Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України
Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 209+000 – км 211+775
Current and middle repair of principal motor road N-03 Zhytomyr - Chernivtsi on the section km 209+000 - km 211+775
Очікувана вартість
88 170 464,00 UAH
UA-2020-02-18-003386-b f92134edfa9946b0af813467867b06ec
Відкриті торги з публікацією англійською мовою    Завершена
Електронний цифровий підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Адуканець Леся Василівна

380382783250 tenderhm@ukr.net

Знайшли порушення?

Зверніться до Держаудитслужби

Оголошення про проведення

Tender notice
Друкувати оголошення PDFHTML
Друкувати звіт про результати проведення процедури PDFHTML

Інформація про замовників

Purchasing Body
Найменування: Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області
Код ЄДРПОУ: 25879878
Місцезнаходження: 29000, Україна , Хмельницька область обл., Хмельницький, вул. Свободи, 77
Контактна особа: Адуканець Леся Василівна
380382783250
tenderhm@ukr.net
Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Official name: Motor Road Service in Khmelnytska Oblast of State Motor Road Agency of Ukraine
National ID: 25879878
Contact point: Adukanets Lesia Vasylivna
380382783250
tenderhm@ukr.net

Інформація про процедуру

Milestones
Дата оприлюднення: 18 лютого 2020
Звернення за роз’ясненнями: до 18 квітня 2020 15:00
Оскарження умов закупівлі: до 24 квітня 2020 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28 квітня 2020 15:00
Початок аукціону: 13 травня 2020 11:15
Очікувана вартість: 88 170 464,00 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення: Електронна гарантія
Сума тендерного забезпечення: 1 300 000,00 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 881 704,64 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 1,00 %
Publication date: 18 лютого 2020 16:37
Enquiries until: 18 квітня 2020 15:00
Complaints submission until: до 24 квітня 2020 00:00
Time limit for receipt of tenders: 28 квітня 2020 15:00

Information

Estimated total value: 88 170 464 UAH including VAT
Minimal lowering step: 881 705 UAH
Minimal lowering step, %: 1,00 %
Type of tender guarantee: Electronic guarantee
Sum of tender guarantee: 1 300 000,00 UAH

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Послуги


Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь


Scope of the procurement
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 послуга
Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 209+000 – км 211+775
Джерело фінансування закупівлі - Державний бюджет України
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 29000, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, Свободи, 77
ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Current and middle repair of principal motor road N-03 Zhytomyr - Chernivtsi on the section km 209+000 - km 211+775
Source of procurement financing is the state budget of Ukraine
CPV: 45230000-8
Період постачання: по 31 грудня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Надання послуг Можлива попередня оплата за Договором, виходячи з вимог Постанови КМУ від 04 грудня 2019 року №1070 “ Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”) . Розмір такої оплати не може перевищувати 30 відсотків від вартості робіт, які планується виконати протягом поточного бюджетного року. Аванс 5 Банківські 30
Надання послуг Замовник здійснює розрахунки за надані послуги з Виконавцем протягом 5 банківських днів, по мірі надходження коштів на підставі відповідних Актів (форма № КБ-2В) та «Довідок» (форма № КБ-3). Пiсляоплата 5 Банківські 70

Документація

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%

Скарги до процедури

Номер скарги: UA-2020-02-18-003386-b.a2
Статус:
Порушення усунуто
Скаржник: ТОВ Миколаївбудцентр, Код ЄДРПОУ:40984166
Дата подання: 20 березня 2020 21:29
Скарга на дискримінаційні вимоги Документації
Скарга на дискримінаційні вимоги Документації (детальніше у доданій скарзі).
Документи
Рішення Органу оскарження: Задоволено
Прийнято до розгляду: 25 березня 2020 18:29
рішення від 25.03.2020 № 5637 + лист Замовнику.pdf
Дата публікації: 25 березня 2020 18:29
рішення від 08.04.2020 № 6726 .pdf
Дата публікації: 13 квітня 2020 21:43
Коментар замовника щодо усунення порушення: Заступника голови тендерного комітету Пастухова М. П., який повідомив, що отримали рішення Антимонопольного комітету України щодо розгляду скарги через електронну систему закупівель в особистий кабінет на Майданчик e-tender в системі ProZorro щодо публічної закупівлі №UA-2020-02-18-003386-b (день прийняття рішення по скарзі: 13-04-20, 21:43:35). 08.04.2020 року Постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель прийнято рішення №6726-р/пк-пз, згідно з яким, за результатами розгляду скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївбудцентр» від 20.03.2020 року № UA-2020-02-18-003386-b.a2. Службу автомобільних доріг у Хмельницькій області зобов’язано внести зміни до тендерної документації за процедурою закупівлі «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 209+000 – км 211+775. 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь», оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за № UA-2020-02-18-003386-b, з метою усунення порушень, зазначених у мотивувальній частині цього рішення. Отримавши рішення від Антимонопольного комітету України тендерний комітет проаналізував та врахував всі зауваження органа оскарження і прийшов до спільної згоди про часткове внесення змін до тендерної документації щодо відкритих торгів з публікацією англійською мовою №UA-2020-02-18-003386-b по предмету закупівлі: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 209+000 – км 211+775. 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь». Відповідно до частини 2, статті 23 Закону України “Про публічні закупівлі”: «Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної документації, до яких вносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації. У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менш як на сім днів. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 цього Закону» та за рішенням тендерного комітету внести зміни до розділів, частин та додатків тендерної документації, перелік змін до тендерної документації щодо відкритих торгів з публікацією англійською мовою №UA-2020-02-18-003386-b по предмету закупівлі: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 209+000 – км 211+775. 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь» додається, як додаток до протоколу на 16 аркушах.
Дата виконання рішення замовником: 17 квітня 2020 12:50

Інформація про моніторинг

  • UA-M-2020-09-24-000015 ● 0eff253b59d44bd3a9784250e1c83191
  • Статус: порушення виявлені
  • Підстави для прийняття рішення про початок моніторингу:

    1. Інформація, отримана від органів державної влади, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель
  • Етапи закупівельного процесу:

    1. Планування закупівлі та оприлюднення інформації про її проведення
    2. Розкриття тендерних пропозиції, їх розгляд та оцінка
    3. Укладання та виконання договору про закупівлю (прийняття рішення про відміну торгів)

Повідомлення про прийняття рішення про початок моніторингу процедури закупівлі

Дата прийняття рішення про проведення моніторингу: 24 вересня 2020
Дата публікації рішення про проведення моніторингу: 24 вересня 2020 13:20
Повідомлення про прийняття рішення про початок моніторингу процедури закупівлі:

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПІВНІЧНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ
УПРАВЛІННЯ ПІВНІЧНОГО ОФІСУ ДЕРЖАУДИСТЛУЖБИ
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ
24.09.2020 №54
Вінниця

Про початок моніторингу
закупівель

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», підпункту 2 пункту 5 Положення про Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області, затвердженого наказом Північного офісу Держаудитслужби від 20 жовтня 2016 року №18 із змінами, внесеними наказом Північного офісу Держаудитслужби від 21 грудня 2018 року №250, доручення Державної аудиторської служби України від 11 вересня 2020 року №003100-18/4782-2020,
НАКАЗУЮ:

1. Почати моніторинг закупівель відповідно до переліку, що додається.
2. Відділу контролю у сфері закупівель забезпечити проведення моніторингу закупівель, зазначеного у пункті 1 цього наказу.

Начальник Олена ВАХНОВСЬКА

Додаток до наказу Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області
від 24.09.2020 №54
Витяг з переліку процедур закупівель
№ з/п
Оголошення про проведення процедури закупівлі та/або повідомлення про намір укласти договір на веб-порталі Уповноваженого органу Опис підстав для здійснення моніторингу закупівлі унікальний номер дата оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу
5.UA-2020-02-18-003386-b 18.02.2020 Інформація, отримана від органів державної влади, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель.

Електронний цифровий підпис

Перевірити

Перевірка підпису

Запит замовнику на пояснення

Дата: 2020-10-02 09:52:04

Про надання пояснень

У межах проведення моніторингу закупівлі послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 209+000-км 211+775 (інформацію опубліковано в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером UA-2020-02-18-003386-b) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» із змінами (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року №43 та підпунктів 2, 9 пункту 6 Положення про Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області, затвердженого наказом Північного офісу Держаудитслужби від 20 жовтня 2016 року №18, постала потреба в отриманні пояснень з питань:
1. Яким чином замовником виконано вимоги пункту 7 частини другої статті 22 Закону (в редакції чинній на час проведення закупівлі) в частині обов’язкового зазначення в проекті договору про закупівлю до тендерної документації порядку змін його умов?
2. Яким чином учасником ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56, якого допущено до аукціону та обрано переможцем (протокол засідання тендерного комітету від 15 травня 2020 року №2/19), виконано умови тендерної документації щодо надання копію (копії) аналогічного (аналогічних) договору (договорів) з усіма додатками та невід’ємними частинами до договору (договір від 10 вересня 2019 року №127/19-П/1-СВ) на підтвердження інформації, що зазначена у довідці від 27 квітня 2020 року №3982 про досвід виконання аналогічного договору (аналогічних договорів) протягом останніх 3 років від дати, що передує даті оголошення закупівлі на фірмовому бланку учасника згідно з таблицею 1 (додаток 3 тендерної документації)?
3. Яким чином учасником ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АВТОСТРАДА», якого допущено до аукціону, виконано умови тендерної документації щодо надання підтвердження інформації, зазначеній у довідці про досвід виконання аналогічного договору (аналогічних договорів), зокрема актів приймання виконаних будівельних робіт до довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на загальну суму 43825525,39 грн, підписаної 19.12.2019, за умовами договору від 15.07.2019 №107/19-П (додаток 3 тендерної документації)?
Відповідні пояснення (інформацію, документи) необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту.

Відповідь замовника на пояснення

Дата: 2020-10-06 11:34:42

Пояснення на запит

Тендерний комітет Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області у своїй діяльності керується Законами України та нормативно-правовими документами Кабінету Міністрів України і зокрема нормативними документами Укравтодору.
Згідно запиту надання пояснень від Управління північного офісу Держаудитслужби
у Вінницькій області щодо відкритих торгів з публакцією ангійською мовою мовою Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 209+000 – км 211+775 Current and middle repair of principal motor road N-03 Zhytomyr - Chernivtsi on the section km 209+000 - km 211+775» тендерним комітетом було прийняте рішення про надання пояснень, а саме:
1. Щодо зазначення в проекті договору про закупівлю до тендерної документації порядку змін його умов

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 22 Закону ( в редакції чинній на момент проведення закупівлі) Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області передбачено наступний порядок змін :

3.2. Договірна ціна є твердою й може бути змінена лише за згодою Сторін, причому уточнення твердих договірних цін можливо лише у випадках, якщо:
а) замовник змінює в процесі будівництва проектні рішення, що призводить до зміни обсягів робіт та вартісних показників:
б) виникають обставини непереборної сили - надзвичайні обставини та події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладання договору;
в) змінюється законодавство з питань оподаткування та з інших питань, обов'язкове застосування положень якого призводить до зміни вартості робіт;
г) зменшуються обсяги фінансування.
Зміна договірної ціни обґрунтовується відповідними розрахунками і оформлюється шляхом укладення додаткових угод.

5.2.Строки виконання робіт можуть бути змінені, зокрема, у разі:
а) обставин непереборної сили;
б) настання несприятливих погодних умов, які, з урахуванням положень чинного законодавства, унеможливлюють початок/продовження виконання робіт, що є предметом цього Договору. При цьому, настання таких умов повинно бути підтверджено даними Українського гідрометеорологічного центру, а їх закінчення є підставою для початку/продовження виконання робіт за Договором.
в) виділення фінансування в поточному році в обсязі, що не забезпечить повне виконання робіт/надання послуг відповідно проектної документації, строки виконання робіт можуть бути продовжені на наступний календарний рік за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.
5.3.Якщо водночас діє кілька різних обставин, кожна з яких може бути підставою для зміни строку виконання робіт, рішення щодо зміни цих строків ухвалюється з урахуванням дії усіх вище перерахованих обставин.
5.4. Для продовження строку виконання робіт Підрядник зобов’язаний без затримки повідомити Замовника про виникнення обставин, які зумовлюють необхідність такого продовження, і надати обґрунтування нових строків виконання робіт.
5.5. Якщо відставання темпів виконання робіт становить більше 20 календарних днів, Замовник має право розірвати Договір підряду в односторонньому порядку, повідомивши про це Підрядника за 5 календарних днів до дати розірвання Договору. При цьому укладення Сторонами угоди про розірвання Договору не вимагається.
5.6. Перегляд строків виконання робіт оформляється Додатковою угодою.
5.7. У випадку відсутності у Замовника затвердженого, в установленому чинним законодавством порядку, обсягу фінансування на відповідний бюджетний період на виконання робіт, що є предметом Договору, Замовник має право вимагати (шляхом направлення на адресу Підрядника листа відповідного змісту), а Підрядник зобов’язаний призупинити виконання робіт.

2 Виконання умови тендерної документації щодо надання копії (копій) аналогічного (аналогічних) договору (договорів) учасником ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56»
Відповідно до Тендерної документації 2/15 від 17.04.2020 року учасник має надати в частині наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. Замовник визначає види основних робіт/послуг та об’єми, виконання/надання яких має підтвердити Учасник. Об’єми визначаються Замовником в тендерній документації окремим переліком в натуральних величинах на підставі Технічного завдання до предмету закупівлі, із розрахунку 100% від об’єму ключових видів робіт/послуг. Види основних робіт/послуг та об’єми зазначаються Замовником у Таблиці №2. Учасник повинен подати тендерну пропозицію із дотриманням такої вимоги.
На виконання вимог тендерної документації № 2/15 від 17.04.2020 учасником ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» для підтвердження досвіду виконання аналогічного договору було надано Інформаційну довідку № 3282 від 27.04.2020 про досвід виконання аналогічного договору (аналогічних договорів) протягом останніх 3 років від дати, що передує даті оголошення закупівлі на фірмовому бланку учасника згідно з таблицею:Таблиця 1.
* - Аналогічним договором у даній процедурі закупівлі вважається договір на виконання робіт/надання послуг з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення (міжнародні, національні, регіональні чи територіальні) І, ІІ чи ІІІ категорії, укладений протягом останніх 3-х років від дати, що передує даті оголошення закупівлі.
** - Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування державного значення (міжнародні, національні,регіональні чи територіальні) І, ІІ чи ІІІ категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів робіт, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах.
*** - Аналогічний договір має бути виконаний не менш, ніж на 85% від загальної ціни договору.
Довідка має містити інформацію не менш ніж про один вказаний аналогічний договір із зазначенням контрагента (замовника) за договором, та його реквізитів, дати укладення та номеру договору, предмета договору, місцезнаходження об’єкта, категорію автомобільної дороги та інші дані згідно Таблиці 1.

Відповідно до тендерної документації для підтвердження інформації, що зазначена у довідці, Учасник надає наступні документи:
- копiю (копії) аналогічного (аналогічних) договору (договорів) з усіма додатками та невід’ємними частинами до договору;
- акт (акти) приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довiдка (довідки) про вapтicть виконаних будівельних робiт та витрати (форми КБ-3);
- копію (копії) позитивного (позитивних) відгуку (відгуків) замовника (замовників) (за наданим (наданими) аналогічним (аналогічними) договором (договорами), у якому (яких) обов’язково має бути зазначено: дату його видачi, вихiдний номер, посилання на номер, дату та предмет укладеного договору, категорію автомобільної дороги, ціна договору, сума виконання договору, % виконання договору від загальної ціни договору, а також iнформацiю про якiсть виконаних робіт/наданих послуг, дотримання термінів виконання, щодо відсутності з боку замовника претензій або судових позовів щодо невиконання або неналежного виконання умов договору. Зазначений відгук має бути виданий замовником не раніше дати оголошення закупівлі.
Надане документальне підтвердження має підтвердити Замовнику фактичну спроможність Учасника виконати/надати з відповідною якістю обсяг робіт/послуг, визначений Замовником в тендерній документації.
Види основних робіт/послуг та об’єми, які Учасник повинен підтвердити у тендерній пропозиції.
Таблиця 2

з/п Найменування робіт/послуг Одиниця виміру Кількість
1 2 3 4
1 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою м² 25 109
2 Влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером м² 14 968
3 Влаштування шару основи із щебенево-піщаної суміші ЩПС-40, укріпленої цементом м² 14 144
4 Влаштування шару основи із органо-мінеральної суміші з відфрезерованого матеріалу, приготовленої методом холодного ресайклінгу, з додаванням оптимальної щебенево-піщаної суміші С-7, комплексного в’яжучого (бітумна емульсія ЕКП-60 і цемент) м² 38 007
5 Влаштування нижнього шару покриття із асфальтобетонної суміші м² 37 844
6 Влаштування верхнього шару покриття із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші (ЩМАС) м² 37 739
7 Влаштування розмітки дорожньої холодним пластиком м² 1 055
Види основних робіт/послуг та об’єми, виконання/надання яких має підтвердити Учасник, визначаються Замовником в тендерній документації окремим переліком в натуральних величинах на підставі Технічного завдання, із розрахунку 100% від об’єму ключових видів робіт/послуг.
Згідно довідки учасника ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56», вихідний № 3982від 27 квітня 2020 року, де п/п № 17 вказано договір субпідряду №127/19 від 10.079.2019 р. : «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю) Вінницька область». Договір виконано на 100%, про що підтверджено листом-відгуком № 31 від 24.02.2020 року ТОВ СУАП «Інтервіас Україна», який є Замовником. Також надано скан-копію довідки про вapтicть виконаних будівельних робiт та витрати (форма КБ-3) від 06.12.2019 року на загальну суму виконання робіт – 11 299 927,16 грн.
Відповідно до статті 319 Господарського кодексу України та статті 838 Цивільного кодексу України учасник закупівлі ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56», підтвердив досвід виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування державного значення (міжнародні, національні чи регіональні) І, ІІ чи ІІІ категорії сумарно, в обсязі 100 % від об’ємів робіт, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах відповідно до таблиці 2 тендерної документації щодо наданого договору субпідряду №127/19 від 10.079.2019 р. : «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю), Вінницька область» про що свідчить Додаток 1 (додається).

3.Щодо підтвердження інформації про досвід виконання аналогічного договору ( аналогічних договорів)
Відповідно до Тендерної документації 2/15 від 17.04.2020 року учасник має надати в частині наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. Замовник визначає види основних робіт/послуг та об’єми, виконання/надання яких має підтвердити Учасник. Об’єми визначаються Замовником в тендерній документації окремим переліком в натуральних величинах на підставі Технічного завдання до предмету закупівлі, із розрахунку 100% від об’єму ключових видів робіт/послуг. Види основних робіт/послуг та об’єми зазначаються Замовником у Таблиці №2. Учасник повинен подати тендерну пропозицію із дотриманням такої вимоги.
Відповідно до Додатку №3 тендерної документації, учасником ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» надано Інформаційну довідку про досвід виконання аналогічного договору (аналогічних договорів) протягом останніх 3 років від дати, що передує даті оголошення закупівлі на фірмовому бланку учасника згідно з таблицею 1, вихідний № 17/4-Х від «27 березня 2020 року.
* - Аналогічним договором у даній процедурі закупівлі вважається договір на виконання робіт/надання послуг з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення (міжнародні, національні, регіональні чи територіальні) І, ІІ чи ІІІ категорії, укладений протягом останніх 3-х років від дати, що передує даті оголошення закупівлі.
** - Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування державного значення (міжнародні, національні,регіональні чи територіальні) І, ІІ чи ІІІ категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів робіт, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах.
*** - Аналогічний договір має бути виконаний не менш, ніж на 85% від загальної ціни договору.
Довідка має містити інформацію не менш ніж про один вказаний аналогічний договір із зазначенням контрагента (замовника) за договором, та його реквізитів, дати укладення та номеру договору, предмета договору, місцезнаходження об’єкта, категорію автомобільної дороги та інші дані згідно Таблиці 1.
Відповідно до тендерної документації для підтвердження інформації, що зазначена у довідці, Учасник надає наступні документи:
- копiю (копії) аналогічного (аналогічних) договору (договорів) з усіма додатками та невід’ємними частинами до договору;
- акт (акти) приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довiдка (довідки) про вapтicть виконаних будівельних робiт та витрати (форми КБ-3);
- копію (копії) позитивного (позитивних) відгуку (відгуків) замовника (замовників) (за наданим (наданими) аналогічним (аналогічними) договором (договорами), у якому (яких) обов’язково має бути зазначено: дату його видачi, вихiдний номер, посилання на номер, дату та предмет укладеного договору, категорію автомобільної дороги, ціна договору, сума виконання договору, % виконання договору від загальної ціни договору, а також iнформацiю про якiсть виконаних робіт/наданих послуг, дотримання термінів виконання, щодо відсутності з боку замовника претензій або судових позовів щодо невиконання або неналежного виконання умов договору. Зазначений відгук має бути виданий замовником не раніше дати оголошення закупівлі.
Надане документальне підтвердження має підтвердити Замовнику фактичну спроможність Учасника виконати/надати з відповідною якістю обсяг робіт/послуг, визначений Замовником в тендерній документації.
Види основних робіт/послуг та об’єми, які Учасник повинен підтвердити у тендерній пропозиції.
Таблиця 2

з/п Найменування робіт/послуг Одиниця виміру Кількість
1 2 3 4
1 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою м² 25 109
2 Влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером м² 14 968
3 Влаштування шару основи із щебенево-піщаної суміші ЩПС-40, укріпленої цементом м² 14 144
4 Влаштування шару основи із органо-мінеральної суміші з відфрезерованого матеріалу, приготовленої методом холодного ресайклінгу, з додаванням оптимальної щебенево-піщаної суміші С-7, комплексного в’яжучого (бітумна емульсія ЕКП-60 і цемент) м² 38 007
5 Влаштування нижнього шару покриття із асфальтобетонної суміші м² 37 844
6 Влаштування верхнього шару покриття із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші (ЩМАС) м² 37 739
7 Влаштування розмітки дорожньої холодним пластиком м² 1 055
Види основних робіт/послуг та об’єми, виконання/надання яких має підтвердити Учасник, визначаються Замовником в тендерній документації окремим переліком в натуральних величинах на підставі Технічного завдання, із розрахунку 100% від об’єму ключових видів робіт/послуг.

Згідно довідки учасника ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада», вихідний № 17/4-Х від «27 березня 2020 року, де п/п № 1 вказано договір № 107/19 від 15.07.2019 р. : виконання робіт з Капітального ремонту шляхопроводу та транспортної розв’язки на км 399+395 автомобільної дороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю) в межах Вінницької області, договір виконано на 100%, про що підтверджено листом-відгуком № 544 від 19.03.2020 року Служби автомобільних доріг у Вінницькій області. Також надано скан-копію довідки про вapтicть виконаних будівельних робiт та витрати (форма КБ-3) від 19.12.2019 року на загальну суму виконання робіт - 221 060 819,29 грн.
Щодо до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), то учасник закупівлі ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада», підтвердив досвід виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування державного значення (міжнародні, національні чи регіональні) І, ІІ чи ІІІ категорії сумарно, в обсязі 100 % від об’ємів робіт, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах відповідно до таблиці 2 тендерної документації, про що свідчить Додаток 2 (додається).

Запит замовнику на пояснення

Дата: 2020-10-05 16:17:19

Про надання пояснень

У межах проведення моніторингу закупівлі послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 209+000-км 211+775 (інформацію опубліковано в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером UA-2020-02-18-003386-b) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» із змінами (далі – Закон), підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року №43 та підпунктів 2, 9 пункту 6 Положення про Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області, затвердженого наказом Північного офісу Держаудитслужби від 20 жовтня 2016 року №18, постала потреба в отриманні пояснень з питань:
1. Яким чином учасником ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56, якого обрано переможцем, виконано умови тендерної документації щодо надання підтвердження інформації, зазначеної у довідці про наявність техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо), зокрема котків дорожних в кількості 15 одиниць, що використовуватимуться за договором оренди механізмів від 02 січня 2020 №201/3 (зазначені учасником в довідці в позиціях за №7.7-7.15, 8.2-8.4, 9.2), оскільки, за даними вказаного договору оренди, укладеному із ПП «Аграрна компанія 2004», та акта приймання-передачі до нього, значиться 14 котків дорожних?
2. З яких підстав договір від 29 травня 2020 року №171/20, укладений із ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56 (далі – Договір), оприлюднено лише з Календарним планом, Планом фінансування та Договірною ціною, тоді як в пункті 1.3 Договору визначено, що склад та обсяги послуг, що є предметом договору, визначається на підставі проєктно-кошторисної документації, затвердженої замовником?
Відповідно до пункту 3.6 Національного стандарту України ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (далі – Стандарт) (який носить обов’язковий характер для об’єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств), локальний кошторис – первинний кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість окремих видів будівельних робіт та витрат по будинках, будівлях, спорудах будь-якого призначення, лінійних об’єктах інженерно-транспортної інфраструктури і складається на підставі обсягів робіт, що визначені при розробленні проектної документації.
Пунктом 6.3.3 Стандарту встановлено, що при погоджені договірної ціни, замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтуваннями.
Пояснення необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснення може бути долучено його документальне підтвердження.

Відповідь замовника на пояснення

Дата: 2020-10-08 15:20:10

Пояснення на запит

Тендерний комітет Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області у своїй діяльності керується Законами України та нормативно-правовими документами Кабінету Міністрів України і зокрема нормативними документами Укравтодору.
Згідно запиту на пояснення Управління північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області щодо відкритих торгів з публікацією англійською мовою №UA-2020-02-18-003386-b по предмету закупівлі: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 209+000 – км 211+775 Current and middle repair of principal motor road N-03 Zhytomyr - Chernivtsi on the section km 209+000 - km 211+775 (45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» тендерним комітетом було прийняте наступне пояснення:
1. Яким чином учасником ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56, якого обрано переможцем, виконано умови тендерної документації щодо надання підтвердження інформації, зазначеної у довідці про наявність техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо).

Відповідно Додатку №2 Таблиця 5 тендерної документації № 2/1 від 13.02.2020 року :

Мінімальна кількість та найменування техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо).

4. Таблиця 5
5.

з/п Найменування Кількість
1 2 3
1 Дорожня фреза 1
2 Автогрейдер середнього типу 1
3 Автогудронатор 1
4 Асфальтоукладальник на гусеничному ходу типу Vogele Super або аналог 1
5 Екскаватор 1
6 Бульдозер 1
7 Коток дорожнiй самохiдний вібраційний гладковальцевий 4
8 Коток дорожній самохiдний на пневмоколiсному ходу 1
9 Коток дорожнiй самохiдний грунтовий 1
10 Поливо-мийна машина 1
11 Ресайклер 1

Учасник ПрАТ «ШБУ № 56» завантажив в електронну систему закупівель окремий файл 15.1. Довідка про обладнання (Н-03 км 209-211)_0001.pdf,
де зазначено 23 котка, серед яких не тільки орендовані, але й власні. Також надано підтвердження приналежності техніки. Для відповідності кваліфікаційним критеріям учасник має надати вищезазначену кількість техніки, а саме 6 котків, відповідно Таблиці 5 Додатку № 2 тендерної документації.
Файли, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям учасника:
15.1.5. Листи від орендодавців (Н-03 км 209-211)_0001.pdf
15.1.4. Копії договорів на залучену техніку_0001.pdf
15.1.3. На техніку яка не підлягає держ реєст (км 209- км 211).pdf
15.1.2. Копії свідоцтв про реєстрацію техніки_0001.pdf
15.1.1. Довідка з мінімальним переліком технік (км 209- км 211).pdf
15.1. Довідка про обладнання (Н-03 км 209-211)_0001.pdf
Вважаючи на це, Учасник ПрАТ «ШБУ № 56» відповідає кваліфікаційним критеріям, так як, виконав вимоги тендерної документації. Інша техніка подається за бажанням Учасника та не впливає на зміст пропозиції.
3.Щодо підстав договір від 29 травня 2020 року №171/20, укладений із ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56 (далі – Договір), оприлюднено лише з Календарним планом, Планом фінансування та Договірною ціною, тоді як в пункті 1.3 Договору визначено, що склад та обсяги послуг, що є предметом договору, визначається на підставі проєктно-кошторисної документації, затвердженої замовником.

Договір від 29 травня 2020 року №171/20 , укладений із ПрАТ «Хмельницьке ШБУ № 56» відповідає всім вимогам ЗУ «Про публічні закупівлі»(в редакції до 19.04.2020р.), на дату проведення процедури закупівлі.
Стаття 36. Основні вимоги до договору про закупівлю
1. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
2. Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
3. Забороняється укладання договорів, що передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель, крім випадків, передбачених цим Законом.
4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;
4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
6) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини п'ятої цієї статті.

Відповідно до тендерної документації № 2/15 від 17.04.2020 року:

Учасник, пропозиція якого за результатами оцінки електронної системи закупівель визначена найбільш економічно вигідною, надає протягом двох робочих днів після аукціону тендерну пропозицію на суму останнього (переможного) раунду та завантажує в електронному вигляді через електрону систему закупівель:
1) розрахунок ціни відповідно до технічної частини (технічна частина подається разом з тендерною документацією замовником в окремому файлі) обов’язково надає Замовнику через електронну систему закупівель з повною назвою предмета закупівлі, договірну ціну з усіма розрахунками, які є її складовими, що відображатиме повну вартість робіт згідно предмету закупівлі, приведену у відповідність до суми пропозиції, яка склалась за результатами проведеного аукціону та яка сформована згідно з умовами та вимогами технічної частини (технічна частина подається разом з тендерною документацією замовником в окремому файлі) до тендерної документації.
Договірна ціна – це ціна за результатами аукціону.

Розрахунок договірної ціни щодо об’ємів робіт/послуг зазначених у технічній частині (технічна частина подається разом з тендерною документацією замовником в окремому файлі): учасник повинен розцінити всі позиції переліку технічного завдання. Договірна ціна та розрахунки до неї, локальні кошториси, мають визначатися з використанням будь-якого рекомендованого Мінрегіоном програмного комплексу, в якому враховані останні зміни в галузевих стандартах з ціноутворення.
Технічна частина тендерної пропозиції розраховується з урахуванням усіх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів та інших витрат. До розрахунку ціни входять усі види робіт/послуг, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання субпідрядникам.
Локальні кошториси мають бути складені відповідно до технічного завдання (акту дефектів) з урахуванням будівельного технологічного процесу.
Технічна частина повинна включати повну інформацію щодо відповідності тендерної пропозиції Учасника технічному завданню Замовника.
Учасник визначає ціну тендерної пропозиції (договірну ціну) згідно норм і правил СОУ 42.1-37641918-085:2018, як тверда, яка може бути переглянута згідно умов п.3.2. Проекту договору (додається як Додаток до цієї тендерної документації).
До ціни тендерної пропозиції мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат (договірної ціни у відповідності до п. 6.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (у тому числі розрахунок розміру заробітної плати відповідно до розрахунку, що наведений в додатку Ж СОУ 42.1-37641918-085:2018 з урахуванням орієнтованого рівня заробітної плати, має бути не нижчими ніж 9 954,78 гривень, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах (лист ДП «ДерждорНДІ» від 29.01.2020 №19.1-25-83), розрахунки вартості матеріальних ресурсів згідно п. 6.2.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, розрахунок вартості експлуатації машин та механізмів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок прибутку та адміністративних витрат в межах усереднених показників згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (із змінами) та розрахунки на інші витрати.
Учасник в договірну ціну може врахувати індекс інфляції, який встановлюється згідно із законодавством на підставі прогнозних рівнів інфляції: згідно Постанови КМУ від 14.02.2015 року № 76, листа Мінрегіону України №7/15-3282 від 26.03.2015 року та пп. 6.2.3. та 6.2.12 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.
Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Договірна ціна із розрахунками, в т.ч. локальний кошторис було розсіщено у окремому заархівованому файлі rar Документи переможця Н-03 км 209-211 15 травня 2020 17:27 в окремому файлі Кошторис (після аукціону) Н-03 км 209-211_0001_ compressed.pdf в електронній системі закупівель після визначення учасника переможцем в п’ятиденний термін, відповідно до вимог тендерної документації.

В тендерній документації було опубліковано проект договору, редакція якого відповідає укладеному договору від 29 травня 2020 року №171/20. В Розділі 15. «Додатки до Договору» зазначено, що невід'ємною частино договору є:
- договірна ціна
- календарний план фінансування та надання робіт
Зазначені договір з додатками, а також договірна ціна з розрахунками розміщені в електронній системі закупівель.

Надання інформації про усунення порушення замовником

Згідно висновку про результати моніторингу закупівлі управління Північного офісу Держаудитслужби в Вінницькій області щодо відкритих торгів з публікацією англійською мовою №UA-2020-02-18-003386-b по предмету закупівлі: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир – Чернівці на ділянці км 209+000 – км 211+775 Current and middle repair of principal motor road N-03 Zhytomyr - Chernivtsi on the section km 209+000 – km 211+775» та на підставі ч. 8 ст. 8 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерним комітетом були прийняті наступні аргументовані заперечення до висновку: 1. Відповідно до Додатку №2 Таблиця 5 тендерної документації № 2/1 від 13.02.2020 року (далі – тендерна документація): Мінімальна кількість та найменування техніки (транспортних засобів, основних будівельних (дорожніх) машин, механізмів, обладнання та устаткування тощо). Таблиця 5 № з/п Найменування Кількість 1 2 3 1 Дорожня фреза 1 2 Автогрейдер середнього типу 1 3 Автогудронатор 1 4 Асфальтоукладальник на гусеничному ходу типу Vogele Super або аналог 1 5 Екскаватор 1 6 Бульдозер 1 7 Коток дорожнiй самохiдний вібраційний гладковальцевий 4 8 Коток дорожній самохiдний на пневмоколiсному ходу 1 9 Коток дорожнiй самохiдний грунтовий 1 10 Поливо-мийна машина 1 11 Ресайклер 1 Учасник ПрАТ «ШБУ № 56» завантажив в електронну систему закупівель окремий файл 15.1. Довідка про обладнання (Н-03 км 209-211)_0001.pdf, де зазначено 23 котка, серед яких не тільки орендовані, але й власні. Також надано підтвердження приналежності техніки. Для відповідності кваліфікаційним критеріям учасник має надати вищезазначену кількість техніки, а саме 6 котків, відповідно Таблиці 5 Додатку № 2 тендерної документації. Файли, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям учасника: 15.1.5. Листи від орендодавців (Н-03 км 209-211)_0001.pdf; 15.1.4. Копії договорів на залучену техніку_0001.pdf; 15.1.3. На техніку яка не підлягає держ реєст (км 209- км 211).pdf; 15.1.2. Копії свідоцтв про реєстрацію техніки_0001.pdf; 15.1.1. Довідка з мінімальним переліком технік (км 209- км 211).pdf; 15.1. Довідка про обладнання (Н-03 км 209-211)_0001.pdf. Вважаючи на цей факт, Учасник ПрАТ «ШБУ № 56» відповідає кваліфікаційним критеріям, так як, виконав вимоги тендерної документації. Інша техніка подається за бажанням Учасника та не впливає на зміст пропозиції. Отже, відхиляти цього учасника правові підстави відсутні. 2. Виконання умови тендерної документації щодо надання копії (копій) аналогічного (аналогічних) договору (договорів) учасником ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56». Відповідно до тендерної документації №2/15 від 17.04.2020 року (далі – тендерна документація) учасник має надати в частині наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. Замовник визначає види основних робіт/послуг та об’єми, виконання/надання яких має підтвердити Учасник. Об’єми визначаються Замовником в тендерній документації окремим переліком в натуральних величинах на підставі Технічного завдання до предмету закупівлі, із розрахунку 100% від об’єму ключових видів робіт/послуг. Види основних робіт/послуг та об’єми зазначаються Замовником у Таблиці №2. Учасник повинен подати тендерну пропозицію із дотриманням такої вимоги. На виконання вимог тендерної документації №2/15 від 17.04.2020 року учасником ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» для підтвердження досвіду виконання аналогічного договору було надано Інформаційну довідку №3282 від 27.04.2020 року про досвід виконання аналогічного договору (аналогічних договорів) протягом останніх 3 років від дати, що передує даті оголошення закупівлі на фірмовому бланку учасника згідно з таблицею: Таблиця 1. * - Аналогічним договором у даній процедурі закупівлі вважається договір на виконання робіт/надання послуг з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення (міжнародні, національні, регіональні чи територіальні) І, ІІ чи ІІІ категорії, укладений протягом останніх 3-х років від дати, що передує даті оголошення закупівлі. ** - Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування державного значення (міжнародні, національні, регіональні чи територіальні) І, ІІ чи ІІІ категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів робіт, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах. *** - Аналогічний договір має бути виконаний не менш, ніж на 85% від загальної ціни договору. Довідка має містити інформацію не менш ніж про один вказаний аналогічний договір із зазначенням контрагента (замовника) за договором, та його реквізитів, дати укладення та номеру договору, предмета договору, місцезнаходження об’єкта, категорію автомобільної дороги та інші дані згідно Таблиці 1. Відповідно до тендерної документації для підтвердження інформації, що зазначена у довідці, Учасник надає наступні документи: - копiю (копії) аналогічного (аналогічних) договору (договорів) з усіма додатками та невід’ємними частинами до договору; - акт (акти) приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довiдка (довідки) про вapтicть виконаних будівельних робiт та витрати (форми КБ-3); - копію (копії) позитивного (позитивних) відгуку (відгуків) замовника (замовників) (за наданим (наданими) аналогічним (аналогічними) договором (договорами), у якому (яких) обов’язково має бути зазначено: дату його видачi, вихiдний номер, посилання на номер, дату та предмет укладеного договору, категорію автомобільної дороги, ціна договору, сума виконання договору, % виконання договору від загальної ціни договору, а також iнформацiю про якiсть виконаних робіт/наданих послуг, дотримання термінів виконання, щодо відсутності з боку замовника претензій або судових позовів щодо невиконання або неналежного виконання умов договору. Зазначений відгук має бути виданий замовником не раніше дати оголошення закупівлі. Надане документальне підтвердження має підтвердити Замовнику фактичну спроможність Учасника виконати/надати з відповідною якістю обсяг робіт/послуг, визначений Замовником в тендерній документації. Види основних робіт/послуг та об’єми, які Учасник повинен підтвердити у тендерній пропозиції. Таблиця 2 № з/п Найменування робіт/послуг Одиниця виміру Кількість 1 2 3 4 1 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою м² 25 109 2 Влаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером м² 14 968 3 Влаштування шару основи із щебенево-піщаної суміші ЩПС-40, укріпленої цементом м² 14 144 4 Влаштування шару основи із органо-мінеральної суміші з відфрезерованого матеріалу, приготовленої методом холодного ресайклінгу, з додаванням оптимальної щебенево-піщаної суміші С-7, комплексного в’яжучого (бітумна емульсія ЕКП-60 і цемент) м² 38 007 5 Влаштування нижнього шару покриття із асфальтобетонної суміші м² 37 844 6 Влаштування верхнього шару покриття із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші (ЩМАС) м² 37 739 7 Влаштування розмітки дорожньої холодним пластиком м² 1 055 Види основних робіт/послуг та об’єми, виконання/надання яких має підтвердити Учасник, визначаються Замовником в тендерній документації окремим переліком в натуральних величинах на підставі Технічного завдання, із розрахунку 100% від об’єму ключових видів робіт/послуг. Згідно довідки учасника ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56», вихідний №3982 від 27 квітня 2020 року, де п/п №7 вказано договір субпідряду №127/19-П/1-СВ від 10.09.2019 року: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 386+000 – км 390+426, Вінницька область». Договір виконано на 100%, про що підтверджено листом-відгуком №31 від 24.02.2020 року ТОВ СУАП «Інтервіас Україна», який є Замовником. Також надано скан-копію довідки про вapтicть виконаних будівельних робiт та витрати (форма КБ-3) від 06.12.2019 року на загальну суму виконання робіт – 11 299 927,16 гривень. Відповідно до статті 319 Господарського кодексу України та статті 838 Цивільного кодексу України учасник закупівлі ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56», підтвердив досвід виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування державного значення (міжнародні, національні чи регіональні) І, ІІ чи ІІІ категорії сумарно, в обсязі 100 % від об’ємів робіт, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах відповідно до таблиці 2 тендерної документації щодо наданого договору субпідряду №127/19-П/1-СВ від 10.09.2019 року: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 386+000 – км 390+426, Вінницька область» у будь-якому випадку відповідний договір не впливає на результат розгляду тендерної пропозиції учасника, так, як, він підтвердив основні види робіт/послуг та об’єми в необхідному обсязі. Крім того слід зазначити, що у пункті 2 Висновку вказано: «За результатами аналізу питання дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, повноти відображення інформації про публічну закупівлю, відповідності вимог тендерної документації вимогам Закону, оприлюднення інформації про закупівлю, своєчасності укладання договору про закупівлю та його оприлюднення – порушень не встановлено». Окрім того, повідомляємо про неможливість розірвання договору від 29 травня 2020 року №171/20 відповідно до законодавства. Відповідно до вимог частини 1 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25.12.2015 року, договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Самим же Законом не передбачені права та обов’язки Замовника, щодо розривання договору. Вказана норма спеціального закону є бланкетна та спрямовує нас до дії інших нормативно-правових документів. Частиною 1, статті 651 Цивільного кодексу України передбачено, що зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін. Вимогами статті 654 вказаного кодексу визначено зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту. Договір №171/20 від 29.05.2020 року був підписаний Замовником та Підрядником, скріплений печатками. На підставі наведених статей Цивільного кодексу України розірвання вказаного договору можливо виключно підписанням додаткової угоди між тими самими сторонами про його розірвання. Крім того, частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України визначено зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором. Пунктом 6.2. Договору №171/20 від 29.05.2020 року визначено, що Замовник може достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Підрядником, повідомивши про це його у строк 10 днів. На день надання відповіді за результатами моніторингу відсутні факти невиконання зобов’язань Підрядником, саме тому в Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області відсутні правові підстави розірвати договір №171/20 від 29.05.2020 року. Безпідставне розривання договору призведе до зриву виконання планів будівництва автомобільної дороги у межах президентської програми «Велике будівництво» та невиконання Указу Президента України від 17.07.2019 року №529/2019 «Про деякі заходи щодо створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг».

2020-10-26 15:12:53


Висновок про результати моніторингу закупівлі

Друкувати висновок про результати моніторингу процедури закупівлі PDFHTML
Дата публікації: 20 жовтня 2020
Кінцевий строк оскарження: 04 листопада 2020

Порушення виявлено

  1. Не відхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону

Електронний цифровий підпис

Перевірити

Перевірка підпису

Ознака оскарження в суді

Висновок оскаржено до суду 03.11.2020

2020-11-04 12:13:16

Протокол розгляду тендерних пропозицій

Переглянути / друкувати протокол розгляду тендерних пропозицій з інформацією про підстави відхилення PDFHTML
Дата публікації: 07 травня 2020
UA-2020-02-18-003386-bf92134edfa9946b0af813467867b06ec
Найменування: Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області
Код ЄДРПОУ: 25879878
Місцезнаходження: 29000, Україна, Хмельницька область обл., Хмельницький, вул. Свободи, 77
Учасник Документи Рішення
ТОВ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСТРАДА" Документи
Допущено до аукціону
Документи
ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56 Документи
Допущено до аукціону
Документи
Товариство з обмеженою відповідальністю „Енергетично-дорожнє будівництво” Документи
Відхилено
Документи

Документи

Публічні документи

28 квітня 2020 09:49
sign.p7s
28 квітня 2020 09:49
sign.p7s
28 квітня 2020 09:48
Дипломи.rar
28 квітня 2020 09:48
Справка 1 300 000 грн..pdf
28 квітня 2020 09:48
довіреність Лановенко.pdf
28 квітня 2020 09:48
ЦПУ Береговий.pdf
28 квітня 2020 09:48
Выписка 1 300 000 грн..pdf
28 квітня 2020 09:47
016-001-15455-2020.zip
28 квітня 2020 09:47
2Трудові.rar
28 квітня 2020 09:47
Накази.rar
28 квітня 2020 09:47
6Трудові.rar
28 квітня 2020 09:47
5Трудові.rar
28 квітня 2020 09:47
4Трудові.rar
28 квітня 2020 09:47
3Трудові.rar
28 квітня 2020 09:47
1Трудові.rar
28 квітня 2020 09:47
Застава техніка.pdf
28 квітня 2020 09:47
21.4 ресайклер.rar
28 квітня 2020 09:47
21.3 Стецюра.rar
28 квітня 2020 09:47
21.5 Вітген_ договір 125.rar
28 квітня 2020 09:47
мат.тех. база Хм 209-211 км.pdf
25 березня 2020 14:00
sign.p7s
25 березня 2020 14:00
sign.p7s
25 березня 2020 13:56
26.15 ЦПУ 209 ресайклер.rar
25 березня 2020 13:56
26.14 Трудові12.rar
25 березня 2020 13:56
26.13 Трудові11.rar
25 березня 2020 13:56
26.12 Трудові10.rar
25 березня 2020 13:56
26.11 Трудові9.rar
25 березня 2020 13:56
26.10 Трудові8.rar
25 березня 2020 13:56
26.9 Трудові7.rar
25 березня 2020 13:56
26.8 Трудові6.rar
25 березня 2020 13:56
26.7 Трудові5.rar
25 березня 2020 13:56
26.6 Трудові4.rar
25 березня 2020 13:56
26.5 Трудові3.rar
25 березня 2020 13:56
26.4 Трудові2.rar
25 березня 2020 13:56
21.4 ресайклер.rar
25 березня 2020 13:56
21.3 Стецюра.rar
25 березня 2020 13:56
21 мат.тех. база - техніка.pdf
25 березня 2020 13:56
20.4 договір 445 - 450.rar
25 березня 2020 13:56
20.3 Договір 460-465.rar
25 березня 2020 13:56
26.3 Трудові1.rar
25 березня 2020 13:55
20.2. Дог_км 491-495.rar
25 березня 2020 13:55
26.2 накази.rar
25 березня 2020 13:55
20.1. Дог_км 399.rar
25 березня 2020 13:55
26.1 Дипломи.rar
25 березня 2020 13:55
26 довідка по працівники.pdf
25 березня 2020 13:55
25 Транспортна схема.pdf
25 березня 2020 13:55
24.1 АБЗ 209 - 211.rar
25 березня 2020 13:55
24 довідка АБЗ.pdf
25 березня 2020 13:54
9.1 Фінзвітність 2019 рік.pdf
25 березня 2020 13:54
22 МТБ - приміщення та ВБ.pdf
25 березня 2020 13:54
7 Паспорт директор.pdf
25 березня 2020 13:54
5. Сертифікат ISO.pdf
25 березня 2020 13:54
4.2. Дозвіл Держпраці.pdf
25 березня 2020 13:54
4. Ліцензія_копія.pdf
25 березня 2020 13:54
1 гарантія.rar

Документи

Публічні документи

18 травня 2020 15:25
sign.p7s
18 травня 2020 15:24
Довідка МВС
15 травня 2020 17:27
sign.p7s
28 квітня 2020 12:08
sign.p7s
28 квітня 2020 12:08
sign.p7s
27 квітня 2020 16:50
sign.p7s
27 квітня 2020 16:50
sign.p7s
27 квітня 2020 16:45
16.126. Бабин Я.М_0001.pdf
27 квітня 2020 16:45
16.125. Зеленюк В.В..pdf
27 квітня 2020 16:45
16.124. Кедь О.В..pdf
27 квітня 2020 16:45
16.123. Лагодинський Є.О..pdf
27 квітня 2020 16:45
16.122. Макарян В.А..pdf
27 квітня 2020 16:45
16.121. Сітарчук В.М..pdf
27 квітня 2020 16:45
16.120. Заремба Д.І..pdf
27 квітня 2020 16:45
16.119. Блажкун В.В..pdf
27 квітня 2020 16:44
16.118. Локайчук О.В..PDF
27 квітня 2020 16:44
16.117. Білий Ю.В_0001.pdf
27 квітня 2020 16:44
16.116. Татарин В.П..PDF
27 квітня 2020 16:44
16.115. Баталюк Є.Є.pdf
27 квітня 2020 16:44
16.114. Мурга В.І..PDF
27 квітня 2020 16:44
16.113. Ярош М.Ф_0001.pdf
27 квітня 2020 16:44
16.112. Черниш О.С..PDF
27 квітня 2020 16:44
16.111. Ващук А.А..pdf
27 квітня 2020 16:43
16.110. Якубишин В.М..pdf
27 квітня 2020 16:43
16.109. Юрчук О.М..PDF
27 квітня 2020 16:42
16.108. Швець Р.І..pdf
27 квітня 2020 16:42
16.107. Червоняк М.Ф._.pdf
27 квітня 2020 16:42
16.60. Дяк В.Б.pdf
27 квітня 2020 16:42
16.59. Гаврилюк М.П.pdf
27 квітня 2020 16:42
16.94. Рабчук В.М.pdf
27 квітня 2020 16:42
16.58. Давидюк А.І..pdf
27 квітня 2020 16:42
16.57. Голота О.П..pdf
27 квітня 2020 16:42
16.93. Хрипко А.Д..pdf
27 квітня 2020 16:42
16.56. Михайлов Ю.В..pdf
27 квітня 2020 16:42
16.92. Поха В.Д..pdf
27 квітня 2020 16:42
16.55. Цибульський В.В..pdf
27 квітня 2020 16:42
16.91. Кіт В.В..pdf
27 квітня 2020 16:42
16.54. Цимбалюк І.Г..pdf
27 квітня 2020 16:42
16.90. Горенко І.І..pdf
27 квітня 2020 16:41
16.89. Бриндель В.І..pdf
27 квітня 2020 16:41
16.88. Возний В.В..pdf
27 квітня 2020 16:41
16.53. Трофімчук А.М..pdf
27 квітня 2020 16:41
16.87. Бортнік С.С.pdf
27 квітня 2020 16:41
16.106. Федченко Р.А..pdf
27 квітня 2020 16:41
16.52. Карський І.Й..pdf
27 квітня 2020 16:41
16.51. Кшижинський В.А.pdf
27 квітня 2020 16:41
16.86. Стрільчук Р.А..pdf
27 квітня 2020 16:41
16.105. Сєров І.С..pdf
27 квітня 2020 16:41
16.104. Повх В.О..pdf
27 квітня 2020 16:41
16.50. Ткачук С.П..pdf
27 квітня 2020 16:41
16.85. Лятичевський О.С.pdf
27 квітня 2020 16:41
16.103. Тарасов А.С_0001.pdf
27 квітня 2020 16:41
16.49. Трапезун В.І..pdf
27 квітня 2020 16:41
16.102. Клепайло С.М..pdf
27 квітня 2020 16:41
16.84. Бойчук О.М..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.48. Паламарчук В.А..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.47. Малий О.Л..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.101. Довгань С.В..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.83. Більський В.Л..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.46. Добрянський Я.Ю..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.100. Бунт І.Ф..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.82. Мировіцький М.Й..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.45. Шевчук М.М..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.81. Гаврилюк П.В..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.44. Янківський В.С_0001.pdf
27 квітня 2020 16:40
16.80. Дячук В.О..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.99. Баталюк Б.Є..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.43. Мошенський І.М..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.79. Калан І.М..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.98. Антонюк Б.М..pdf
27 квітня 2020 16:39
16.78. Креденс М.В..pdf
27 квітня 2020 16:39
16.42. Фурман А.Ф..pdf
27 квітня 2020 16:39
16.77. Прозоров О.В..pdf
27 квітня 2020 16:39
16.97. Чеботарьов О.Г..pdf
27 квітня 2020 16:39
16.41. Сапрун Ю.А..PDF
27 квітня 2020 16:39
16.76. Пивовар С.Л..pdf
27 квітня 2020 16:39
16.75. Муха Ю.К_0001.pdf
27 квітня 2020 16:39
16.40. Ковальчук В.О..pdf
27 квітня 2020 16:39
16.96. ФАЛАТ І.Д..PDF
27 квітня 2020 16:39
16.39. Малкін К.В..pdf
27 квітня 2020 16:39
16.95. Юрків Я.В..pdf
27 квітня 2020 16:39
16.38. Король О.Ю..pdf
27 квітня 2020 16:39
16.37. Мамлюк П.В..pdf
27 квітня 2020 16:39
16.36. Панасенко В.В_0001.pdf
27 квітня 2020 16:39
16.74. Шлапак М.Ф..pdf
27 квітня 2020 16:39
16.35. Бучинський М.Л..PDF
27 квітня 2020 16:38
16.73. Струков В.П..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.34. Чабанюк І.М..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.33. Цапок Ю.М..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.32. Бортник М.П..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.72. Степаненко М.П..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.31. Машталер М.М.pdf
27 квітня 2020 16:38
16.71. Суберляк М.В..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.30. Мінаков А.О..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.70. Городнюк М.М..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.29. Бадяка А.А_0001.pdf
27 квітня 2020 16:38
16.69. Навроцький А.В..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.28. Кулик Р.П..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.68. Яструб О.А.pdf
27 квітня 2020 16:38
16.27. Волошин В.П..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.67. Жила О.В..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.26. Одукалець В.А..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.25. Прокопов Г.В..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.66. Майданіч П.А..pdf
27 квітня 2020 16:37
7. Сертифікат ISO.pdf
27 квітня 2020 16:37
16.24. Попик В.В..pdf
27 квітня 2020 16:37
16.65. Лятичевський В.О..pdf
27 квітня 2020 16:37
16.23. Цвігун О.А.pdf
27 квітня 2020 16:37
16.22. Швидь О.В..pdf
27 квітня 2020 16:37
16.64. Кундис М.І.pdf
27 квітня 2020 16:37
16.63. Галган П.М..pdf
27 квітня 2020 16:37
16.21. Юрків Р.В..pdf
27 квітня 2020 16:37
16.62. Зуб Ю.М..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.20. Ягніченко Д.М..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.19. Бевз В.А..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.61. Бретоусов М.С..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.18. Обуховський В.П..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.17. Мінаков О.О..PDF
27 квітня 2020 16:36
16.16. Дусь С.А..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.15. Радковський Д.В..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.14. Сорока І. М..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.13. Семенюк Л.В..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.12. Морозик В.М..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.11. Чумак І.В..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.10. Довгаль І.М..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.9. Нечипор Е.О..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.8. Мельник І.І..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.7. Жовмір О.М..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.6. Бас А.В..pdf
27 квітня 2020 16:35
16.5. Конопліцький А.І..pdf
27 квітня 2020 16:35
16.4. Прокофєв А. О.pdf
27 квітня 2020 16:35
16.3. Гедзюк Т.В..pdf
27 квітня 2020 16:35
16.2. Семенова О.М.pdf
27 квітня 2020 16:35
16.1. Волосінчук М.М.pdf

Документи

Публічні документи

28 квітня 2020 13:24
sign.p7s
28 квітня 2020 13:10
2. Довідка ст.17.pdf
28 квітня 2020 13:10
16.7.1 Гарантійний лист .pdf
28 квітня 2020 13:10
Додатки до гарантії.rar
28 квітня 2020 13:10
Забезпечення ЕДБ_p7s.7z
28 квітня 2020 13:10
18.23. Трудові 22.zip
28 квітня 2020 13:10
18.25. Трудові 24.zip
28 квітня 2020 13:10
18.27. Трудові 26.zip
28 квітня 2020 13:10
18.26. Трудові 25.zip
28 квітня 2020 13:10
18.21. Трудові 20.zip
28 квітня 2020 13:10
18.22. Трудові 21.zip
28 квітня 2020 13:10
18.24. Трудові 23.zip
28 квітня 2020 13:10
18.28. Посвідчення ОП.zip
28 квітня 2020 13:09
18.14. Трудові 13.zip
28 квітня 2020 13:09
18.12. Трудові 11.zip
28 квітня 2020 13:09
18.13. Трудова 12.zip
28 квітня 2020 13:09
18.20. Трудові 19.zip
28 квітня 2020 13:09
18.16. Трудові 15.zip
28 квітня 2020 13:09
18.11. Трудові 10.zip
28 квітня 2020 13:09
18.19. Трудові 18.zip
28 квітня 2020 13:09
18.15. Трудові 14.zip
28 квітня 2020 13:09
18.18. Трудові 17.zip
28 квітня 2020 13:09
18.17. Трудові 16.zip
28 квітня 2020 13:09
18.10. Трудові 9.zip
28 квітня 2020 13:09
18.5. Трудові 4.zip
28 квітня 2020 13:09
18.6. Трудові 5.zip
28 квітня 2020 13:09
18.9. Трудові 8.zip
28 квітня 2020 13:09
18.4. Трудові 3.zip
28 квітня 2020 13:09
18.8. Трудові 7.zip
28 квітня 2020 13:08
18.3. Трудоів 2.zip
28 квітня 2020 13:08
18.2.Трудові 1.zip
28 квітня 2020 13:08
18.7. Трудові 6.zip
28 квітня 2020 13:08
18. Довідка працівники.pdf
28 квітня 2020 13:08
16.8.1. Паспорт КДМ 2013.pdf
28 квітня 2020 13:08
16.9. Дозвіл екологія.pdf
28 квітня 2020 13:07
16.2. Договора оренди.zip
28 квітня 2020 13:07
15.3. Договір № 158 19-П.pdf
28 квітня 2020 13:07
15.2. Договір 27-11.17ЕДБ.pdf
28 квітня 2020 13:07
15.1. Договір 104 19-П.pdf
28 квітня 2020 13:07
15.4 Листи відгуки.pdf
28 квітня 2020 13:06
14.2. Погодження з ціною .pdf
28 квітня 2020 13:06
13.2. Істотні умови.pdf
28 квітня 2020 13:06
23. Установчі документи.rar
28 квітня 2020 13:06
9. Сертифікати ISO .pdf
28 квітня 2020 13:05
5. Повноваження.rar
28 квітня 2020 13:05
4. Дозвіл держпраці.pdf
28 квітня 2020 13:05
3. Ліцензія .pdf

Реєстр пропозицій

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDFHTML

Дата і час розкриття: 13 травня 2020 11:37

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Документи
ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56 77 777 777,00
UAH з ПДВ
77 777 777,00
UAH з ПДВ
Документи
ТОВ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСТРАДА" 80 300 200,00
UAH з ПДВ
80 300 200,00
UAH з ПДВ
Документи

Публічні документи

18 травня 2020 15:25
sign.p7s
18 травня 2020 15:24
Довідка МВС
15 травня 2020 17:27
sign.p7s
28 квітня 2020 12:08
sign.p7s
28 квітня 2020 12:08
sign.p7s
27 квітня 2020 16:50
sign.p7s
27 квітня 2020 16:50
sign.p7s
27 квітня 2020 16:45
16.126. Бабин Я.М_0001.pdf
27 квітня 2020 16:45
16.125. Зеленюк В.В..pdf
27 квітня 2020 16:45
16.124. Кедь О.В..pdf
27 квітня 2020 16:45
16.123. Лагодинський Є.О..pdf
27 квітня 2020 16:45
16.122. Макарян В.А..pdf
27 квітня 2020 16:45
16.121. Сітарчук В.М..pdf
27 квітня 2020 16:45
16.120. Заремба Д.І..pdf
27 квітня 2020 16:45
16.119. Блажкун В.В..pdf
27 квітня 2020 16:44
16.118. Локайчук О.В..PDF
27 квітня 2020 16:44
16.117. Білий Ю.В_0001.pdf
27 квітня 2020 16:44
16.116. Татарин В.П..PDF
27 квітня 2020 16:44
16.115. Баталюк Є.Є.pdf
27 квітня 2020 16:44
16.114. Мурга В.І..PDF
27 квітня 2020 16:44
16.113. Ярош М.Ф_0001.pdf
27 квітня 2020 16:44
16.112. Черниш О.С..PDF
27 квітня 2020 16:44
16.111. Ващук А.А..pdf
27 квітня 2020 16:43
16.110. Якубишин В.М..pdf
27 квітня 2020 16:43
16.109. Юрчук О.М..PDF
27 квітня 2020 16:42
16.108. Швець Р.І..pdf
27 квітня 2020 16:42
16.107. Червоняк М.Ф._.pdf
27 квітня 2020 16:42
16.60. Дяк В.Б.pdf
27 квітня 2020 16:42
16.59. Гаврилюк М.П.pdf
27 квітня 2020 16:42
16.94. Рабчук В.М.pdf
27 квітня 2020 16:42
16.58. Давидюк А.І..pdf
27 квітня 2020 16:42
16.57. Голота О.П..pdf
27 квітня 2020 16:42
16.93. Хрипко А.Д..pdf
27 квітня 2020 16:42
16.56. Михайлов Ю.В..pdf
27 квітня 2020 16:42
16.92. Поха В.Д..pdf
27 квітня 2020 16:42
16.55. Цибульський В.В..pdf
27 квітня 2020 16:42
16.91. Кіт В.В..pdf
27 квітня 2020 16:42
16.54. Цимбалюк І.Г..pdf
27 квітня 2020 16:42
16.90. Горенко І.І..pdf
27 квітня 2020 16:41
16.89. Бриндель В.І..pdf
27 квітня 2020 16:41
16.88. Возний В.В..pdf
27 квітня 2020 16:41
16.53. Трофімчук А.М..pdf
27 квітня 2020 16:41
16.87. Бортнік С.С.pdf
27 квітня 2020 16:41
16.106. Федченко Р.А..pdf
27 квітня 2020 16:41
16.52. Карський І.Й..pdf
27 квітня 2020 16:41
16.51. Кшижинський В.А.pdf
27 квітня 2020 16:41
16.86. Стрільчук Р.А..pdf
27 квітня 2020 16:41
16.105. Сєров І.С..pdf
27 квітня 2020 16:41
16.104. Повх В.О..pdf
27 квітня 2020 16:41
16.50. Ткачук С.П..pdf
27 квітня 2020 16:41
16.85. Лятичевський О.С.pdf
27 квітня 2020 16:41
16.103. Тарасов А.С_0001.pdf
27 квітня 2020 16:41
16.49. Трапезун В.І..pdf
27 квітня 2020 16:41
16.102. Клепайло С.М..pdf
27 квітня 2020 16:41
16.84. Бойчук О.М..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.48. Паламарчук В.А..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.47. Малий О.Л..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.101. Довгань С.В..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.83. Більський В.Л..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.46. Добрянський Я.Ю..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.100. Бунт І.Ф..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.82. Мировіцький М.Й..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.45. Шевчук М.М..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.81. Гаврилюк П.В..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.44. Янківський В.С_0001.pdf
27 квітня 2020 16:40
16.80. Дячук В.О..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.99. Баталюк Б.Є..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.43. Мошенський І.М..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.79. Калан І.М..pdf
27 квітня 2020 16:40
16.98. Антонюк Б.М..pdf
27 квітня 2020 16:39
16.78. Креденс М.В..pdf
27 квітня 2020 16:39
16.42. Фурман А.Ф..pdf
27 квітня 2020 16:39
16.77. Прозоров О.В..pdf
27 квітня 2020 16:39
16.97. Чеботарьов О.Г..pdf
27 квітня 2020 16:39
16.41. Сапрун Ю.А..PDF
27 квітня 2020 16:39
16.76. Пивовар С.Л..pdf
27 квітня 2020 16:39
16.75. Муха Ю.К_0001.pdf
27 квітня 2020 16:39
16.40. Ковальчук В.О..pdf
27 квітня 2020 16:39
16.96. ФАЛАТ І.Д..PDF
27 квітня 2020 16:39
16.39. Малкін К.В..pdf
27 квітня 2020 16:39
16.95. Юрків Я.В..pdf
27 квітня 2020 16:39
16.38. Король О.Ю..pdf
27 квітня 2020 16:39
16.37. Мамлюк П.В..pdf
27 квітня 2020 16:39
16.36. Панасенко В.В_0001.pdf
27 квітня 2020 16:39
16.74. Шлапак М.Ф..pdf
27 квітня 2020 16:39
16.35. Бучинський М.Л..PDF
27 квітня 2020 16:38
16.73. Струков В.П..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.34. Чабанюк І.М..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.33. Цапок Ю.М..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.32. Бортник М.П..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.72. Степаненко М.П..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.31. Машталер М.М.pdf
27 квітня 2020 16:38
16.71. Суберляк М.В..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.30. Мінаков А.О..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.70. Городнюк М.М..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.29. Бадяка А.А_0001.pdf
27 квітня 2020 16:38
16.69. Навроцький А.В..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.28. Кулик Р.П..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.68. Яструб О.А.pdf
27 квітня 2020 16:38
16.27. Волошин В.П..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.67. Жила О.В..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.26. Одукалець В.А..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.25. Прокопов Г.В..pdf
27 квітня 2020 16:38
16.66. Майданіч П.А..pdf
27 квітня 2020 16:37
7. Сертифікат ISO.pdf
27 квітня 2020 16:37
16.24. Попик В.В..pdf
27 квітня 2020 16:37
16.65. Лятичевський В.О..pdf
27 квітня 2020 16:37
16.23. Цвігун О.А.pdf
27 квітня 2020 16:37
16.22. Швидь О.В..pdf
27 квітня 2020 16:37
16.64. Кундис М.І.pdf
27 квітня 2020 16:37
16.63. Галган П.М..pdf
27 квітня 2020 16:37
16.21. Юрків Р.В..pdf
27 квітня 2020 16:37
16.62. Зуб Ю.М..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.20. Ягніченко Д.М..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.19. Бевз В.А..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.61. Бретоусов М.С..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.18. Обуховський В.П..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.17. Мінаков О.О..PDF
27 квітня 2020 16:36
16.16. Дусь С.А..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.15. Радковський Д.В..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.14. Сорока І. М..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.13. Семенюк Л.В..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.12. Морозик В.М..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.11. Чумак І.В..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.10. Довгаль І.М..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.9. Нечипор Е.О..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.8. Мельник І.І..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.7. Жовмір О.М..pdf
27 квітня 2020 16:36
16.6. Бас А.В..pdf
27 квітня 2020 16:35
16.5. Конопліцький А.І..pdf
27 квітня 2020 16:35
16.4. Прокофєв А. О.pdf
27 квітня 2020 16:35
16.3. Гедзюк Т.В..pdf
27 квітня 2020 16:35
16.2. Семенова О.М.pdf
27 квітня 2020 16:35
16.1. Волосінчук М.М.pdf

Публічні документи

28 квітня 2020 09:49
sign.p7s
28 квітня 2020 09:49
sign.p7s
28 квітня 2020 09:48
Дипломи.rar
28 квітня 2020 09:48
Справка 1 300 000 грн..pdf
28 квітня 2020 09:48
довіреність Лановенко.pdf
28 квітня 2020 09:48
ЦПУ Береговий.pdf
28 квітня 2020 09:48
Выписка 1 300 000 грн..pdf
28 квітня 2020 09:47
016-001-15455-2020.zip
28 квітня 2020 09:47
2Трудові.rar
28 квітня 2020 09:47
Накази.rar
28 квітня 2020 09:47
6Трудові.rar
28 квітня 2020 09:47
5Трудові.rar
28 квітня 2020 09:47
4Трудові.rar
28 квітня 2020 09:47
3Трудові.rar
28 квітня 2020 09:47
1Трудові.rar
28 квітня 2020 09:47
Застава техніка.pdf
28 квітня 2020 09:47
21.4 ресайклер.rar
28 квітня 2020 09:47
21.3 Стецюра.rar
28 квітня 2020 09:47
21.5 Вітген_ договір 125.rar
28 квітня 2020 09:47
мат.тех. база Хм 209-211 км.pdf
25 березня 2020 14:00
sign.p7s
25 березня 2020 14:00
sign.p7s
25 березня 2020 13:56
26.15 ЦПУ 209 ресайклер.rar
25 березня 2020 13:56
26.14 Трудові12.rar
25 березня 2020 13:56
26.13 Трудові11.rar
25 березня 2020 13:56
26.12 Трудові10.rar
25 березня 2020 13:56
26.11 Трудові9.rar
25 березня 2020 13:56
26.10 Трудові8.rar
25 березня 2020 13:56
26.9 Трудові7.rar
25 березня 2020 13:56
26.8 Трудові6.rar
25 березня 2020 13:56
26.7 Трудові5.rar
25 березня 2020 13:56
26.6 Трудові4.rar
25 березня 2020 13:56
26.5 Трудові3.rar
25 березня 2020 13:56
26.4 Трудові2.rar
25 березня 2020 13:56
21.4 ресайклер.rar
25 березня 2020 13:56
21.3 Стецюра.rar
25 березня 2020 13:56
21 мат.тех. база - техніка.pdf
25 березня 2020 13:56
20.4 договір 445 - 450.rar
25 березня 2020 13:56
20.3 Договір 460-465.rar
25 березня 2020 13:56
26.3 Трудові1.rar
25 березня 2020 13:55
20.2. Дог_км 491-495.rar
25 березня 2020 13:55
26.2 накази.rar
25 березня 2020 13:55
20.1. Дог_км 399.rar
25 березня 2020 13:55
26.1 Дипломи.rar
25 березня 2020 13:55
26 довідка по працівники.pdf
25 березня 2020 13:55
25 Транспортна схема.pdf
25 березня 2020 13:55
24.1 АБЗ 209 - 211.rar
25 березня 2020 13:55
24 довідка АБЗ.pdf
25 березня 2020 13:54
9.1 Фінзвітність 2019 рік.pdf
25 березня 2020 13:54
22 МТБ - приміщення та ВБ.pdf
25 березня 2020 13:54
7 Паспорт директор.pdf
25 березня 2020 13:54
5. Сертифікат ISO.pdf
25 березня 2020 13:54
4.2. Дозвіл Держпраці.pdf
25 березня 2020 13:54
4. Ліцензія_копія.pdf
25 березня 2020 13:54
1 гарантія.rar

Протокол розкриття

Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій PDFHTML
Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56
#03448860
Переможець 77 777 777,00
UAH з ПДВ
15 травня 2020 14:33

Повідомлення про намір укласти договір

Дата і час публікації: 15 травня 2020 14:33

Друкувати повідомлення про намір укласти договір PDFHTML
Учасник Пропозиція Документи
ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56
#03448860
77 777 777,00
UAH з ПДВ
Документи

Укладений договір

Контракт Статус Опубліковано
sign.p7s укладений
29 травня 2020 15:33
Договір №171І20 від 29.05.2020.pdf укладений
29 травня 2020 15:31
sign.p7s зміни до договору
19 серпня 2020 09:49
ДУ № 1 до Договору № 171І20.pdf зміни до договору
19 серпня 2020 09:45

Зміни до договору

Дата внесення змін до договору:
19 серпня 2020
Дата публікації змін до договору:
19 серпня 2020
Випадки для внесення змін до істотних умов договору:
  • Покращення якості предмета закупівлі
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): 1. В зв'язку зі зміною реквізитів Виконавця (лист №12971 від 14.08.2020 року) Сторони домовились змінити реквізити в розділі 16. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін договору № 171/20 від 29.травня 2020 року року та викласти їх у наступній редакції: “16. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін : ЗАМОВНИК: Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області 29000, м.Хмельницький, вул.Свободи,77 р/р UA748 2017 2034 3291 0011 0000 2424 Держказначейська служба України м. Київ в ГУДКСУ у Хмельницькій області, ЄДРПОУ 25879878 ВИКОНАВЕЦЬ: Приватне акціонерне товариство “Хмельницьке ШБУ №56” 29016, м. Хмельницький, вул.Західна Окружна,1 р/р UA893 2047 8000 0026 0059 2488 6619 в ПАТ Акціонерний банк “УКРГАЗБАНК” ЄДРПОУ 03448860 2. Інші умови вищевказаного договору, не порушені Додатковою Угодою, залишаються незмінними і сторони підтверджують по них свої зобов’язання. 3. Дану Додаткову Угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу. 4. Дана Додаткова Угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами.
Номер договору про закупівлю: 171/20
Договір:
Номер додаткової угоди: 1
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: PDFHTML

Актуальні тендери

До пошуку