Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Ремонтно-реставраційні роботи даху ЛСЗШ східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов на вул. В. Шухевича 2 у м. Львові
Очікувана вартість
11 524 251,00 UAH
UA-2024-04-05-010802-a ● d9ccca44b1ec486c8c11e31b78a03792
Відкриті торги з особливостями
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | ЛЬВІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА СХІДНИХ МОВ ТА СХІДНИХ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ "БУДОКАН" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ |
| Код ЄДРПОУ: | 22336025 |
| Вебсайт: | https://budokan.lviv.ua/ |
| Місцезнаходження: | 79005, Україна , Львівська обл., місто ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ШУХЕВИЧА, будинок 2 |
| Контактна особа: |
Наталія Кулина +380503715012 budokanlviv@ukr.net |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 05 квітня 2024 16:44 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 14 квітня 2024 00:00 |
| Оскарження умов закупівлі: | до 14 квітня 2024 00:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 17 квітня 2024 00:00 |
| Початок аукціону: | 17 квітня 2024 11:21 |
| Початок аукціону: | 17 квітня 2024 11:21 |
| Очікувана вартість: | 11 524 251,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 57 621,26 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,50% |
| Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: | Мова тендерної пропозиції українська |
| Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: | 1. Підрядник для забезпечення виконання його зобов’язань за Договором перед Замовником надає останньому, на момент підписання Замовником Договору, оригінал банківської гарантії забезпечення виконання Договору в валюті платежу – гривня (далі – банківська гарантія). Обставинами, що зумовлюють право Замовника за Договором звернутись до банка – гаранта з вимогою про сплату суми банківської гарантії є невиконання або неналежне виконання Підрядником будь якого власного зобов’язання за Договором або дії (бездіяльність) Підрядника що призвели до неможливості подальшого виконання Договору. 2. Розмір банківської гарантії становить 5 % (п’ять відсотків) ціни Договору. 3. Усі витрати, пов`язані з наданням банківської гарантії, здійснюються за рахунок коштів Підрядника. 4. У випадку, якщо протягом строку дії Договору банк - гарант, що видав банківську гарантію, надану Підрядником, буде віднесено до категорії неплатоспроможних банків та визначено, у встановленому законом порядку, неплатоспроможним, або виникнуть інші обставини, які негативно впливають на можливість виконання банком - гарантом зобов’язань по наданій Підрядником банківській гарантії, Підрядник зобов’язаний надати Замовнику банківську гарантію іншого банку на умовах, визначених цим Договором, у строк, що не перевищує 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття рішення Національним банком України щодо віднесення банка – гаранта до категорії неплатоспроможних. У разі не надання Підрядником банківської гарантії іншого банку на умовах, визначених цим пунктом Договору, Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі, що є тотожним розміру банківської гарантії, визначеного Договором, а Замовник не здійснює оплату за своїми грошовими зобов’язаннями, які виникли за Договором, на строк до сплати зазначеного штрафу Підрядником, при цьому зазначена несплата не є порушенням Договору чи простроченням оплати, а Замовник не несе будь якої відповідальності та зобов’язань за вчинення таких дій. 5. У разі настання обставин, визначених в Договорі, що зумовлюють право звернення до банка - гаранта з вимогою сплатити на користь Замовника суму банківської гарантії, така банківська гарантія не підлягає поверненню Підряднику. 6. Банківська гарантія за Договором повертається Підряднику після отримання відповідного запиту Підрядника та з урахуванням підстав, визначених ст. 27 Закону України «Про публічні закупівлі» . 7. Кошти, що надійшли Замовнику як забезпечення виконання Договору за банківською гарантією (у разі, коли вони не повертаються Постачальнику), не є виконанням Підрядником зобов’язань за Договором, не заліковуються в рахунок інших зобов’язань Підрядника за цим Договором та не звільняють Підрядника від виконання умов Договору, в тому числі, від сплати повної суми штрафних санкцій (відповідальності) та збитків за Договором. 8. Банківська гарантія вважається належно наданою та такою, що підлягає прийняттю Замовником, якщо вона відповідає нижченаведеним вимогам: 8.1. Строк дії банківської гарантії повинен перевищувати строк дії Договору не менш ніж на один місяць та починатись не пізніше дати укладення Договору. 8.2. Банківська гарантія повинна свідчити про безумовний та безвідкличний обов`язок банка - гаранта сплатити на користь Замовника повну суму банківської гарантії, яка визначена Договором, за вимогою Замовника у разі настання обставин невиконання (неналежного виконання) Підрядником будь якого власного зобов’язання за Договором або дії (бездіяльність) Підрядника що призвели до неможливості подальшого виконання Договору. 8.3. Строк розгляду банком - гарантом вимоги Замовника (Бенефіціара) щодо сплати на його користь суми банківської гарантії, за умовами останньої, повинен становити не більше 5-ти робочих днів з дати отримання банком- гарантом такої вимоги. 9. У разі не відповідності наданої банківської гарантії вимогам зазначеним у цьому розділу Договору, банківська гарантія є неналежною та вважається такою, що не надана за Договором. |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Роботи
