Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
УПГГК 23П-Ч-314: Капітальний ремонт залізничних колій ТЦСК (код за ДК 021:2015-45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).
Очікувана вартість
18 162 428,09 UAH
UA-2023-10-31-010190-a ● cfcd0de8d7224d6392870b0b6cc25c99
Відкриті торги з особливостями
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | Укргазвидобування" в особі філії "Управління з переробки газу та газового конденсату |
| Код ЄДРПОУ: | 25976423 |
| Місцезнаходження: | 39420, Україна , Полтавська обл., Полтава, вул. Польова, 6, Полтавська область, Машівський район, с. Базилівщина |
| Контактна особа: |
Марина Гончаренко +380532641265 maryna.honcharenko@upggk.poltava.ua |
| Категорія: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 31 жовтня 2023 16:56 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 28 листопада 2023 00:00 |
| Оскарження умов закупівлі: | до 28 листопада 2023 00:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 01 грудня 2023 17:00 |
| Початок аукціону: | 04 грудня 2023 15:25 |
| Початок аукціону: | 04 грудня 2023 15:25 |
| Очікувана вартість: | 18 162 428,09 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 364 000,00 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 2,00% |
| Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: | Мова тендерної пропозиції українська |
| Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: | Вид забезпечення тендерної пропозиції – гарантія. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій: Оформлення забезпечення тендерних пропозицій відбувається відповідно до вимог Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 р. №2628 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції» (для надання гарантій виданих банками-резидентами). Гарантії видані банками-нерезидентами оформлюються у відповідності до Уніфікованих правил для гарантій за вимогою Міжнародної торговельної палати у редакції 2010 року, публікація №758. Вимоги щодо банків, строку дії банківської гарантії, умови неповернення та інші умови щодо забезпечення тендерної пропозиції наведені у п.6 та п.7 Розділу І. Загальні положення та у додатку №8 цієї тендерної документації. Умови надання забезпечення тендерної пропозиції наведені в додатку №8 до тендерної документації. |
| Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: | 90812.14 UAH |
| Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: | Замовник вимагає надання забезпечення виконання договору про закупівлю переможцем відкритих торгів у вигляді банківської гарантії/стендбай акредитиву у відповідності до додатку №8.1 до тендерної документації або у формі грошових коштів у розмірі 5% від загальної вартості договору про закупівлю. Розмір, вид, строк та умови надання, повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю визначаються додатком №8.1 до цієї тендерної документації, що є її складовою та відповідно до умов цієї тендерної документації. Усі витрати, пов’язані з оформленням забезпечення виконання договору здійснюються учасником або відшкодовуються за рахунок коштів учасника. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю: 1) після виконання переможцем процедури закупівлі договору про закупівлю; 2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; 3) у випадках, передбачених пунктом 21 Особливостей; 4) згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів із дня настання зазначених обставин. Замовник має право стягнути забезпечення виконання договору про закупівлю, наданого контрагентом, шляхом направлення банку відповідної вимоги для отримання коштів або шляхом неповернення забезпечення у вигляді грошових коштів у наступних випадках: 1) у разі прострочення контрагентом на строк 60 і більше календарних днів своїх зобов'язань за договором; 2) у разі якщо прострочення контрагентом своїх зобов’язань за договором становить менше 60 календарних днів або у разі неналежного виконання контрагентом зобов’язань/частини зобов’язань за договором щодо якості або комплектності товарів, робіт або послуг, при цьому контрагент не сплатив штрафи та пені чи не відшкодував завдані збитки протягом 5 робочих днів з дня отримання претензії Товариства щодо невиконання та/або неналежне виконання Контрагентом зобов’язань за договором. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках визначених Законом, підлягають перерахуванню на рахунок замовника. |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Роботи
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: українська мова. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: відповідно до документації.
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 роботи
Капітальний ремонт залізничних колій ТЦСК
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
39420, Україна, Полтавська область, с. Базилівщина, Полтавський район
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
30 квітня 2024
ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата виставлення рахунку | 30% попередньої оплати (Авансовий платіж) за придбання матеріалів, після підписання даного Договору та отримання рахунку на оплату, наданого Підрядником за умови надання Підрядником банківської гарантії повернення авансового платежу, але не раніше підписання договору. | Аванс | 30 | Календарні | 30 |
| Виконання робіт | За виконані роботи оплату Замовник здійснює на підставі підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В) і довідки про вартість виконаних робіт та витрат (ф. КБ-3), які складаються Підрядником та передаються на підпис Замовнику разом з завіреними Підрядником копіями накладних на придбання матеріалів, протягом 30 календарних днів з дати їх підписання Сторонами. | Пiсляоплата | 30 | Календарні | 70 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
15 листопада 2023 14:02 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
15 листопада 2023 13:50 |
UPGGK_23П-Ч-314_TD (зміни 1).docx | |
15 листопада 2023 13:50 |
UPGGK_23П-Ч-314 Перелік змін №1.docx | |
31 жовтня 2023 16:37 |
Addition_6.xlsx | |
31 жовтня 2023 16:37 |
Addition_4.docx | |
31 жовтня 2023 16:37 |
Addition_7.xlsx | |
31 жовтня 2023 16:37 |
Addition_5.xlsx |
15 листопада 2023 14:02 |
Файл з підписом
Друкувати оголошення PDF
|
|||
15 листопада 2023 13:50 |
UPGGK_23П-Ч-314_TD (зміни 1).docx
|
|||
15 листопада 2023 13:50 |
UPGGK_23П-Ч-314 Перелік змін №1.docx
|
|||
31 жовтня 2023 16:37 |
Addition_6.xlsx
|
|||
31 жовтня 2023 16:37 |
Addition_4.docx
|
|||
31 жовтня 2023 16:37 |
Addition_7.xlsx
|
|||
31 жовтня 2023 16:37 |
Addition_5.xlsx
|
Роз’яснення до процедури
Запитання до процедури
Очікувана вартість закупівлі
Дата подання: 02 листопада 2023 08:17
Дата відповіді: 02 листопада 2023 12:44
Доброго дня!
Вами вже оголошувалась закупівля з тим самим предметом - UA-2023-07-14-008015-a, очікувана вартість якої становила 18 903 845,71 грн., очікувана вартість поточної закупівлі складає 18 162 428,09 грн. Просимо обґрунтувати підстави суттєвого зменшення вартості закупівлі та методику розрахунку даної суми, з урахуванням Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275, або надати копію експертного звіту, що підтверджує відповідну вартість.
Розгорнути
Згорнути
Відповідь: Добрий день! Замовником було переглянуто очікувану вартість закупівлі за результатами аналізу ринку. Метод визначення очікуваної вартості - порівняння ринкових цін з отриманих комерційних пропозицій.
питання до тендерної документації
Дата подання: 12 листопада 2023 22:08
Дата відповіді: 13 листопада 2023 14:10
Шановний Замовнику, враховуючи найменування та види робіт, що викладені в Додатку 3 до тендерної документації, вбачаємо необхідність додати до тендерної документації такі вимоги до учасників процедури закупівлі як наявність дозволу/декларації щодо зварювальних робіт, тому просимо Вас розглянути та при необхідності включити в Додаток 1 до тендерної документації п.1.2 підпункт 2 надання Декларації/дозволу на «Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 зі змінами) у формулюванні назви відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 зі змінами. Та просимо пункт 1.2 Додатка 1 тендерної документації викласти наступним чином
Надати скан-копії (з оригіналу або з копії) з документів для підтвердження Учасником наявності дозвільних документів відповідно до вимог чинного законодавства, а саме:
1. Скан-копія Дозволу(-ів) уповноваженого органу (Держпраці) та/або Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, що підтверджує право Учасника на виконання робіт підвищеної небезпеки за місцем виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: за постійним місцезнаходженням об’єкта або за місцем виконання робіт/експлуатації, що змінюється (Полтавська область), виданої відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 зі змінами). Мінімальні вимоги:
- «Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах»;
- «Монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин»;
- «Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій»;
- «Зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я».
2. Скан-копію дозвільного документу виданого Учаснику відповідним органом ліцензування на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками СС3 (або V категорії складності) з відповідним переліком видів робіт*:
1.00.00 Будівельні та монтажні роботи загального призначення:
- 1.01.00 Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних;
- 1.06.00 Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій.
2.00.00 Будівництво об’єктів інженерної інфраструктури:
- 2.01.00 монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання, а саме:
2.01.05 технологічних трубопроводів;
3.00.00 Будівництво об’єктів транспортної інфраструктури:
- 3.01.00 Залізничних та трамвайних колій.
Або надати посиланням на місце оприлюднення дозвільних документів, у разі якщо згідно із чинним законодавством паперові ліцензії, дозволи, декларації тощо не видаються.
У випадку, коли надані дозвільні документи не дійсні на весь строк виконання робіт, то Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати Гарантійний лист в довільній формі, в якому зобов’язується продовжити термін дії дозвільного документу на термін, що не менший за строк виконання робіт.
* Формулювання назв видів робіт у вищезазначених пунктах ліцензій може відрізнятися від зазначених у тендерній документації залежно від часу видачі зазначених документів, але за умови чинності дозвільного(-их) документу (-ів).
Розгорнути
Згорнути
Відповідь: Шановний потенційний Учасник! Дякуємо за зацікавленість до предмету закупівлі та повідомляємо: Вимоги тендерної документації Замовника встановлені, виходячи зі специфіки предмета закупівлі, застосування відкритого полум’я не вважається доцільним в зв’язку з тим, що роботи планується виконувати на діючих спорудах Замовника, які є об’єктами підвищеної небезпеки. Замовник, наразі, не вважає доцільним внесення змін до тендерної документації в цій частині. Пропонуємо Вам подати свою пропозицію з урахуванням викладених в Тендерній документації умов. Запрошуємо до участі у тендері!
питання до тендерної документації
Дата подання: 12 листопада 2023 22:23
Дата відповіді: 13 листопада 2023 14:11
Шановний Замовнику, відповідно до п.3 Загальних положень тендерної документації вказано, що Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:
2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).
Чи вважається причиною відхилення пропозиції учасника, у разі якщо були санкції у вигляді штрафів та відшкодування збитків були сплачені?
Розгорнути
Згорнути
Відповідь: Шановний потенційний Учасник! Дякуємо за зацікавленість до предмету закупівлі. Відповідно до розділу ІІІ, п. 4 Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. Запрошуємо до участі у тендері!
клас наслідків (відповідальності) об’єкту
Дата подання: 23 листопада 2023 15:57
Дата відповіді: 25 листопада 2023 08:40
Шановний замовник!
У своїй ТД Ви вимагаєте надати скан-копію дозвільного документу виданого Учаснику відповідним органом ліцензування на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками СС3. Проте, роботи, що є предметом закупівлі підходять по своєм типу під СС2. Просимо Вас надати розяснення за яким класом наслідків має бути розрахований учсаником кошторис: за класом наслідків СС2 чи СС3? Дякую
Розгорнути
Згорнути
Відповідь: Шановний потенційний Учасник! Дякуємо за зацікавленість до предмету закупівлі. Роботи виконуються на діючих спорудах Замовника, які є об’єктами підвищеної небезпеки. З метою виконання вимог законодавства у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки Замовник складає вимоги керуючись власними потребами, вимогами технічних служб. У п.10, Додатку №3 до тендерної документації, зазначено: У ціні своєї пропозиції претендент враховує диференційний прибуток і адміністративні витрати в межах показників, передбачених Настановою з визначення вартості будівництва з урахуванням змін №1, №2, таким чином: Вид робіт - Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою.
Питання щодо одиниць виміру.
Дата подання: 27 листопада 2023 11:39
Дата відповіді: 28 листопада 2023 08:15
Шановний замовник, згідно переліку робіт які має виконати підрядник (п.9 до Технічного завдання на виконання робіт: "Капітальний ремонт залізничних колій ТЦСК") за номером 12 в табличній частині вказано найменування робіт - "Влаштування відбійного з/б бруса 200*170 " в одиницях виміру "м" і кількістю 388. В кошторисі який готує підрядник, програма АВК-5 розраховує за стандартом цей вид робіт з одиницею виміру 100м3, що відповідає за кількістю - 0,13192.
Чи не вважатиметься це невідоповідністю до подачі пропозицій підрядника?
Розгорнути
Згорнути
Відповідь: Шановний потенційний Учасник! Дякуємо за зацікавленість до предмету закупівлі. В технічному завданні вказано найменування та фізичний об’єм роботи, що необхідно виконати. Для досягнення поставленої мети, у разі відсутності прямої норми, підрядник може застосувати норму «застосовну» з обов’язковим зазначенням у примітках норми найменування роботи та розрахунок об’єму.
дозвільні документи
Дата подання: 27 листопада 2023 21:04
Дата відповіді: 29 листопада 2023 09:22
Шановний замовник,
умовами ТД вимагається надати скан-копію дозвільного документу виданого Учаснику відповідним органом ліцензування на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками СС3 (або V категорії складності) з відповідним переліком видів робіт*:
1.00.00 Будівельні та монтажні роботи загального призначення:
- 1.01.00 Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних;
- 1.06.00 Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій.
2.00.00 Будівництво об’єктів інженерної інфраструктури:
- 2.01.00 монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання, а саме:
2.01.05 технологічних трубопроводів;
3.00.00 Будівництво об’єктів транспортної інфраструктури:
- 3.01.00 Залізничних та трамвайних колій.
19 березня 2022 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів
України від 18 березня 2022 № 314 «Деякі питання забезпечення провадження
господарської діяльності в умовах воєнного стану» (далі – Постанова 314), яка
передбачає спрощену процедуру ведення такої господарської діяльності без
отримання відповідних ліцензій/дозволів, шляхом подання декларації до
Міністерства економіки України.
У декларації вказується вид господарської діяльності (КВЕД), який провадиться суб’єктом господарювання, але цей документ не містить переліку робіт, як вимагається ТД. Чи буде вважатись така декларація такою, що відповідає вимогам ТД.
Розгорнути
Згорнути
Відповідь: Шановний потенційний Учасник!
Дякуємо за зацікавленість до предмету закупівлі. Відповідно постанови КМУ №314 від 18 березня 2022 у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі подання до органів ліцензування, дозвільних органів декларації про провадження господарської діяльності, без отримання дозвільних документів.
У тендерній документації в п/п 2, п. 1.2. Інші вимоги до учасників закупівель, додатку №1 до тендерної документації, зазначено: Надати скан-копії (з оригіналу або з копії) з документів для підтвердження Учасником наявності дозвільних документів відповідно до вимог чинного законодавства, а саме:
п. 2. Скан-копію дозвільного документу виданого Учаснику відповідним органом ліцензування на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками СС3 (або V категорії складності) з відповідним переліком видів робіт*:
1.00.00 Будівельні та монтажні роботи загального призначення:
- 1.01.00 Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних;
- 1.06.00 Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій.
2.00.00 Будівництво об’єктів інженерної інфраструктури:
- 2.01.00 монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання, а саме:
2.01.05 технологічних трубопроводів;
3.00.00 Будівництво об’єктів транспортної інфраструктури:
- 3.01.00 Залізничних та трамвайних колій.
Або надати посиланням на місце оприлюднення дозвільних документів, у разі якщо згідно із чинним законодавством паперові ліцензії, дозволи, декларації тощо не видаються.
У випадку, коли надані дозвільні документи не дійсні на весь строк виконання робіт, то Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати Гарантійний лист в довільній формі, в якому зобов’язується продовжити термін дії дозвільного документу на термін, що не менший за строк виконання робіт.
* Формулювання назв видів робіт у вищезазначених пунктах ліцензій, дозволів, декларацій може відрізнятися від зазначених у тендерній документації залежно від часу видачі зазначених документів, але за умови чинності дозвільного(-их) документу (-ів).
Отже, Учасник може надати дозвільний документ у вигляді декларації, де повинно бути зазначено: - назва дозвільного документу, на зміну якого подана декларація; - перелік видів господарської діяльності, який проводиться суб’єктом господарювання має відповідати виду робіт зазначених у вимогах ТД (*Формулювання назв видів робіт у вищезазначених пунктах ліцензій, дозволів, декларацій може відрізнятися від зазначених у тендерній документації залежно від часу видачі зазначених документів, але за умови чинності дозвільного(-их) документу (-ів)).
Запрошуємо до участі у тендері!
Дякуємо за зацікавленість до предмету закупівлі. Відповідно постанови КМУ №314 від 18 березня 2022 у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі подання до органів ліцензування, дозвільних органів декларації про провадження господарської діяльності, без отримання дозвільних документів.
У тендерній документації в п/п 2, п. 1.2. Інші вимоги до учасників закупівель, додатку №1 до тендерної документації, зазначено: Надати скан-копії (з оригіналу або з копії) з документів для підтвердження Учасником наявності дозвільних документів відповідно до вимог чинного законодавства, а саме:
п. 2. Скан-копію дозвільного документу виданого Учаснику відповідним органом ліцензування на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками СС3 (або V категорії складності) з відповідним переліком видів робіт*:
1.00.00 Будівельні та монтажні роботи загального призначення:
- 1.01.00 Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних;
- 1.06.00 Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій.
2.00.00 Будівництво об’єктів інженерної інфраструктури:
- 2.01.00 монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання, а саме:
2.01.05 технологічних трубопроводів;
3.00.00 Будівництво об’єктів транспортної інфраструктури:
- 3.01.00 Залізничних та трамвайних колій.
Або надати посиланням на місце оприлюднення дозвільних документів, у разі якщо згідно із чинним законодавством паперові ліцензії, дозволи, декларації тощо не видаються.
У випадку, коли надані дозвільні документи не дійсні на весь строк виконання робіт, то Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати Гарантійний лист в довільній формі, в якому зобов’язується продовжити термін дії дозвільного документу на термін, що не менший за строк виконання робіт.
* Формулювання назв видів робіт у вищезазначених пунктах ліцензій, дозволів, декларацій може відрізнятися від зазначених у тендерній документації залежно від часу видачі зазначених документів, але за умови чинності дозвільного(-их) документу (-ів).
Отже, Учасник може надати дозвільний документ у вигляді декларації, де повинно бути зазначено: - назва дозвільного документу, на зміну якого подана декларація; - перелік видів господарської діяльності, який проводиться суб’єктом господарювання має відповідати виду робіт зазначених у вимогах ТД (*Формулювання назв видів робіт у вищезазначених пунктах ліцензій, дозволів, декларацій може відрізнятися від зазначених у тендерній документації залежно від часу видачі зазначених документів, але за умови чинності дозвільного(-их) документу (-ів)).
Запрошуємо до участі у тендері!
щодо надання документів
Дата подання: 27 листопада 2023 21:08
Дата відповіді: 29 листопада 2023 09:24
Умовами ТД вимагається: Інформація та документи, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, викладеним в додатку №3 до цієї тендерної документації. На підтвердження відповідності запропонованого товару/робіт/послуг заявленим в додатку №3 до цієї тендерної документації технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, учасник надає підписаний та заповнений інформацією про запропонований ним предмет закупівлі додаток №3 до тендерної документації за формою цього додатку зі всіма його складовими. Просимо надати розяснення, чи потрібно Учаснику завантажувати в складі своєї ТП - Кошториси на виконання будівельних робіт.
- Підсумкова відомість ресурсів.
- Податки відповідно до вимог чинного законодавства (в довільній формі).
- В разі необхідності: розрахунок витрат на відрядження.
Чи дані документи мають бути надані тільки переможцем торгів. Дякую.
Розгорнути
Згорнути
Відповідь: Шановний потенційний Учасник! Дякуємо за зацікавленість до предмету закупівлі.
Відповідно п/п 3, п. 3, розділу V Розгляд та оцінка тендерних пропозицій, п.6, додатку №2.2 до до тендерної документації, п. 11, додатку №3 до тендерної документації, данні документи вимагаються для завантаження учасником-переможцем.
Запрошуємо до участі у тендері!
Відповідно п/п 3, п. 3, розділу V Розгляд та оцінка тендерних пропозицій, п.6, додатку №2.2 до до тендерної документації, п. 11, додатку №3 до тендерної документації, данні документи вимагаються для завантаження учасником-переможцем.
Запрошуємо до участі у тендері!
Вимоги про усунення порушення
Номер вимоги: UA-2023-10-31-010190-a.c1
Статус:
Не задоволена
Учасник: ТОВ "СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ", Код ЄДРПОУ:35262237
Дата подання: 05 листопада 2023 14:49
Щодо гарантії забезпечення виконання зобов'язання (виконання договору)
Відповідно до п. 8 розділу І тендерної документації замовник вимагає надання забезпечення виконання договору про закупівлю переможцем відкритих торгів у вигляді банківської гарантії/стендбай акредитиву у відповідності до додатку №8.1 до тендерної документації або у формі грошових коштів у розмірі 5% від загальної вартості договору про закупівлю.
Розмір, вид, строк та умови надання, повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю визначаються додатком №8.1 до цієї тендерної документації, що є її складовою та відповідно до умов цієї тендерної документації.
В даному пункті зазначається, що замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю:
1) після виконання переможцем процедури закупівлі договору про закупівлю;
2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним;
3) у випадках, передбачених пунктом 21 Особливостей;
4) згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів із дня настання зазначених обставин.
Як вбачається з п. 2.5. проекту договору вимоги забезпечення виконання зобов'язань по Договору Підрядником: забезпечення виконання зобов'язань по Договору здійснюється до укладання Договору в один із способів:
- у формі грошових коштів. Сума грошових коштів, як забезпечення виконання зобов'язань по даному Договору повинна бути перерахована Підрядником на окремий рахунок, наданий Замовником та повинна становити 5% від загальної вартості (ціни) Договору.
- шляхом надання банківської гарантії або стендбай акредитиву виконання зобов'язань по Договору. Банківська гарантія або стендбай акредитив повинна/ен відповідати вимогам, вказаним у Типовій формі банківської гарантії/ стендбай акредитиву виконання зобов'язань Підрядником за Договором, яка є Додатком №5 до Договору, та її/його сума повинна становити 5% від загальної вартості (ціни) Договору.
По-перше, як вбачається з проекту договору підряду (додаток №4 до тендерної документації), відсутні умови повернення забезпечення виконання договору про закупівлю, що суперечить п. 4 ч. 2 ст. 27 Закону України «Про публічні закупівлі» та самому п. 8 розділу І тендерної документації.
По-друге, оскільки на момент внесення переможцем закупівлі забезпечення виконання договору (виконання зобов’язання) – до укладання договору, його майбутні сторони не матимуть договірних взаємовідносин за договором підряду.
Згідно з ч. 1 ст. 546 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, правом довірчої власності.
Відповідно до ч. 2 цієї ж статті договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов'язання.
Отже, враховуючи, що на час забезпечення виконання зобов’язання відсутні договірні відносини між переможцем закупівлі та замовником закупівлі, а закон спеціальної дії – Закон України «Про публічні закупівлі» (до ч. 1 ст. 27) не визначає види забезпечення виконання зобов'язання, види забезпечення зобов’язання (виконання договору) можуть бути визначені лише відповідно до ч.1 ст. 546 ЦК України в силу закону загальної дії.
Відтак виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, правом довірчої власності відповідно до положень ст. 546 ЦК України.
З огляду на вищезазначене, вимога замовника щодо забезпечення виконання договору про закупівлю переможцем відкритих торгів у вигляді банківської гарантії є порушенням ч. 1 ст. 546 ЦК України, в той час як надання стендбай акредитиву не передачене даною статтею.
Крім того, при зазначенні замовником про забезпечення виконання зобов’язання у формі грошових коштів у розмірі 5% не конкретизовано вид такого забезпечення, що у відповідності до ч.1 ст. 546 ЦК України дає підстави вважати, що такий вид забезпечення є заставою (заставою грошових коштів).
Згідно зі ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється у письмовій формі. Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання, вчинений із недодержанням письмової форми, є нікчемним.
Відповідно до ч. 1 ст. 572 ЦК України в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, а також в інших випадках, встановлених законом, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).
Згідно з ч. 1 ст. 584 ЦК України у договорі застави визначаються суть, розмір і строк (термін) виконання зобов’язання, забезпеченого заставою, тa (або) посилання на договір чи інший правочин, яким встановлено основне зобов’язання, подається опис предмета застави, а також визначаються інші умови, погоджені сторонами договору.
Відповідно до ч. 1 ст. 585 ЦК України право застави виникає з моменту укладення договору застави, а у випадках, коли договір підлягає нотаріальному посвідченню, - з моменту його нотаріального посвідчення, крім випадків, установлених законом.
При цьому замовником не оприлюднено проект договору застави в складі тендерної документації для оцінки учасниками його умов, враховуючи обов’язковість його укладання в письмовій формі відповідно до ст. 547 ЦК України.
З огляду на вищевикладене, з урахуванням того, що закон спеціальної дії – Закон України «Про публічні закупівлі» не визначає види забезпечення виконання зобов'язання, вимагаємо визначити види забезпечення виконання зобов'язання відповідно до закону загальної дії, який є обов’язковим для застосування всім суб’єктами, а саме згідно з ч.1 ст. 546 ЦК України та зазначити в проекті договору підряду умови повернення забезпечення виконання договору про закупівлю.
У разі визначення замовником серед видів забезпечення виконання договору завдатку грошових коштів (у розмірі 5% від загальної вартості договору про закупівлю) вимагаємо деталізувати про це у тендерній документації та оприлюднити проект договору завдатку.
Розгорнути
Згорнути
Розмір, вид, строк та умови надання, повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю визначаються додатком №8.1 до цієї тендерної документації, що є її складовою та відповідно до умов цієї тендерної документації.
В даному пункті зазначається, що замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю:
1) після виконання переможцем процедури закупівлі договору про закупівлю;
2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним;
3) у випадках, передбачених пунктом 21 Особливостей;
4) згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів із дня настання зазначених обставин.
Як вбачається з п. 2.5. проекту договору вимоги забезпечення виконання зобов'язань по Договору Підрядником: забезпечення виконання зобов'язань по Договору здійснюється до укладання Договору в один із способів:
- у формі грошових коштів. Сума грошових коштів, як забезпечення виконання зобов'язань по даному Договору повинна бути перерахована Підрядником на окремий рахунок, наданий Замовником та повинна становити 5% від загальної вартості (ціни) Договору.
- шляхом надання банківської гарантії або стендбай акредитиву виконання зобов'язань по Договору. Банківська гарантія або стендбай акредитив повинна/ен відповідати вимогам, вказаним у Типовій формі банківської гарантії/ стендбай акредитиву виконання зобов'язань Підрядником за Договором, яка є Додатком №5 до Договору, та її/його сума повинна становити 5% від загальної вартості (ціни) Договору.
По-перше, як вбачається з проекту договору підряду (додаток №4 до тендерної документації), відсутні умови повернення забезпечення виконання договору про закупівлю, що суперечить п. 4 ч. 2 ст. 27 Закону України «Про публічні закупівлі» та самому п. 8 розділу І тендерної документації.
По-друге, оскільки на момент внесення переможцем закупівлі забезпечення виконання договору (виконання зобов’язання) – до укладання договору, його майбутні сторони не матимуть договірних взаємовідносин за договором підряду.
Згідно з ч. 1 ст. 546 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, правом довірчої власності.
Відповідно до ч. 2 цієї ж статті договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов'язання.
Отже, враховуючи, що на час забезпечення виконання зобов’язання відсутні договірні відносини між переможцем закупівлі та замовником закупівлі, а закон спеціальної дії – Закон України «Про публічні закупівлі» (до ч. 1 ст. 27) не визначає види забезпечення виконання зобов'язання, види забезпечення зобов’язання (виконання договору) можуть бути визначені лише відповідно до ч.1 ст. 546 ЦК України в силу закону загальної дії.
Відтак виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, правом довірчої власності відповідно до положень ст. 546 ЦК України.
З огляду на вищезазначене, вимога замовника щодо забезпечення виконання договору про закупівлю переможцем відкритих торгів у вигляді банківської гарантії є порушенням ч. 1 ст. 546 ЦК України, в той час як надання стендбай акредитиву не передачене даною статтею.
Крім того, при зазначенні замовником про забезпечення виконання зобов’язання у формі грошових коштів у розмірі 5% не конкретизовано вид такого забезпечення, що у відповідності до ч.1 ст. 546 ЦК України дає підстави вважати, що такий вид забезпечення є заставою (заставою грошових коштів).
Згідно зі ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється у письмовій формі. Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання, вчинений із недодержанням письмової форми, є нікчемним.
Відповідно до ч. 1 ст. 572 ЦК України в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, а також в інших випадках, встановлених законом, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави).
Згідно з ч. 1 ст. 584 ЦК України у договорі застави визначаються суть, розмір і строк (термін) виконання зобов’язання, забезпеченого заставою, тa (або) посилання на договір чи інший правочин, яким встановлено основне зобов’язання, подається опис предмета застави, а також визначаються інші умови, погоджені сторонами договору.
Відповідно до ч. 1 ст. 585 ЦК України право застави виникає з моменту укладення договору застави, а у випадках, коли договір підлягає нотаріальному посвідченню, - з моменту його нотаріального посвідчення, крім випадків, установлених законом.
При цьому замовником не оприлюднено проект договору застави в складі тендерної документації для оцінки учасниками його умов, враховуючи обов’язковість його укладання в письмовій формі відповідно до ст. 547 ЦК України.
З огляду на вищевикладене, з урахуванням того, що закон спеціальної дії – Закон України «Про публічні закупівлі» не визначає види забезпечення виконання зобов'язання, вимагаємо визначити види забезпечення виконання зобов'язання відповідно до закону загальної дії, який є обов’язковим для застосування всім суб’єктами, а саме згідно з ч.1 ст. 546 ЦК України та зазначити в проекті договору підряду умови повернення забезпечення виконання договору про закупівлю.
У разі визначення замовником серед видів забезпечення виконання договору завдатку грошових коштів (у розмірі 5% від загальної вартості договору про закупівлю) вимагаємо деталізувати про це у тендерній документації та оприлюднити проект договору завдатку.
Рішення замовника: Вимога не задоволена
08 листопада 2023 15:38
Шановний потенційний Учасник! Дякуємо за зацікавленість до предмету закупівлі. Відповідно до частини першої статті 27 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник має право вимагати від переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено тендерною документацією або в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі. Підстави для повернення забезпечення виконання договору про закупівлю визначені в частині другій статті 27 Закону та є вичерпними. Відповідно до положень ст. 546 ЦК України Замовник має право вимагати від переможця тендеру надати забезпечення виконання зобов’язань у формі гарантії від банку.
Надання забезпечення виконання договору про закупівлю детально відображено у п. 8 РОЗДІЛУ І тендерної документації, а саме:
Замовник вимагає надання забезпечення виконання договору про закупівлю переможцем відкритих торгів у вигляді банківської гарантії/стендбай акредитиву у відповідності до додатку №8.1 до тендерної документації або у формі грошових коштів у розмірі 5% від загальної вартості договору про закупівлю.
Розмір, вид, строк та умови надання, повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю визначаються додатком №8.1 до цієї тендерної документації, що є її складовою та відповідно до умов цієї тендерної документації.
Усі витрати, пов’язані з оформленням забезпечення виконання договору здійснюються учасником або відшкодовуються за рахунок коштів учасника.
Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю:
1) після виконання переможцем процедури закупівлі договору про закупівлю;
2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним;
3) у випадках, передбачених пунктом 21 Особливостей;
4) згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів із дня настання зазначених обставин.
Замовник має право стягнути забезпечення виконання договору про закупівлю, наданого контрагентом, шляхом
направлення банку відповідної вимоги для отримання коштів або шляхом неповернення забезпечення у вигляді грошових коштів у наступних випадках:
1) у разі прострочення контрагентом на строк 60 і більше календарних днів своїх зобов'язань за договором;
2) у разі якщо прострочення контрагентом своїх зобов’язань за договором становить менше 60 календарних днів або у разі неналежного виконання контрагентом зобов’язань/частини зобов’язань за договором щодо якості або комплектності товарів, робіт або послуг, при цьому контрагент не сплатив штрафи та пені чи не відшкодував завдані збитки протягом 5 робочих днів з дня отримання претензії Товариства щодо невиконання та/або неналежне виконання Контрагентом зобов’язань за договором.
Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках визначених Законом, підлягають перерахуванню на рахунок замовника.
Умови договору про закупівлю, що викладений в Додатку №4 до Тендерної документації, вимоги тендерної документації та вимоги щодо надання забезпечення виконання договору, є типовими та прийнятними для Замовника та жодним чином не порушують чинного законодавства, не обмежують права та конкуренцію між Учасниками.
Замовник не вважає доцільним внесення запропонованих Вами змін.
Зважаючи на вищевикладене, вимога відхиляється.
Пропонуємо Вам подати свою пропозицію з урахуванням викладених в Тендерній документації умов. Запрошуємо до участі у тендері!
Надання забезпечення виконання договору про закупівлю детально відображено у п. 8 РОЗДІЛУ І тендерної документації, а саме:
Замовник вимагає надання забезпечення виконання договору про закупівлю переможцем відкритих торгів у вигляді банківської гарантії/стендбай акредитиву у відповідності до додатку №8.1 до тендерної документації або у формі грошових коштів у розмірі 5% від загальної вартості договору про закупівлю.
Розмір, вид, строк та умови надання, повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю визначаються додатком №8.1 до цієї тендерної документації, що є її складовою та відповідно до умов цієї тендерної документації.
Усі витрати, пов’язані з оформленням забезпечення виконання договору здійснюються учасником або відшкодовуються за рахунок коштів учасника.
Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю:
1) після виконання переможцем процедури закупівлі договору про закупівлю;
2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним;
3) у випадках, передбачених пунктом 21 Особливостей;
4) згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів із дня настання зазначених обставин.
Замовник має право стягнути забезпечення виконання договору про закупівлю, наданого контрагентом, шляхом
направлення банку відповідної вимоги для отримання коштів або шляхом неповернення забезпечення у вигляді грошових коштів у наступних випадках:
1) у разі прострочення контрагентом на строк 60 і більше календарних днів своїх зобов'язань за договором;
2) у разі якщо прострочення контрагентом своїх зобов’язань за договором становить менше 60 календарних днів або у разі неналежного виконання контрагентом зобов’язань/частини зобов’язань за договором щодо якості або комплектності товарів, робіт або послуг, при цьому контрагент не сплатив штрафи та пені чи не відшкодував завдані збитки протягом 5 робочих днів з дня отримання претензії Товариства щодо невиконання та/або неналежне виконання Контрагентом зобов’язань за договором.
Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках визначених Законом, підлягають перерахуванню на рахунок замовника.
Умови договору про закупівлю, що викладений в Додатку №4 до Тендерної документації, вимоги тендерної документації та вимоги щодо надання забезпечення виконання договору, є типовими та прийнятними для Замовника та жодним чином не порушують чинного законодавства, не обмежують права та конкуренцію між Учасниками.
Замовник не вважає доцільним внесення запропонованих Вами змін.
Зважаючи на вищевикладене, вимога відхиляється.
Пропонуємо Вам подати свою пропозицію з урахуванням викладених в Тендерній документації умов. Запрошуємо до участі у тендері!
Номер вимоги: UA-2023-10-31-010190-a.b2
Статус:
Не задоволена
Учасник: ТОВ "СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ", Код ЄДРПОУ:35262237
Дата подання: 05 листопада 2023 19:04
Щодо істотної умови договору (гарантії забезпечення виконання зобов'язання - повернення авансового платежу) та інших істотних умов
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, зокрема оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель, тендерну документацію та проект договору про закупівлю.
Згідно з п. 8 ч. 2 ст. 22 Закону у тендерній документації зазначаються такі відомості: проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов.
Відповідно до абзацу другого ч. 15 ст. 14 Закону договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 цього Закону.
Згідно з ч. 1 ст. 41 Закону договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Відповідно до ч. 5 ст. 41 Закону істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків.
Відповідно до п. 3 розділу VI тендерної документації поданням своєї тендерної пропозиції учасник інформує замовника про те, що він (учасник) підтверджує повну і беззаперечну згоду з усіма умовами, що вказані в проекті договору про закупівлю згідно з вимогами додатку №4 до тендерної документації.
Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої – п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей. Зміни умов цього проекту договору можливі відповідно до чинного законодавства України та згідно з умовами укладеного за результатами торгів договору.
Проект договору про закупівлю викладено у додатку №4 до тендерної документації. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору, а також умови, що визначені у проекті договору як істотні, та умови, які визначено істотними згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005р. №668.
Згідно з ч. 1 ст. 638 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України)дДоговір є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору.
Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 180 Господарського кодексу України (далі – ГК України) зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові умови договору відповідно до законодавства.
Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.
Як вбачається з додатку №4 до тендерної документації, замовником оприлюднено проект договору підряду.
Механізм правового регулювання підрядних договірних відносин визначено главою 61 ЦК України, з урахуванням положень глави 33 Господарського кодексу України (далі – ГК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 317 ГК України будівництво об'єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання будівель, роботи з завершення будівництва, прикладні та експериментальні дослідження і розробки тощо, які виконуються суб'єктами господарювання для інших суб'єктів або на їх замовлення, здійснюються на умовах підряду.
Згідно з ч. 2 цієї статті для здійснення робіт, зазначених у частині першій цієї статті, можуть укладатися договори підряду: на капітальне будівництво (в тому числі субпідряду); на виконання проектних і досліджувальних робіт; на виконання геологічних, геодезичних та інших робіт, необхідних для капітального будівництва; інші договори. Загальні умови договорів підряду визначаються відповідно до положень Цивільного кодексу України про договір підряду, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
Відповідно до ч. 5 ст. 318 ГК України договір підряду на капітальне будівництво повинен передбачати: найменування сторін; місце і дату укладення; предмет договору (найменування об'єкта, обсяги і види робіт, передбачених проектом); строки початку і завершення будівництва, виконання робіт; права і обов'язки сторін; вартість і порядок фінансування будівництва об'єкта (робіт); порядок матеріально-технічного, проектного та іншого забезпечення будівництва; режим контролю якості робіт і матеріалів замовником; порядок прийняття об'єкта (робіт); порядок розрахунків за виконані роботи, умови про дефекти і гарантійні строки; страхування ризиків, фінансові гарантії; відповідальність сторін (відшкодування збитків); урегулювання спорів, підстави та умови зміни і розірвання договору.
Статтею 854 ЦК України визначено порядок оплати роботи, а саме якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.
Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.
Згідно з п. 5 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005р. №668 (далі – Загальні умови) договір підряду укладається у письмовій формі.
Істотними умовами договору підряду є: найменування та реквізити сторін; місце і дата укладення договору підряду; предмет договору підряду; договірна ціна; строки початку та закінчення робіт (будівництва об'єкта); права та обов'язки сторін; порядок забезпечення виконання зобов'язань за договором підряду; умови страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва; порядок забезпечення робіт проектною документацією, ресурсами та послугами; порядок залучення субпідрядників; вимоги до організації робіт; порядок здійснення замовником контролю за якістю ресурсів; умови здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт; джерела та порядок фінансування робіт (будівництва об'єкта); порядок розрахунків за виконані роботи; порядок здачі-приймання закінчених робіт (об'єкта будівництва); гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта будівництва), порядок усунення недоліків; відповідальність сторін за порушення умов договору підряду; порядок врегулювання спорів; порядок внесення змін до договору підряду та його розірвання. У договорі підряду сторони можуть передбачати інші важливі для регулювання взаємовідносин умови.
З урахуванням положень ЦК України, ГК України та Загальних умов, проект договору містить істотні умови, зокрема щодо порядку оплати, а саме: здійснення попередньої оплати (авансового платежу) та окремих етапів виконаних робіт (проміжних платежів та остаточного платежу).
Відповідно до п. 6.4 проекту договору розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником рахунку на оплату на наступних умовах:
- 30% попередньої оплати (Авансовий платіж) на придбання матеріалів, після підписання даного Договору та отримання рахунку на оплату, наданого Підрядником за умови надання Підрядником банківської гарантії повернення авансового платежу (згідно Додатку № 8), але не раніше підписання договору.
- за виконані роботи оплату Замовник здійснює на підставі підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В) і довідки про вартість виконаних робіт та витрат (ф. КБ-3), які складаються Підрядником та передаються на підпис Замовнику разом з завіреними Підрядником копіями накладних на придбання матеріалів, протягом 30 календарних днів з дати їх підписання Сторонами.
При цьому замовником встановлено безальтернативний вид забезпечення виконання зобов’язання щодо повернення авансового платежу у вигляді банківської гарантії.
В той час як умова щодо надання забезпечення виконання зобов’язання (повернення авансового платежу), а конкретно його виду є істотною умовою договору, щодо якої за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
Положеннями Закону (як законом спеціальної дії) не врегульовано порядок надання забезпечення повернення авансового платежу, в той час як положенням ч. 1 ст. 546 ЦК України як законом загальної дії визначено, що виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, правом довірчої власності.
Згідно з ч. 1 ст. 560 ЦК України за гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку.
З урахуванням вищевикладеного, для досягнення згоди щодо істотної умови договору - надання забезпечення виконання зобов’язання (повернення авансового платежу) вимагаємо привести дану умову у відповідність до ст. ст. 546, 560 та визначити здійснення попередньої оплати Підряднику за умови надання Підрядником гарантії повернення авансового платежу (виданої банком, іншою фінансовою установою, страховою організацією).
При цьому також зазначити порядок погашення Підрядником суми попередньої оплати (авансового платежу) для уникнення колізії при здійсненні проміжних платежів на підставі підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт.
Крім того, слід внести зміни до проекту договору, зазначивши про істотні умови, які визначає ЦК України – щодо виконання роботи з матеріалу замовника (повторне використання зворотних матеріали від розбирання) та Загальний порядок - умови здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт.
Розгорнути
Згорнути
Згідно з п. 8 ч. 2 ст. 22 Закону у тендерній документації зазначаються такі відомості: проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов.
Відповідно до абзацу другого ч. 15 ст. 14 Закону договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 цього Закону.
Згідно з ч. 1 ст. 41 Закону договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Відповідно до ч. 5 ст. 41 Закону істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків.
Відповідно до п. 3 розділу VI тендерної документації поданням своєї тендерної пропозиції учасник інформує замовника про те, що він (учасник) підтверджує повну і беззаперечну згоду з усіма умовами, що вказані в проекті договору про закупівлю згідно з вимогами додатку №4 до тендерної документації.
Договір про закупівлю укладається відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої – п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей. Зміни умов цього проекту договору можливі відповідно до чинного законодавства України та згідно з умовами укладеного за результатами торгів договору.
Проект договору про закупівлю викладено у додатку №4 до тендерної документації. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору, а також умови, що визначені у проекті договору як істотні, та умови, які визначено істотними згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005р. №668.
Згідно з ч. 1 ст. 638 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України)дДоговір є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору.
Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 180 Господарського кодексу України (далі – ГК України) зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові умови договору відповідно до законодавства.
Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.
Як вбачається з додатку №4 до тендерної документації, замовником оприлюднено проект договору підряду.
Механізм правового регулювання підрядних договірних відносин визначено главою 61 ЦК України, з урахуванням положень глави 33 Господарського кодексу України (далі – ГК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 317 ГК України будівництво об'єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання будівель, роботи з завершення будівництва, прикладні та експериментальні дослідження і розробки тощо, які виконуються суб'єктами господарювання для інших суб'єктів або на їх замовлення, здійснюються на умовах підряду.
Згідно з ч. 2 цієї статті для здійснення робіт, зазначених у частині першій цієї статті, можуть укладатися договори підряду: на капітальне будівництво (в тому числі субпідряду); на виконання проектних і досліджувальних робіт; на виконання геологічних, геодезичних та інших робіт, необхідних для капітального будівництва; інші договори. Загальні умови договорів підряду визначаються відповідно до положень Цивільного кодексу України про договір підряду, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
Відповідно до ч. 5 ст. 318 ГК України договір підряду на капітальне будівництво повинен передбачати: найменування сторін; місце і дату укладення; предмет договору (найменування об'єкта, обсяги і види робіт, передбачених проектом); строки початку і завершення будівництва, виконання робіт; права і обов'язки сторін; вартість і порядок фінансування будівництва об'єкта (робіт); порядок матеріально-технічного, проектного та іншого забезпечення будівництва; режим контролю якості робіт і матеріалів замовником; порядок прийняття об'єкта (робіт); порядок розрахунків за виконані роботи, умови про дефекти і гарантійні строки; страхування ризиків, фінансові гарантії; відповідальність сторін (відшкодування збитків); урегулювання спорів, підстави та умови зміни і розірвання договору.
Статтею 854 ЦК України визначено порядок оплати роботи, а саме якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.
Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.
Згідно з п. 5 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005р. №668 (далі – Загальні умови) договір підряду укладається у письмовій формі.
Істотними умовами договору підряду є: найменування та реквізити сторін; місце і дата укладення договору підряду; предмет договору підряду; договірна ціна; строки початку та закінчення робіт (будівництва об'єкта); права та обов'язки сторін; порядок забезпечення виконання зобов'язань за договором підряду; умови страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва; порядок забезпечення робіт проектною документацією, ресурсами та послугами; порядок залучення субпідрядників; вимоги до організації робіт; порядок здійснення замовником контролю за якістю ресурсів; умови здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт; джерела та порядок фінансування робіт (будівництва об'єкта); порядок розрахунків за виконані роботи; порядок здачі-приймання закінчених робіт (об'єкта будівництва); гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта будівництва), порядок усунення недоліків; відповідальність сторін за порушення умов договору підряду; порядок врегулювання спорів; порядок внесення змін до договору підряду та його розірвання. У договорі підряду сторони можуть передбачати інші важливі для регулювання взаємовідносин умови.
З урахуванням положень ЦК України, ГК України та Загальних умов, проект договору містить істотні умови, зокрема щодо порядку оплати, а саме: здійснення попередньої оплати (авансового платежу) та окремих етапів виконаних робіт (проміжних платежів та остаточного платежу).
Відповідно до п. 6.4 проекту договору розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником рахунку на оплату на наступних умовах:
- 30% попередньої оплати (Авансовий платіж) на придбання матеріалів, після підписання даного Договору та отримання рахунку на оплату, наданого Підрядником за умови надання Підрядником банківської гарантії повернення авансового платежу (згідно Додатку № 8), але не раніше підписання договору.
- за виконані роботи оплату Замовник здійснює на підставі підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В) і довідки про вартість виконаних робіт та витрат (ф. КБ-3), які складаються Підрядником та передаються на підпис Замовнику разом з завіреними Підрядником копіями накладних на придбання матеріалів, протягом 30 календарних днів з дати їх підписання Сторонами.
При цьому замовником встановлено безальтернативний вид забезпечення виконання зобов’язання щодо повернення авансового платежу у вигляді банківської гарантії.
В той час як умова щодо надання забезпечення виконання зобов’язання (повернення авансового платежу), а конкретно його виду є істотною умовою договору, щодо якої за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
Положеннями Закону (як законом спеціальної дії) не врегульовано порядок надання забезпечення повернення авансового платежу, в той час як положенням ч. 1 ст. 546 ЦК України як законом загальної дії визначено, що виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, правом довірчої власності.
Згідно з ч. 1 ст. 560 ЦК України за гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку.
З урахуванням вищевикладеного, для досягнення згоди щодо істотної умови договору - надання забезпечення виконання зобов’язання (повернення авансового платежу) вимагаємо привести дану умову у відповідність до ст. ст. 546, 560 та визначити здійснення попередньої оплати Підряднику за умови надання Підрядником гарантії повернення авансового платежу (виданої банком, іншою фінансовою установою, страховою організацією).
При цьому також зазначити порядок погашення Підрядником суми попередньої оплати (авансового платежу) для уникнення колізії при здійсненні проміжних платежів на підставі підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт.
Крім того, слід внести зміни до проекту договору, зазначивши про істотні умови, які визначає ЦК України – щодо виконання роботи з матеріалу замовника (повторне використання зворотних матеріали від розбирання) та Загальний порядок - умови здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт.
Рішення замовника: Вимога не задоволена
08 листопада 2023 15:38
Шановний потенційний Учасник! Дякуємо за зацікавленість до предмету закупівлі. Виконання роботи з матеріалу замовника передбачено пп. 3.3 проекту договору, що викладений в Додатку №4 до Тендерної документації.
Умови договору, вимоги тендерної документації та вимоги щодо оформлення банківської гарантії повернення авансового платежу, є типовими та прийнятними для Замовника та жодним чином не порушують чинного законодавства, не обмежують права та конкуренцію між Учасниками. Замовник самостійно визначає перелік та характеристики предмету закупівлі у відповідності до його виробничих потреб та в межах фінансування.
Відповідно до п.3. статті 22 ЗУ «Про публічні закупівлі» Тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації. Враховуючи умови оплати даної закупівлі, пп. 4.5 п. 4 РОЗДІЛУ І тендерної документації Замовником включено наступну вимогу: Замовником встановлена вимога оформлення банківської гарантії повернення авансового платежу/стендбай акредитиву відповідно до умов додатку №8.1 до тендерної документації.
Замовник не вважає доцільним внесення запропонованих Вами змін.
Зважаючи на вищевикладене, вимога відхиляється.
Пропонуємо Вам подати свою пропозицію з урахуванням викладених в Тендерній документації умов. Запрошуємо до участі у тендері!
Умови договору, вимоги тендерної документації та вимоги щодо оформлення банківської гарантії повернення авансового платежу, є типовими та прийнятними для Замовника та жодним чином не порушують чинного законодавства, не обмежують права та конкуренцію між Учасниками. Замовник самостійно визначає перелік та характеристики предмету закупівлі у відповідності до його виробничих потреб та в межах фінансування.
Відповідно до п.3. статті 22 ЗУ «Про публічні закупівлі» Тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації. Враховуючи умови оплати даної закупівлі, пп. 4.5 п. 4 РОЗДІЛУ І тендерної документації Замовником включено наступну вимогу: Замовником встановлена вимога оформлення банківської гарантії повернення авансового платежу/стендбай акредитиву відповідно до умов додатку №8.1 до тендерної документації.
Замовник не вважає доцільним внесення запропонованих Вами змін.
Зважаючи на вищевикладене, вимога відхиляється.
Пропонуємо Вам подати свою пропозицію з урахуванням викладених в Тендерній документації умов. Запрошуємо до участі у тендері!
Номер вимоги: UA-2023-10-31-010190-a.c3
Статус:
Не задоволена
Учасник: ТОВ "СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ КИЇВ", Код ЄДРПОУ:35262237
Дата подання: 05 листопада 2023 19:07
Щодо інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 цього Закону.
Відповідно до п. 5 розділу ІІІ тендерної документації учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником.
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі викладена у додатку №3 до тендерної документації. Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі, може встановлюватись замовником у разі потреби.
Пункт 9 Додатку №3 до тендерної документації містить перелік робіт, які має виконати Підрядник (відомість обсягів робіт), при цьому зазначено, що всі матеріали необхідні для виконання робіт поставляються Підрядником та входять до вартості робіт.
Згідно з п. 5.1 розділу V Настанови з визначення вартості будівництва ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об’єкту будівництва, та поточних цін на них або з використанням укрупнених показників вартості робіт, обсяги та види яких передбачені затвердженою проектною документацією. У разі складання ціни пропозиції учасника процедури закупівель з використанням укрупнених показників вартості робіт пункти 5.3 – 5.30 та 5.33 цієї Настанови не застосовуються. Для розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) замовник надає відомість обсягів робіт, відомість ресурсів до неї без цін або затверджену проектну документацію. За рішенням замовника відомість обсягів робіт може бути складена за міжнародною системою вимірювання, визначеною Замовником. Для розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) окремих видів капітальних ремонтів (див. пункт 3.10 цієї Настанови) замовник надає дефектний акт, форму якого наведено у додатку 29 цієї Настанови.
Відповідно до п. 3.10 розділу ІІІ Настанови при визначенні вартості окремих видів капітального ремонту відповідно до ДБН А.2.2-3 кошторисна документація складається за дефектним актом, у якому визначаються фізичні об’єми будівельних робіт та умови їх виконання.
Згідно з п. 8 ДБН А.2.2-3:2014 в окремих обґрунтованих випадках при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту, пов'язаних виключно з поліпшенням експлуатаційних показників, введених в експлуатацію в установленому порядку об'єктів будівництва, допускається розроблення лише дефектного акта, у якому визначаються фізичні обсяги робіт та умови їх виконання, а також складається кошторисна документація.
Враховуючи вищевикладене, просимо надати відомість ресурсів без цін до відомості обсягів робіт, зазначеної в Додатку №3 до тендерної документації, або затверджену проектну документацію/ затверджений дефектний акт та інформацію про матеріал замовника (повторне використання зворотних матеріали від розбирання).
Розгорнути
Згорнути
Відповідно до п. 5 розділу ІІІ тендерної документації учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником.
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі викладена у додатку №3 до тендерної документації. Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі, може встановлюватись замовником у разі потреби.
Пункт 9 Додатку №3 до тендерної документації містить перелік робіт, які має виконати Підрядник (відомість обсягів робіт), при цьому зазначено, що всі матеріали необхідні для виконання робіт поставляються Підрядником та входять до вартості робіт.
Згідно з п. 5.1 розділу V Настанови з визначення вартості будівництва ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об’єкту будівництва, та поточних цін на них або з використанням укрупнених показників вартості робіт, обсяги та види яких передбачені затвердженою проектною документацією. У разі складання ціни пропозиції учасника процедури закупівель з використанням укрупнених показників вартості робіт пункти 5.3 – 5.30 та 5.33 цієї Настанови не застосовуються. Для розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) замовник надає відомість обсягів робіт, відомість ресурсів до неї без цін або затверджену проектну документацію. За рішенням замовника відомість обсягів робіт може бути складена за міжнародною системою вимірювання, визначеною Замовником. Для розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) окремих видів капітальних ремонтів (див. пункт 3.10 цієї Настанови) замовник надає дефектний акт, форму якого наведено у додатку 29 цієї Настанови.
Відповідно до п. 3.10 розділу ІІІ Настанови при визначенні вартості окремих видів капітального ремонту відповідно до ДБН А.2.2-3 кошторисна документація складається за дефектним актом, у якому визначаються фізичні об’єми будівельних робіт та умови їх виконання.
Згідно з п. 8 ДБН А.2.2-3:2014 в окремих обґрунтованих випадках при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту, пов'язаних виключно з поліпшенням експлуатаційних показників, введених в експлуатацію в установленому порядку об'єктів будівництва, допускається розроблення лише дефектного акта, у якому визначаються фізичні обсяги робіт та умови їх виконання, а також складається кошторисна документація.
Враховуючи вищевикладене, просимо надати відомість ресурсів без цін до відомості обсягів робіт, зазначеної в Додатку №3 до тендерної документації, або затверджену проектну документацію/ затверджений дефектний акт та інформацію про матеріал замовника (повторне використання зворотних матеріали від розбирання).
Рішення замовника: Вимога не задоволена
08 листопада 2023 15:37
Шановний потенційний Учасник. УПГГК було залучено спеціалізовану організацію для обстеження під’їзної залізничної колії ТЦСК. За результатом обстеження було складено дефектний акт на основі якого сформовано п.9 Додатку 3 до тендерної документації «Перелік робіт, які має виконати підрядник». Звертаємо Вашу увагу на те, що роботи з капітального ремонту можуть виконуватись на підставі дефектного акту, який розміщений в розділі «Документи закупівлі». Роботи виконуються на діючих спорудах Замовника, які є об’єктами підвищеної небезпеки. На період виконання робіт будівлі та споруди не виводитимуться з експлуатації З метою формування ціни пропозиції Вам необхідно виконати розрахунок з відповідно до вимог п.10 та п.11 Додатку 3 до тендерної документації. Щодо інформації про матеріал замовника (повторне використання зворотних матеріали від розбирання), повідомляємо: Всі матеріали необхідні для виконання робіт поставляються Підрядником та входять до вартості робіт, окрім залізничних рейок Р-65, що підлягають повторному використанню від розбирання.
Номер вимоги: UA-2023-10-31-010190-a.b4
Статус:
Відповідь надана
Учасник: ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ "ЕНЕРГОЮЖСПЕЦСТРОЙ", Код ЄДРПОУ:32951760
Дата подання: 02 січня 2024 08:25
28 грудня 2023 року в електронній системі публічних закупівель Prozorro було оприлюднено Протокол прийняття Рішення уповноваженої особи № 056 «Щодо визначення переможця закупівлі» за процедурою відкритих торгів «УПГГК 23П-Ч-314: Капітальний ремонт залізничних колій ТЦСК (код за ДК 021:2015-45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-10-31-010190-a, згідно якого переможцем закупівлі обрано ТОВ «МСК ТРАНСБУД»(Код ЄДРПОУ 45277302).
Вважаємо що визначення переможця за вищевказаною закупівлею здійснено з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25.12.2015 року та постанови КМУ «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» №1178 від 12.10.2022 року
I. Відповідно п.2 п/п 2 «Наявність дозвільних документів відповідно до вимог чинного законодавства» табл.1.2. Додатку №1 до тендерної документації Учасник надає скан-копії (з оригіналу або з копії) з документів для підтвердження Учасником наявності дозвільних документів відповідно до вимог чинного законодавства, а саме: Скан-копію дозвільного документу виданого Учаснику відповідним органом ліцензування на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками СС3 (або V категорії складності) з відповідним переліком видів робіт*:
1.00.00 Будівельні та монтажні роботи загального призначення:
- 1.01.00 Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних;
- 1.06.00 Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій.
2.00.00 Будівництво об’єктів інженерної інфраструктури:
2.01.00 монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання, а саме:
- 2.01.05 технологічних трубопроводів;
3.00.00 Будівництво об’єктів транспортної інфраструктури:
- 3.01.00 Залізничних та трамвайних колій.
На виконання п.2 п/п 2 табл.1.2. Додатку №1 до тендерної документації Переможцем закупівлі ТОВ «МСК ТРАНСБУД» було надано Декларацію про провадження господарської діяльності (далі - Декларація), в якій вказані види господарської діяльності (КВЕД) без зазначених в п.2 п/п 2 табл.1.2. Додатку №1 до тендерної документації видів робіт.
При цьому 29.11.2023 року Замовник відповідаючи на питання в електронній системі публічних закупівель стосовно Дозвільних документів зазначив про наступну можливість - надати дозвільний документ у вигляді декларації, де повинно бути зазначено: - назва дозвільного документу, на зміну якого подана декларація; - перелік видів господарської діяльності, який проводиться суб’єктом господарювання має відповідати виду робіт зазначених у вимогах ТД (*Формулювання назв видів робіт у вищезазначених пунктах ліцензій, дозволів, декларацій може відрізнятися від зазначених у тендерній документації залежно від часу видачі зазначених документів, але за умови чинності дозвільного(-их) документу (-ів)).
Також Додаток №1 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314 «Перелік відомостей, які вносяться до декларації про провадження господарської діяльності» чітко регламентує внесення наступної інформації:
п.2 Відомості про фактичну адресу (адреси) провадження господарської діяльності.
п.4 «Назва дозвільного документа (назви дозвільних документів) на заміну якого (яких) подана декларація або до якого (яких) декларацією вносяться зміни»
п.5 «Відмітка про те, що суб’єкт господарювання ознайомлений з вимогами законодавства, якими встановлено вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, отриманню документа дозвільного характеру, іншого результату надання публічної послуги, на заміну якого подана декларація, та зобов’язується їх виконувати».
В наданій ТОВ «МСК ТРАНСБУД» декларації в п. «Місце провадження господарської діяльності» вказана юридична адреса 03189, м. Київ, Голосіївський, вул. Деревообробна, буд.5, офіс 3/6., без вказання адреси розташування об’єкту Замовника. В п. «Дозвільні документи» вказана загальна назва дозвільного документа – Ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з середнім (СС2) наслідками та Ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з значними (СС3) наслідками, при цьому будь-які посилання на дозвільні документи відсутні, що унеможливлює перевірку переліку видів робіт та в загалі існування дозвільних документів, на заміну яких надана декларація. Також враховуючи дату державної реєстрації ТОВ «МСК ТРАНСБУД» - 09.08.2023 року та дату подання Декларації - 30.09.2023 року можливо зробити висновок що будь які дозвільні документи до її подання були відсутні. Це свідчить про невідповідність наданої ТОВ «МСК ТРАНСБУД» Декларації Додатку №1 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314 та невідповідність в цілому тендерної пропозиції ТОВ «МСК ТРАНСБУД» вимогам п.2 п/п 2 табл.1.2. Додатку №1 до тендерної документації.
II. Відповідно п.1-3 п/п 1 «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом договору (договорів)» табл.1.1. Додатку №1 до тендерної документації Учасник надає наступні документи, а саме:
1. Довідка про виконання Учасником аналогічного за предметом договору на виконання будівельно-монтажних робіт, а саме: ремонтно-будівельні роботи залізничних колій (ремонт стрілочних переводів, заміна окремих металевих частин, ремонт колії), за підписом уповноваженої особи Учасника із зазначенням предмету договору, назви, ЄДРПОУ, адреси та контактного телефону замовника за договором.
2. Скан-копію договору, що наведені Учасником в довідці (згідно п. 1). Такий договір повинен містити додатки (якщо є такі додатки – специфікація, технічне завдання тощо) з інформацією щодо предмету договору.
3. Скан-копія листа-відгука від замовника, для якого виконувався аналогічний договір, що підтверджує позитивний досвід виконання аналогічного договору.
На вимогу п.1-3 п/п 1 табл.1.1. Додатку №1 до тендерної документації Переможцем закупівлі ТОВ «МСК ТРАНСБУД» було надано:
- Довідка про досвід (8 довідка аналог договір.pdf) датована 10.11.2023 року
- Договір підряду №1710-1/23-1 від 17 жовтня 2023 року (Аналогічний
договір.pdf), предмет договору точна копія вимоги ТД (п/п 1, табл. 1.1., додатку 1
до ТД.) ремонтно-будівельні роботи залізничних колій (ремонт стрілочних
переводів, заміна окремих металевих частин, ремонт колії).
- Акт виконаних робіт №1 від 09 листопада 2023 року
- Додаток №1 до Договору №1710-1/23-1 від 17 жовтня 2023 року – Договірна ціна складена в поточних цінах станом на 17 жовтня 2023 року
- Локальний кошторис №17-10-23 складений за поточними цінами станом на 08 листопада 2023 року
- Лист відгук ТОВ «ЕНЖИ ГРУП» (Код ЄДРПОУ 44431538) №09/11 від 09 листопада 2023 року
При цьому в п. 6.1. Протоколу прийняття Рішення уповноваженої особи №056 від 28.12.2023 року Замовник зазначає що - В ході перевірки встановлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Учасник зареєстрований лише 09.08.2023 року, тому оцінити репутацію, досвід виконання та дотримання раніше укладених договорів об’єктивно не є можливим, що суперечить та не відповідає вимогам п.1-3 п/п 1 табл.1.1. Додатку №1 до тендерної документації. Також Додаток №1 до Договору – Договірна ціна, Локальний кошторис №17-10-23 до Договірної ціни та Акт виконаних робіт №1 від 09.11.2023 р. складені у невідповідності до Настанови з визначення вартості будівництва та не відповідають розрахунковим показникам один одного.
Згідно п.15 ст.29 Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25.12.2015 року Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.
У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною першою статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.
На підставі вищевикладеного вважаємо що тендерна пропозиція ТОВ «МСК ТРАНСБУД» не відповідає вимогам тендерної документації, а рішення щодо визначення даного учасника переможцем є неправомірним, необґрунтованим та підлягає скасуванню. ВИМАГАЄМО відхилити тендерну пропозицію ТОВ «МСК ТРАНСБУД» та не порушувати принципи здійснення державних закупівель (відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників та рівне ставлення до них, об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі).
Розгорнути
Згорнути
I. Відповідно п.2 п/п 2 «Наявність дозвільних документів відповідно до вимог чинного законодавства» табл.1.2. Додатку №1 до тендерної документації Учасник надає скан-копії (з оригіналу або з копії) з документів для підтвердження Учасником наявності дозвільних документів відповідно до вимог чинного законодавства, а саме: Скан-копію дозвільного документу виданого Учаснику відповідним органом ліцензування на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками СС3 (або V категорії складності) з відповідним переліком видів робіт*:
1.00.00 Будівельні та монтажні роботи загального призначення:
- 1.01.00 Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних;
- 1.06.00 Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій.
2.00.00 Будівництво об’єктів інженерної інфраструктури:
2.01.00 монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання, а саме:
- 2.01.05 технологічних трубопроводів;
3.00.00 Будівництво об’єктів транспортної інфраструктури:
- 3.01.00 Залізничних та трамвайних колій.
На виконання п.2 п/п 2 табл.1.2. Додатку №1 до тендерної документації Переможцем закупівлі ТОВ «МСК ТРАНСБУД» було надано Декларацію про провадження господарської діяльності (далі - Декларація), в якій вказані види господарської діяльності (КВЕД) без зазначених в п.2 п/п 2 табл.1.2. Додатку №1 до тендерної документації видів робіт.
При цьому 29.11.2023 року Замовник відповідаючи на питання в електронній системі публічних закупівель стосовно Дозвільних документів зазначив про наступну можливість - надати дозвільний документ у вигляді декларації, де повинно бути зазначено: - назва дозвільного документу, на зміну якого подана декларація; - перелік видів господарської діяльності, який проводиться суб’єктом господарювання має відповідати виду робіт зазначених у вимогах ТД (*Формулювання назв видів робіт у вищезазначених пунктах ліцензій, дозволів, декларацій може відрізнятися від зазначених у тендерній документації залежно від часу видачі зазначених документів, але за умови чинності дозвільного(-их) документу (-ів)).
Також Додаток №1 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314 «Перелік відомостей, які вносяться до декларації про провадження господарської діяльності» чітко регламентує внесення наступної інформації:
п.2 Відомості про фактичну адресу (адреси) провадження господарської діяльності.
п.4 «Назва дозвільного документа (назви дозвільних документів) на заміну якого (яких) подана декларація або до якого (яких) декларацією вносяться зміни»
п.5 «Відмітка про те, що суб’єкт господарювання ознайомлений з вимогами законодавства, якими встановлено вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, отриманню документа дозвільного характеру, іншого результату надання публічної послуги, на заміну якого подана декларація, та зобов’язується їх виконувати».
В наданій ТОВ «МСК ТРАНСБУД» декларації в п. «Місце провадження господарської діяльності» вказана юридична адреса 03189, м. Київ, Голосіївський, вул. Деревообробна, буд.5, офіс 3/6., без вказання адреси розташування об’єкту Замовника. В п. «Дозвільні документи» вказана загальна назва дозвільного документа – Ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з середнім (СС2) наслідками та Ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з значними (СС3) наслідками, при цьому будь-які посилання на дозвільні документи відсутні, що унеможливлює перевірку переліку видів робіт та в загалі існування дозвільних документів, на заміну яких надана декларація. Також враховуючи дату державної реєстрації ТОВ «МСК ТРАНСБУД» - 09.08.2023 року та дату подання Декларації - 30.09.2023 року можливо зробити висновок що будь які дозвільні документи до її подання були відсутні. Це свідчить про невідповідність наданої ТОВ «МСК ТРАНСБУД» Декларації Додатку №1 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314 та невідповідність в цілому тендерної пропозиції ТОВ «МСК ТРАНСБУД» вимогам п.2 п/п 2 табл.1.2. Додатку №1 до тендерної документації.
II. Відповідно п.1-3 п/п 1 «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом договору (договорів)» табл.1.1. Додатку №1 до тендерної документації Учасник надає наступні документи, а саме:
1. Довідка про виконання Учасником аналогічного за предметом договору на виконання будівельно-монтажних робіт, а саме: ремонтно-будівельні роботи залізничних колій (ремонт стрілочних переводів, заміна окремих металевих частин, ремонт колії), за підписом уповноваженої особи Учасника із зазначенням предмету договору, назви, ЄДРПОУ, адреси та контактного телефону замовника за договором.
2. Скан-копію договору, що наведені Учасником в довідці (згідно п. 1). Такий договір повинен містити додатки (якщо є такі додатки – специфікація, технічне завдання тощо) з інформацією щодо предмету договору.
3. Скан-копія листа-відгука від замовника, для якого виконувався аналогічний договір, що підтверджує позитивний досвід виконання аналогічного договору.
На вимогу п.1-3 п/п 1 табл.1.1. Додатку №1 до тендерної документації Переможцем закупівлі ТОВ «МСК ТРАНСБУД» було надано:
- Довідка про досвід (8 довідка аналог договір.pdf) датована 10.11.2023 року
- Договір підряду №1710-1/23-1 від 17 жовтня 2023 року (Аналогічний
договір.pdf), предмет договору точна копія вимоги ТД (п/п 1, табл. 1.1., додатку 1
до ТД.) ремонтно-будівельні роботи залізничних колій (ремонт стрілочних
переводів, заміна окремих металевих частин, ремонт колії).
- Акт виконаних робіт №1 від 09 листопада 2023 року
- Додаток №1 до Договору №1710-1/23-1 від 17 жовтня 2023 року – Договірна ціна складена в поточних цінах станом на 17 жовтня 2023 року
- Локальний кошторис №17-10-23 складений за поточними цінами станом на 08 листопада 2023 року
- Лист відгук ТОВ «ЕНЖИ ГРУП» (Код ЄДРПОУ 44431538) №09/11 від 09 листопада 2023 року
При цьому в п. 6.1. Протоколу прийняття Рішення уповноваженої особи №056 від 28.12.2023 року Замовник зазначає що - В ході перевірки встановлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Учасник зареєстрований лише 09.08.2023 року, тому оцінити репутацію, досвід виконання та дотримання раніше укладених договорів об’єктивно не є можливим, що суперечить та не відповідає вимогам п.1-3 п/п 1 табл.1.1. Додатку №1 до тендерної документації. Також Додаток №1 до Договору – Договірна ціна, Локальний кошторис №17-10-23 до Договірної ціни та Акт виконаних робіт №1 від 09.11.2023 р. складені у невідповідності до Настанови з визначення вартості будівництва та не відповідають розрахунковим показникам один одного.
Згідно п.15 ст.29 Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VIII від 25.12.2015 року Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.
У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною першою статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.
На підставі вищевикладеного вважаємо що тендерна пропозиція ТОВ «МСК ТРАНСБУД» не відповідає вимогам тендерної документації, а рішення щодо визначення даного учасника переможцем є неправомірним, необґрунтованим та підлягає скасуванню. ВИМАГАЄМО відхилити тендерну пропозицію ТОВ «МСК ТРАНСБУД» та не порушувати принципи здійснення державних закупівель (відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників та рівне ставлення до них, об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі).
Рішення замовника: Вимога не задоволена
06 січня 2024 21:56
Шановний Учасник! На Вашу вимогу повідомляємо наступне:
Замовник діє з чітким дотриманням Закону України «Про публічні закупівлі» (з врахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування») зокрема та законодавства України в цілому.
Тендерна документація процедури закупівлі «УПГГК 23П-Ч-314: Капітальний ремонт залізничних колій ТЦСК (код за ДК 021:2015-45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» містить вичерпний перелік документів та вимог до їх оформлення, що вимагаються Замовником для завантаження учасниками з урахуванням норм чинного законодавства.
Замовником встановлена вимога відповідно п.2 п/п 2 «Наявність дозвільних документів відповідно до вимог чинного законодавства» табл.1.2. Додатку №1 до тендерної документації, а саме: “Скан-копію дозвільного документу виданого Учаснику відповідним органом ліцензування на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками СС3 (або V категорії складності) з відповідним переліком видів робіт*:” нижче є виноска: *Формулювання назв видів робіт у вищезазначених пунктах ліцензій, дозволів, декларацій може відрізнятися від зазначених у тендерній документації залежно від часу видачі зазначених документів, але за умови чинності дозвільного(-их) документу (-ів)).
Учасником ТОВ "МСК ТРАНСБУД" (надалі – Переможець) на виконання вимог Замовника у складі тендерної пропозиції було надано Декларацію про провадження господарської діяльності (далі - Декларація). Декларація є чинний дозвільний документ відповідно постанови КМУ №314 від 18 березня 2022 р., у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі подання до органів ліцензування, дозвільних органів декларації про провадження господарської діяльності, без отримання дозвільних документів. Відповідно чинного законодавства в Декларації вказується вид господарської діяльності (КВЕД), який провадиться суб’єктом господарювання. Перелік видів господарської діяльності, який зазначено у Декларації Переможця відповідає вимогам зазначених у тендерній документації з урахуванням виноски * табл.1.2. Додатку №1 (*Формулювання назв видів робіт у вищезазначених пунктах ліцензій, дозволів, декларацій може відрізнятися від зазначених у тендерній документації залежно від часу видачі зазначених документів, але за умови чинності дозвільного(-их) документу (-ів)).
Щодо «Місце провадження господарської діяльності»: Відповідно до пункту 9 статі 1 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» місце провадження виду господарської діяльності - місце (об’єкт, приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), на якому (у межах якого) суб’єкт господарювання провадить господарську діяльність або яке використовується в його провадженні (може збігатися з місцезнаходженням суб’єкта господарювання). Переможцем оформлено декларацію відповідно чинного законодавства та зазначено фактичну (юридичну) адресу підприємства.
Щодо «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом договору (договорів)» Переможцем надано документи (8 довідка аналог договір.pdf; Аналогічний договір.pdf; 3. Лист відгук.pdf (завантаження -16 листопада 2023 16:22), що вимагаються для підтвердження на відповідність критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом договору (договорів)». Завантажені документи відповідають встановленим вимогам тендерної документації.
Оскільки Учасником ТОВ "МСК ТРАНСБУД" було надано усі необхідні документи та інформацію, що визначені Замовником у тендерній документації, Замовник не мав підстав для відхилення такої тендерної пропозиції.
Зважаючи на вищенаведене, рішення Уповноваженої особи про визначення переможця та намір укласти договір з Учасником ТОВ "МСК ТРАНСБУД" є таким, що відповідає нормам та принципам Закону.
Замовник діє з чітким дотриманням Закону України «Про публічні закупівлі» (з врахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування») зокрема та законодавства України в цілому.
Тендерна документація процедури закупівлі «УПГГК 23П-Ч-314: Капітальний ремонт залізничних колій ТЦСК (код за ДК 021:2015-45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» містить вичерпний перелік документів та вимог до їх оформлення, що вимагаються Замовником для завантаження учасниками з урахуванням норм чинного законодавства.
Замовником встановлена вимога відповідно п.2 п/п 2 «Наявність дозвільних документів відповідно до вимог чинного законодавства» табл.1.2. Додатку №1 до тендерної документації, а саме: “Скан-копію дозвільного документу виданого Учаснику відповідним органом ліцензування на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками СС3 (або V категорії складності) з відповідним переліком видів робіт*:” нижче є виноска: *Формулювання назв видів робіт у вищезазначених пунктах ліцензій, дозволів, декларацій може відрізнятися від зазначених у тендерній документації залежно від часу видачі зазначених документів, але за умови чинності дозвільного(-их) документу (-ів)).
Учасником ТОВ "МСК ТРАНСБУД" (надалі – Переможець) на виконання вимог Замовника у складі тендерної пропозиції було надано Декларацію про провадження господарської діяльності (далі - Декларація). Декларація є чинний дозвільний документ відповідно постанови КМУ №314 від 18 березня 2022 р., у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі подання до органів ліцензування, дозвільних органів декларації про провадження господарської діяльності, без отримання дозвільних документів. Відповідно чинного законодавства в Декларації вказується вид господарської діяльності (КВЕД), який провадиться суб’єктом господарювання. Перелік видів господарської діяльності, який зазначено у Декларації Переможця відповідає вимогам зазначених у тендерній документації з урахуванням виноски * табл.1.2. Додатку №1 (*Формулювання назв видів робіт у вищезазначених пунктах ліцензій, дозволів, декларацій може відрізнятися від зазначених у тендерній документації залежно від часу видачі зазначених документів, але за умови чинності дозвільного(-их) документу (-ів)).
Щодо «Місце провадження господарської діяльності»: Відповідно до пункту 9 статі 1 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» місце провадження виду господарської діяльності - місце (об’єкт, приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), на якому (у межах якого) суб’єкт господарювання провадить господарську діяльність або яке використовується в його провадженні (може збігатися з місцезнаходженням суб’єкта господарювання). Переможцем оформлено декларацію відповідно чинного законодавства та зазначено фактичну (юридичну) адресу підприємства.
Щодо «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом договору (договорів)» Переможцем надано документи (8 довідка аналог договір.pdf; Аналогічний договір.pdf; 3. Лист відгук.pdf (завантаження -16 листопада 2023 16:22), що вимагаються для підтвердження на відповідність критерію «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом договору (договорів)». Завантажені документи відповідають встановленим вимогам тендерної документації.
Оскільки Учасником ТОВ "МСК ТРАНСБУД" було надано усі необхідні документи та інформацію, що визначені Замовником у тендерній документації, Замовник не мав підстав для відхилення такої тендерної пропозиції.
Зважаючи на вищенаведене, рішення Уповноваженої особи про визначення переможця та намір укласти договір з Учасником ТОВ "МСК ТРАНСБУД" є таким, що відповідає нормам та принципам Закону.
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 04 грудня 2023 15:54
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Відповідність критеріям | Документи |
|---|---|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МСК ТРАНСБУД" |
15 777 777,60
UAH з ПДВ
|
15 777 777,60
UAH з ПДВ
|
Відповіді учасника | Документи |
| ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ "ЕНЕРГОЮЖСПЕЦСТРОЙ" |
17 313 131,13
UAH з ПДВ
|
17 313 131,13
UAH з ПДВ
|
Відповіді учасника | Документи |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦЗАЛІЗШЛЯХБУД" |
17 998 935,00
UAH з ПДВ
|
17 998 935,00
UAH з ПДВ
|
Відповіді учасника | Документи |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано | Додатково |
|---|---|---|---|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МСК ТРАНСБУД" #45277302 |
Переможець |
15 777 777,60
UAH з ПДВ
|
28 грудня 2023 22:14
|
Вимога про усунення невідповідностей
до 23 грудня 2023 08:58
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | зміни до договору |
23 квітня 2024 17:17
|
| Додаткова угода №1 від 19.04.2024.pdf | зміни до договору |
23 квітня 2024 17:10
|
| Електронний підпис | укладений |
26 січня 2024 00:23
|
| Договір №15_8-24 від 21.01.2024 МСК ТРАНСБУД.pdf | укладений |
26 січня 2024 00:22
|
Зміни до договору
| Дата внесення змін до договору: | 19 квітня 2024 |
| Дата публікації змін до договору: | 23 квітня 2024 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | Відповідно до частини 19 ОСОБЛИВОСТЕЙ : продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю - продовження строку виконання робіт до 04.09.2024 року. |
| Номер договору про закупівлю: | 15/8-24 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 1 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |