Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Емаль алкідна в асортименті, фарба водоемульсійна
Очікувана вартість
314 686,00 UAH
UA-2024-04-05-008568-a ● 6ab7b5ec29ab40fdb5ba61c951738211
Відкриті торги з особливостями
Пропозиції розглянуті
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | КУ Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради |
| Код ЄДРПОУ: | 40216423 |
| Місцезнаходження: | 32400, Україна , Хмельницька обл., Дунаївці, вул.Мистецька, 16 |
| Контактна особа: |
Самуник Олег Васильович +380971599786 oleg_samunik@ukr.net |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 05 квітня 2024 14:46 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 10 квітня 2024 00:00 |
| Оскарження умов закупівлі: | до 10 квітня 2024 00:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 13 квітня 2024 18:00 |
| Початок аукціону: | 15 квітня 2024 11:35 |
| Початок аукціону: | 15 квітня 2024 11:35 |
| Очікувана вартість: | 314 686,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 1 574,00 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,50% |
| Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: | Мова тендерної пропозиції українська |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:44810000-1: Фарби
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
164 штуки
Емаль алкідна ПФ-115П біла глянсова (2,8 кг)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
32400, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, місто Дунаївці, вул. Мистецька, 16
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
01 червня 2024
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
74 штуки
Емаль алкідна ПФ-115П блакитна (2,8 кг)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
32400, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, місто Дунаївці, вул. Мистецька, 16
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
01 червня 2024
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
55 штуки
Емаль алкідна ПФ-115П жовта (2,8 кг)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
32400, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, місто Дунаївці, вул. Мистецька, 16
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
01 червня 2024
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
89 штуки
Емаль алкідна ПФ-115П світло-зелена (2,8 кг)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
32400, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, місто Дунаївці, вул. Мистецька, 16
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
01 червня 2024
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
177 штуки
Емаль алкідна ПФ-115П світло-сіра (2,8 кг)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
32400, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, місто Дунаївці, вул. Мистецька, 16
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
01 червня 2024
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
50 штуки
Емаль алкідна ПФ-115П синя (2,8 кг)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
32400, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, місто Дунаївці, вул. Мистецька, 16
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
01 червня 2024
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
60 штуки
Емаль алкідна ПФ-115П червона (2,8 кг)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
32400, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, місто Дунаївці, вул. Мистецька, 16
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
01 червня 2024
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
247 штуки
Емаль алкідна ПФ-266П червоно-коричнева (2,8 кг)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
32400, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, місто Дунаївці, вул. Мистецька, 16
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
01 червня 2024
ДК 021:2015: 44812100-6 — Емалі та глазурі
34 штуки
Фарба інтер'єрна для стін та стель ВДА, біла матова (12,6 кг)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
32400, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, місто Дунаївці, вул. Мистецька, 16
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
01 червня 2024
ДК 021:2015: 44812220-3 — Водні фарби
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка товару | Розрахунки за поставлений товар здійснюються протягом 30 банківських днів з моменту поставки товару. | Пiсляоплата | 30 | Банківські | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
05 квітня 2024 15:31 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
05 квітня 2024 14:46 |
ТД_фарби.docx | |
05 квітня 2024 14:46 |
Додаток 2 Технічне завдання.docx | |
05 квітня 2024 14:46 |
Додаток 3 Проект договору.docx | |
05 квітня 2024 14:46 |
Додаток 1 Форма Пропозиція.docx |
Роз’яснення до процедури
Запитання до процедури
Щодо умов проєкту договору
Дата подання: 08 квітня 2024 11:58
Дата відповіді: 10 квітня 2024 10:00
У п.2.2. зазначено, що Якщо товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов’язаний замінити дефектний товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.), несе Постачальник. Термін протягом якого постачальник повинен замінити товар – не пізніше ніж протягом 2 днів з моменту письмового звернення Замовника.
Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» заміна неякісного товару відбувається протягом чотирнадцяти календарних днів. Просимо збільшити строк для заміни поставленого неякісного Товару в п.2.2.:
2.2. Якщо товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов’язаний замінити дефектний товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.), несе Постачальник. Термін протягом якого постачальник повинен замінити товар – не пізніше ніж протягом 14 днів з моменту письмового звернення Замовника.
Розгорнути
Згорнути
Відповідь: Доброго дня. На Ваше звернення повідомляємо наступне.
Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» продавець (виробник, виконавець) зобов'язаний передати споживачеві продукцію належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію (ч.1 ст. 6), при пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк (ч. 9 ст.8). Тобто термін заміни неякісного товару не є фіксованим, а визначається та погоджується договірними відносинами, та викладається в договорі.
Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої – п’ятої, сьомої-дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей, а також умов тендерної документації.
Замовником сформовано проект договору (Додаток 3 до тендерної документації) враховуючи вимоги Цивільного і Господарського кодексів України, статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», Особливостей та визначено термін заміни неякісного товару не пізніше ніж протягом 2 днів з моменту письмового звернення Замовника, що не суперечить жодному нормативному документу, в тому числі Закону України «Про захист прав споживачів». Крім того збільшення терміну заміни неякісного товару може негативно вплинути на виконання запланованого об’єму робіт з використанням товару, що є предметом закупівлі. Тому Замовником не будуть вноситися зміни до проєкту договору.
Дякуємо за розуміння!
Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» продавець (виробник, виконавець) зобов'язаний передати споживачеві продукцію належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію (ч.1 ст. 6), при пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк (ч. 9 ст.8). Тобто термін заміни неякісного товару не є фіксованим, а визначається та погоджується договірними відносинами, та викладається в договорі.
Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої – п’ятої, сьомої-дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей, а також умов тендерної документації.
Замовником сформовано проект договору (Додаток 3 до тендерної документації) враховуючи вимоги Цивільного і Господарського кодексів України, статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», Особливостей та визначено термін заміни неякісного товару не пізніше ніж протягом 2 днів з моменту письмового звернення Замовника, що не суперечить жодному нормативному документу, в тому числі Закону України «Про захист прав споживачів». Крім того збільшення терміну заміни неякісного товару може негативно вплинути на виконання запланованого об’єму робіт з використанням товару, що є предметом закупівлі. Тому Замовником не будуть вноситися зміни до проєкту договору.
Дякуємо за розуміння!
Щодо умов проєкту договору
Дата подання: 08 квітня 2024 11:58
Дата відповіді: 10 квітня 2024 10:07
У п.7.2. зазначено, що У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки, а за затримку понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. Сплата штрафних санкцій не звільняє Постачальника від виконання прийнятих на себе зобов’язань згідно Договору про закупівлю.
Шановний Замовник, умови договору повинні базуватися на засадах рівності та справедливості його умов для сторін. Санкції, що передбачені для Постачальника пунктом 7.2 є надмірно великими, що може значно перевищувати розміри заподіяної шкоди Замовнику. Натомість Замовник у разі несвоєчасної оплати поставленого товару відповідальності для себе не передбачає. Умови договору є такими, що звужує коло прав Постачальника та ставить у нерівне правове положення із Замовником. Замовник здійснює оплату за рахунок бюджетних коштів, відповідно санкції мають обраховуватись відповідно до ст. 231 Господарського кодексу.
Згідно зі ст.233 ГКУ у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов'язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов'язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу. Якщо порушення зобов'язання не завдало збитків іншим учасникам господарських відносин, суд може з урахуванням інтересів боржника зменшити розмір належних до сплати штрафних санкцій. Відповідно до частини третьої ст. 551 ЦКУ розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.
До прикладу, відповідно до ч.2 ст.231 ГК України зазначено, що:
- за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
Просимо внести зміни до п.7.2 проєкту договору:
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику пеню у 0,1 відсотка від суми непоставленого товару за кожний день затримки, а за затримку понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. Сплата штрафних санкцій не звільняє Постачальника від виконання прийнятих на себе зобов’язань згідно Договору про закупівлю.
Розгорнути
Згорнути
Відповідь: Доброго дня. На Ваше звернення повідомляємо наступне.
Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої – п’ятої, сьомої-дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей, а також умов тендерної документації.
Замовником сформовано проект договору (Додаток 3 до тендерної документації) враховуючи вимоги Цивільного і Господарського кодексів України, статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», Особливостей та не суперечить нормативним документам. Окрім того, дані умови не відносяться до істотних умов договору та можуть узгоджуватися при укладенні договору. Тому Замовником прийнято рішення, залишити проєкт договору без змін.
Дякуємо за розуміння!
Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої – п’ятої, сьомої-дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей, а також умов тендерної документації.
Замовником сформовано проект договору (Додаток 3 до тендерної документації) враховуючи вимоги Цивільного і Господарського кодексів України, статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», Особливостей та не суперечить нормативним документам. Окрім того, дані умови не відносяться до істотних умов договору та можуть узгоджуватися при укладенні договору. Тому Замовником прийнято рішення, залишити проєкт договору без змін.
Дякуємо за розуміння!
Щодо умов проєкту договору
Дата подання: 08 квітня 2024 11:59
Дата відповіді: 10 квітня 2024 10:08
Шановний Замовник!
Триває військова агресія рф проти України. Крім активних бойових дій у ряді областей України, країна-агресорка здійснює регулярні масовані ракетні обстріли всієї території нашої держави. Місце влучання чергової російської ракети чи снаряду є непередбачуваним, як і території активних бойових дій, що можуть такими стати після укладання договору.
Пропонуємо додати новий пункт договору або надати запевнення, що під час укладання договору із Переможцем будуть внесені зміни:
Сторони погоджуються, що військова агресія рф проти України та (або) її наслідки, а саме: ведення активних бойових дій за місцезнаходженням Сторін, на шляху слідування товару, сировини при інших обставинах: ракетні, артилерійські, інші обстріли; тощо вважається обставиною непереборної сили (форс-мажором) для цілей виконання цього Договору якщо вони: не залежать від волі Сторін та безпосередньо впливають на можливість Сторони виконувати зобов'язання за договором; настали після укладання цього Договору; підтверджені відповідними доказами.
Розгорнути
Згорнути
Відповідь: Доброго дня. На Ваше звернення повідомляємо наступне.
Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої – п’ятої, сьомої-дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей, а також умов тендерної документації.
Замовником сформовано проект договору (Додаток 3 до тендерної документації) враховуючи вимоги Цивільного і Господарського кодексів України, статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей. В розділі VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ визначено випадки виникнення обставин непереборної сили, коли Сторони договору звільняються від відповідальності на невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором за умови надання підтверджуючих документів. Тому Замовником не будуть вноситися зміни до проєкту договору.
Дякуємо за розуміння!
Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої – п’ятої, сьомої-дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей, а також умов тендерної документації.
Замовником сформовано проект договору (Додаток 3 до тендерної документації) враховуючи вимоги Цивільного і Господарського кодексів України, статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей. В розділі VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ визначено випадки виникнення обставин непереборної сили, коли Сторони договору звільняються від відповідальності на невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором за умови надання підтверджуючих документів. Тому Замовником не будуть вноситися зміни до проєкту договору.
Дякуємо за розуміння!
Щодо умов проєкту договору
Дата подання: 08 квітня 2024 11:59
Дата відповіді: 10 квітня 2024 10:08
Шановний Замовник!
В Україні діє Постанова КМ України №187 від 03.03.2022 року "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" (далі - Постанова).
Недотримання Постанови КМ України №187 від 03.03.2022 року "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" (далі - Постанова) будь-якою із Сторін має наслідок: нікчемність договору.
Просимо доповнити проєкт договору пунктом:
Сторони підтверджують та гарантують, що на них не розповсюджується дія мораторію, визначеного Постановою КМ України №187 від 03.03.2022 року "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації", а у випадку змін наведених гарантій, зобов'язані невідкладно, але не пізніше 3 днів інформувати письмово іншу сторону про такі зміни, що дає право для розірвання договору іншою стороною в односторонньому порядку без застосування будь-яких санкцій за це
Розгорнути
Згорнути
Відповідь: Доброго дня. На Ваше звернення повідомляємо наступне.
Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої – п’ятої, сьомої-дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей, а також умов тендерної документації.
Замовником сформовано проект договору (Додаток 3 до тендерної документації) враховуючи вимоги Цивільного і Господарського кодексів України, статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей, що не суперечить жодному нормативному документу. Окрім того, дані умови можуть узгоджуватися при укладенні договору. Тому Замовником прийнято рішення, залишити проєкт договору без змін.
Дякуємо за розуміння!
Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої – п’ятої, сьомої-дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей, а також умов тендерної документації.
Замовником сформовано проект договору (Додаток 3 до тендерної документації) враховуючи вимоги Цивільного і Господарського кодексів України, статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей, що не суперечить жодному нормативному документу. Окрім того, дані умови можуть узгоджуватися при укладенні договору. Тому Замовником прийнято рішення, залишити проєкт договору без змін.
Дякуємо за розуміння!
Вимоги про усунення порушення
Номер вимоги: UA-2024-04-05-008568-a.b1
Статус:
Відповідь надана
Учасник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІСАН", Код ЄДРПОУ:32318370
Дата подання: 17 квітня 2024 18:07
Стосовно наявності у складі тендерної пропозиції Переможця інформації, що містить ознаки недостовірності
За результатами аналізу документів, що надані у складі тендерній пропозиції ТОВ "МІРАЙ ГРУП" виявлено, що документи, які підтверджують технічні характеристики запропонованої продукції відрізняються від тих, що він надавав в межах участі у інших процедурах, зокрема UA-2024-01-04-002893-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-01-04-002893-a) та UA-2024-03-27-003195-a (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-03-27-003195-a)
Відтак надана ТОВ "МІРАЙГРУП" інформація містить ознаки недостовірної.
Більш детально у вкладенні.
Враховуючи зазначене просимо:
1. На підставі пункту 42 Особливостей звернутись до виробника запропонованої продукції ТОВ "НВП "ДНІПРО-СПЕЦЕМАЛЬ" задля підтвердження достовірності інформації та документів стосовно технічних характеристик предмету закупівлі.
2. У разі підтвердження факту зазначення ТОВ "МІРАЙГРУП" у складі тендерної пропозиції недостовірної інформації відхилити його пропозицію на підставі абзацу 5 підпункту 3 пункту 44 Особливостей.
3. У разі підтвердження факту надання недостовірної інформації звернутись до правоохоронних органів задля встановлення джерела походження такої інформації, наявності ознак кримінального правопорушення, притягнення винних осіб до відповідальності та недопущення в подальшому подібних ситуацій.
Розгорнути
Згорнути
Відтак надана ТОВ "МІРАЙГРУП" інформація містить ознаки недостовірної.
Більш детально у вкладенні.
Враховуючи зазначене просимо:
1. На підставі пункту 42 Особливостей звернутись до виробника запропонованої продукції ТОВ "НВП "ДНІПРО-СПЕЦЕМАЛЬ" задля підтвердження достовірності інформації та документів стосовно технічних характеристик предмету закупівлі.
2. У разі підтвердження факту зазначення ТОВ "МІРАЙГРУП" у складі тендерної пропозиції недостовірної інформації відхилити його пропозицію на підставі абзацу 5 підпункту 3 пункту 44 Особливостей.
3. У разі підтвердження факту надання недостовірної інформації звернутись до правоохоронних органів задля встановлення джерела походження такої інформації, наявності ознак кримінального правопорушення, притягнення винних осіб до відповідальності та недопущення в подальшому подібних ситуацій.
Рішення замовника: Вимога відхилена
19 квітня 2024 13:17
Доброго дня.
На Вашу вимогу повідомляємо наступне.
В Додатку 2 до тендерної документації визначено інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та перелік документів, які повинен надати учасник у складі пропозиції на підтвердження відповідності запропонованої продукції вимогам щодо технічних та якісних характеристик предмету закупівлі.
Запропонований ТОВ "МІРАЙГРУП" товар Емаль ПФ-115, Емаль ПФ-266, Фарба Interior Mattlatex за своїми технічними характеристиками відповідає вимогам Замовника, та у складі тендерної пропозиції ТОВ "МІРАЙГРУП" наявні всі документи, які вимагалися Замовником на підтвердження відповідності запропонованої продукції вимогам щодо технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, в тому числі витяги ТУ У 20.3-2628800418-001:2017 та ТУ У 20.3-41922158-003:2020, згідно яких виготовлені фарби Емаль ПФ-115, Емаль ПФ-266 та Фарба Interior Mattlatex відповідно та сертифікати якості на кожне найменування продукції в яких міститься інформація стосовно ТУ У відповідно яких виготовлена запропонована продукція.
Крім того, розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей.
Слід зазначити, що Замовник розглядає тендерну пропозицію/пропозиції в межах власної процедури закупівлі. Тому за результатами розгляду пропозиції ТОВ "МІРАЙГРУП", яка визнана найбільш економічно вигідною встановлено, що тендерна пропозиція учасника відповідає тендерній документації, учасник відповідає технічному завданню викладеному у ТД.
Дякуємо за розуміння!
На Вашу вимогу повідомляємо наступне.
В Додатку 2 до тендерної документації визначено інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та перелік документів, які повинен надати учасник у складі пропозиції на підтвердження відповідності запропонованої продукції вимогам щодо технічних та якісних характеристик предмету закупівлі.
Запропонований ТОВ "МІРАЙГРУП" товар Емаль ПФ-115, Емаль ПФ-266, Фарба Interior Mattlatex за своїми технічними характеристиками відповідає вимогам Замовника, та у складі тендерної пропозиції ТОВ "МІРАЙГРУП" наявні всі документи, які вимагалися Замовником на підтвердження відповідності запропонованої продукції вимогам щодо технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, в тому числі витяги ТУ У 20.3-2628800418-001:2017 та ТУ У 20.3-41922158-003:2020, згідно яких виготовлені фарби Емаль ПФ-115, Емаль ПФ-266 та Фарба Interior Mattlatex відповідно та сертифікати якості на кожне найменування продукції в яких міститься інформація стосовно ТУ У відповідно яких виготовлена запропонована продукція.
Крім того, розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей.
Слід зазначити, що Замовник розглядає тендерну пропозицію/пропозиції в межах власної процедури закупівлі. Тому за результатами розгляду пропозиції ТОВ "МІРАЙГРУП", яка визнана найбільш економічно вигідною встановлено, що тендерна пропозиція учасника відповідає тендерній документації, учасник відповідає технічному завданню викладеному у ТД.
Дякуємо за розуміння!
Скарги до процедури
Номер скарги: UA-2024-04-05-008568-a.b2
Статус:
Порушення усунуто
Скаржник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІСАН", Код ЄДРПОУ:32318370
Дата подання: 22 квітня 2024 20:42
Дата подання: 22 квітня 2024 20:42
СКАРГА на рішення Замовника про визначення переможця
Скарга містить таблиці та скріншоти у зв'язку з чим просимо розглянути скаргу, що міститься додатку
Рішення Органу оскарження:
Задоволено
Прийнято до розгляду: 24 квітня 2024 17:04
Рішення від 24.04.2024 № 7257.pdf
Дата публікації: 24 квітня 2024 17:03
інформація про перенесення розгляду скарги від 02.05.2024 № 683.pdf
Дата публікації: 02 травня 2024 15:40
Інформація про резолютивну частину рішення від 09.05.2024 № 8289.pdf
Дата публікації: 10 травня 2024 16:02
Рішення від 09.05.2024 № 8289.pdf
Дата публікації: 14 травня 2024 13:32
Коментар замовника щодо усунення порушення: Рішення АМУ виконано.
Дата виконання рішення замовником: 14 травня 2024 17:16
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 15 квітня 2024 11:58
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Відповідність критеріям | Документи |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ "МІРАЙГРУП" |
266 202,00
UAH з ПДВ
|
266 202,00
UAH з ПДВ
|
Відповіді учасника | Документи |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІСАН" |
286 546,80
UAH з ПДВ
|
286 546,80
UAH з ПДВ
|
Відповіді учасника | Документи |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ "МІРАЙГРУП" #44679167 |
Рішення скасоване |
266 202,00
UAH з ПДВ
|
14 травня 2024 17:14
|
|
ТОВ "МІРАЙГРУП" #44679167 |
Відхилено |
266 202,00
UAH з ПДВ
|
15 травня 2024 17:41
|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІСАН" #32318370 |
Відхилено |
286 546,80
UAH з ПДВ
|
16 травня 2024 16:18
|