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 робота
Ремонтно-реставраційні роботи даху ЛСЗШ східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов на вул. В. Шухевича 2 у м. Львові
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
79005, Україна, Львівська область, м. Львів, В. Шухевича, буд 2
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 грудня 2025
ДК 021:2015: 45260000-7 — Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Виконання робіт | Виконання Робіт відбувається без попередньої оплати (авансу). Остаточний розрахунок за фактично виконані Роботи здійснюється Замовником протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати підписання Сторонами Акту КБ-2в та Довідки КБ-3. Фінансування виконаних робіт здійснюється в межах фактичних надходжень відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України (розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету). Бюджетні зобов’язання за договором виникають після надходження коштів на рахунок Замовника.. Оплата Робіт здійснюється Замовником у безготівковій формі, шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок Підрядника, зазначений у Договорі. Днем оплати (проведення розрахунків) є дата списання коштів з відповідних рахунків Замовника. У разі необхідності Сторони проводять звірку взаємних розрахунків з подальшим оформленням акту такої звірки. | Пiсляоплата | 20 | Робочі | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
12 квітня 2024 15:20 |
Електронний підпис | Друкувати оголошення PDF |
12 квітня 2024 15:18 |
ТД дах нова редакція.docx.p7s | |
12 квітня 2024 15:18 |
ТД дах нова редакція.docx | |
12 квітня 2024 15:18 |
ТД дах нова редакція.docx.p7s | |
12 квітня 2024 15:18 |
ТД дах нова редакція.docx | |
12 квітня 2024 15:18 |
Перелік змін.docx.p7s | |
12 квітня 2024 15:18 |
Перелік змін.docx.p7s | |
12 квітня 2024 15:18 |
Перелік змін.docx | |
12 квітня 2024 15:18 |
Перелік змін.docx | |
05 квітня 2024 16:29 |
Додаток-1-до-ТД.-Проєкт-Договору_Дах.docx | |
05 квітня 2024 16:29 |
Додаток-1-до-ТД.-Проєкт-Договору_Дах.docx | |
05 квітня 2024 16:29 |
Додаток-1-до-ТД.-Проєкт-Договору_Дах.docx.p7s | |
05 квітня 2024 16:29 |
Додаток-1-до-ТД.-Проєкт-Договору_Дах.docx.p7s | |
05 квітня 2024 16:29 |
Робочий проект Ч2.zip | |
05 квітня 2024 16:29 |
__Експертний звіт.pdf | |
05 квітня 2024 16:29 |
Кошторисні обсяги робіт.zip | |
05 квітня 2024 16:29 |
Робочий проект Ч1.zip | |
05 квітня 2024 16:29 |
Робочий проект Ч4.zip | |
05 квітня 2024 16:29 |
Робочий проект Ч3.zip |
Роз’яснення до процедури
Запитання до процедури
Щодо кваліфікаційних вимог
Дата подання: 11 квітня 2024 15:47
Дата відповіді: 11 квітня 2024 17:03
Добрий день, цікавить чи на підтвердження кваліфікації працівників, можна залучати осіб на підставі цивільно-правових договорів?
Відповідь: Добрий день!
Відповідно до ч. 1 ст. 21 КЗпП трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Натомість, цивільно-правовий договір – це угода між сторонами: громадянином і організацією (підприємством, тощо) на виконання першим певної роботи (а саме: договір підряду, договір про надання послуг тощо), предметом якого є надання певного результату праці.
За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові (ст. 837 ЦКУ).
За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (ст. 901 ЦКУ).
Основною ознакою, що відрізняє цивільно-правові відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес організації трудової діяльності. За цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату. Виконавець, який працює за цивільно-правовим договором, на відміну від працівника, який виконує роботу відповідно до трудового договору, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик.
З аналізу наведених норм вбачається, що трудовий договір – це угода щодо здійснення і забезпечення трудової функції. За трудовим договором працівник зобов’язаний виконувати не якусь індивідуально-визначену роботу, а роботу з визначеної однієї або кількох професій, спеціальностей, посади відповідної кваліфікації, виконувати визначену трудову функцію в діяльності підприємства. Після закінчення виконання визначеного завдання трудова діяльність не припиняється. Предметом трудового договору є власне праця працівника в процесі виробництва, тоді як предметом договору цивільно-правового характеру є виконання його стороною певного визначеного обсягу робіт чи послуг.
Тобто предметом цивільно-правових договорів є результат праці, який підлягає вимірюванню у конкретних фізичних величинах, а не процес роботи.
Таким чином, Договір ЦПХ буде розглядатись як залучення спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.
Відповідно до ч. 1 ст. 21 КЗпП трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Натомість, цивільно-правовий договір – це угода між сторонами: громадянином і організацією (підприємством, тощо) на виконання першим певної роботи (а саме: договір підряду, договір про надання послуг тощо), предметом якого є надання певного результату праці.
За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові (ст. 837 ЦКУ).
За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (ст. 901 ЦКУ).
Основною ознакою, що відрізняє цивільно-правові відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес організації трудової діяльності. За цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату. Виконавець, який працює за цивільно-правовим договором, на відміну від працівника, який виконує роботу відповідно до трудового договору, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик.
З аналізу наведених норм вбачається, що трудовий договір – це угода щодо здійснення і забезпечення трудової функції. За трудовим договором працівник зобов’язаний виконувати не якусь індивідуально-визначену роботу, а роботу з визначеної однієї або кількох професій, спеціальностей, посади відповідної кваліфікації, виконувати визначену трудову функцію в діяльності підприємства. Після закінчення виконання визначеного завдання трудова діяльність не припиняється. Предметом трудового договору є власне праця працівника в процесі виробництва, тоді як предметом договору цивільно-правового характеру є виконання його стороною певного визначеного обсягу робіт чи послуг.
Тобто предметом цивільно-правових договорів є результат праці, який підлягає вимірюванню у конкретних фізичних величинах, а не процес роботи.
Таким чином, Договір ЦПХ буде розглядатись як залучення спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.
Щодо розрахунків
Дата подання: 11 квітня 2024 17:37
Дата відповіді: 12 квітня 2024 15:10
Шановний Замовнику, цікавить чи розрахунок Договірної ціни а також кошторисної документації можливий за використання іншого програмного комплексу, який взаємодіє в частині передачі (зчитування) кошторисної документації та розрахунків, а також є ліцензованим?Оскільки в тендерній документації йдеться мова лише про АВК .
Відповідь: Доброго дня. Шановний Учасник, дякуємо за інтерес до закупівлі. Ваше зауваження прийняли до уваги та внесли зміни у тендерну документацію.
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 17 квітня 2024 11:44
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Відповідність критеріям | Документи |
|---|---|---|---|---|
| ПП "ВОЛОДАР-МАРКЕТ" |
10 454 225,00
UAH з ПДВ
|
10 454 225,00
UAH з ПДВ
|
Відповіді учасника | Документи |
| ТОВ ЕКОНОМБУД-ЛВ |
10 964 384,40
UAH з ПДВ
|
10 964 384,40
UAH з ПДВ
|
Відповіді учасника | Документи |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ПП "ВОЛОДАР-МАРКЕТ" #36078663 |
Переможець |
10 454 225,00
UAH з ПДВ
|
22 квітня 2024 14:05
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | зміни до договору |
21 листопада 2024 17:11
|
| ДУ 2_20241121_0001.pdf | зміни до договору |
21 листопада 2024 17:07
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
27 травня 2024 15:59
|
| ду 1 дах_20240527_0001 (1).pdf | зміни до договору |
27 травня 2024 15:19
|
| ду 1 дах_20240527_0001.pdf | зміни до договору |
27 травня 2024 15:16
|
| Електронний підпис | укладений |
02 травня 2024 17:57
|
| договір дах_20240502_0004.pdf | укладений |
02 травня 2024 17:56
|
| договір дах_20240502_0003.pdf | укладений |
02 травня 2024 17:40
|
Зміни до договору
| Дата внесення змін до договору: | 23 травня 2024 |
| Дата публікації змін до договору: | 27 травня 2024 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | Відповідно до п. 16.1 розділу 16. «Порядок змін умов договору та розірвання договору» Договору підряду № ВМ 0205/24 від 02.05.2024р, Сторони домовились п. 3.1 Договору доповнити та викласти в новій редакції: «3.1.Ціна Договору визначена Кошторисною документацією (Додаток №2 до Договору), яка є невід'ємною частиною Договору, та складає 8 655 801 гри 67коп. (Вісім мільйонів шістсот п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот одна гри. 67 коп.) без ПДВ,. ПДВ (20%) 1 731 160,33грн (Один мільйон сімсот тридцять одна тисяча сто шістдесят трн. 33 коп) , всього з ПДВ 10 386 962 ( Десять мільйонів триста вісімдесят шість тисяч дев’ятсот шістдесят дві) грн. Вартість Робіт у 2024 році згідно кошторисних призначень становить 987000,00 грн. з ПДВ.( Дев’ятсот вісімдесят сім тисяч грн оо коп)» |
| Номер договору про закупівлю: | ВМ 0205/24 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 1 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 21 листопада 2024 |
| Дата публікації змін до договору: | 21 листопада 2024 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | Вартість робіт у 2024 році згідно кошторисних призначень становить 2954210,96 грн з ПДВ |
| Номер договору про закупівлю: | ВМ 0205/24 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 2 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |