складі поданої пропозиції. Згідно статті 48 Кодексу законів про працю України Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п'ять днів. Хочемо акцентувати увагу на тому, що згідно вимог тендерної документації на підтвердження інформації щодо наявності у Учасника працівників, яка міститься в довідці, надати копії трудових книжок та копії наказів про призначення на посаду, наказів про сумісництво (при наявності) або копії цивільно-правових угод з особами, що будуть задіяні Учасником під час виконання договору, або інших документів, які підтверджують наявність правовідносин Учасника з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці. Надання трудових книжок на працівників є документальним фактом підтвердження наявність правовідносин Учасника з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці. Окремо хочемо звернути увагу на наступне: Як вже вказувалося, згідно чинного законодавства України визначено, що трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п'ять днів. Трудові книжки ведуться також на позаштатних працівників при умові, якщо вони підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які проходять стажування на підприємстві, в установі, організації. Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу. Студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після початку проходження стажування. До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в роботі на підприємстві, в установі, організації; відомості про стягнення до неї не заносяться. Порядок ведення трудових книжок визначається Кабінетом Міністрів України, згідно ст. 48 КзпП України. Проти даного факту заперечувати є неможливо. 1. Згідно постанови КМ України № 637 від 12 серпня 1993 року пунктом 1 визначено, що основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. Проти вказаного факту, теж вважаємо заперечувати є неможливим. 2. Трудові книжки зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях, у представництвах іноземних суб'єктів господарювання, згідно п. 3 постанови КМ України №301 від 27 квітня 1993 року, що і було зроблено зі сторони учасника тендера і це підтверджений документ. ТОВ «СП «Автострада» дотримано вимоги тендерної документації та надано документи, які підтверджують наявність правовідносин Учасника з відповідними працівниками, зазначеними у Довідці. Отже, ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» дотримано вимоги тендерної документації.
2020-10-27 14:14:58
Висновок про результати моніторингу закупівлі
| Дата публікації: | 20 жовтня 2020 |
| Кінцевий строк оскарження: | 04 листопада 2020 |
Порушення виявлено
- Не відхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону
Оскарження в суді
| Опис: | Висновок оскаржено до суду 03.11.2020 |
| Дата публікації: | 04 листопада 2020 |
Документи:
|
04 листопада 2020 11:47
|
Електронний підпис |
|
04 листопада 2020 11:46
|
Позов 3027.pdf |
Протокол розгляду тендерних пропозицій
| Найменування: | Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області |
| Код ЄДРПОУ: | 25879878 |
| Місцезнаходження: | 29000, Україна, Хмельницька область обл., Хмельницький, вул. Свободи, 77 |
| Учасник | Документи | Рішення |
|---|---|---|
| ТОВ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСТРАДА" | Документи |
Допущено до аукціону
Документи
|
| ТОВ "Автомагістраль-Південь" | Документи |
Допущено до аукціону
Документи
|
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 08 квітня 2020 15:40
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
| ТОВ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСТРАДА" |
232 536 157,00
UAH з ПДВ
|
229 999 000,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ "Автомагістраль-Південь" |
233 780 365,00
UAH з ПДВ
|
230 000 000,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСТРАДА" #40148165 |
Переможець |
229 999 000,00
UAH з ПДВ
|
13 квітня 2020 11:50
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | зміни до договору |
29 грудня 2020 11:23
|
| ДУ №1 до Договору №152І20.pdf | зміни до договору |
29 грудня 2020 11:21
|
| Електронний підпис | укладений |
28 квітня 2020 15:57
|
| Договір №152І20 від 28.04.2020.PDF | укладений |
28 квітня 2020 15:54
|
Зміни до договору
| Дата внесення змін до договору: | 29 грудня 2020 |
| Дата публікації змін до договору: | 29 грудня 2020 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | 1.Замовник і Підрядник керуючись пунктом 1 частини 4 статті 36 Закону України “Про публічні закупівлі”(в редакції, що діяла на момент проведення закупівлі) та постановою КМУ від 29.01.2020року №36 « Деякі питання дорожнього господарства» прийшли до спільної згоди внести зміни до до Договору №152/20 від “28” квітня 2020 року « Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка (через м.Вінницю) на ділянці км 265+000– км 270+000» (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), виклавши п.3.1.в наступній редакції: “3.1. Ціна цього Договору становить 221 246 952,05грн ( двісті двадцять один мільйон двісті сорок шість тисяч дев’ятсот п’ятдесят дві гривні 05 копійок), у тому числі ПДВ — 36 874 492,01 грн.” 2. Змінити виконання зобов’язань Підрядника щодо надання послуг по даному Договору, виклавши п.5.1. Договору в наступній редакції: «5.1. Строк надання послуг - з моменту підписання до 31.12.2020 року» 3. Змінити строк дії даного Договору виклавши п.15.1.Договору в наступній редакції: “15.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання та діє по 31.12.2020 року або в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за цим Договором.” 4. Сторони Договору погоджують викласти Додаток (Договірна ціна), Додаток (Календарний план фінансування та надання робіт ) в новій редакції. 5. Дана Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання її Сторонами. 6. Інші умови Договору залишаються без змін та Сторони підтверджують по них свої зобовꞌязання. 7. Дана угода є невід'ємною частиною Договору. 8. Дану Додаткову угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу. |
| Номер договору про закупівлю: | 152/20 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 1 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |