Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України

Електронний підпис

Будівельно – монтажні роботи згідно з КНУ «НАСТАНОВА з визначення вартості будівництва», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021 р. № 281 (взамін ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) «Реконструкція трансформаторної підстанції 110/6 кВ «Турбозавод» по вул.Новозіньківська, 11-Т, м.Полтава» (Інвестиційна програма АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» - 2022 рік, розділ 1, п. 1.1.5.1.4.)(згідно Постанови КМУ №169 від 28.02.2022р. (зі змінами))
Очікувана вартість
100 409 456,78 UAH
UA-2022-08-10-003097-a b70dff289b454d8b960b2c2bda94272c
Спрощена закупівля    Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Наталія Михайлівна Халіман

+380532516288 tender05@pl.energy.gov.ua

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Друкувати оголошення PDFHTML
Друкувати звіт про результати проведення процедури PDFHTML

Інформація про замовників

Найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО
Код ЄДРПОУ: 00131819
Вебсайт: http://www.poe.pl.ua
Місцезнаходження: 36022, Україна , Полтавська обл., м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5
Контактна особа: Наталія Михайлівна Халіман
+380532516288
tender05@pl.energy.gov.ua
Категорія: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання

Інформація про процедуру

Дата оприлюднення: 10 серпня 2022 11:31
Звернення за роз’ясненнями: до 16 серпня 2022 15:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 19 серпня 2022 15:00
Початок аукціону: 22 серпня 2022 13:21
Очікувана вартість: 100 409 456,78 UAH без ПДВ
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 004 094,57 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 1,00%

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Роботи


без ПДВ
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 роботи
«Реконструкція трансформаторної підстанції 110/6 кВ «Турбозавод» по вул.Новозіньківська, 11-Т, м.Полтава» (Інвестиційна програма АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» - 2022 рік, розділ 1, п. 1.1.5.1.4.)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 0, Україна, 2, Відповідно до документації, 4
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 30 листопада 2023
ДК 021:2015: 45300000-0 — Будівельно-монтажні роботи

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Виконання робіт Детальні умови оплати викладено в Додатку 3 до Оголошення Аванс 10 Робочі 35
Виконання робіт Детальні умови оплати викладено в Додатку 3 до Оголошення Пiсляоплата 30 Календарні 65

Тендерна документація

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%
10 серпня 2022 11:35
Електронний підпис
10 серпня 2022 11:31
РП_ЄАБМ.110020.185_ч.1.zip
10 серпня 2022 11:31
РП_ЄАБМ.110020.185_ч.2.zip
10 серпня 2022 11:31
Оголошення_ок.doc
10 серпня 2022 11:31
Модель_КД.zip

Роз’яснення до процедури

Запитання до процедури

Процедури проведення закупівлі.
Дата подання: 10 серпня 2022 15:07
Дата відповіді: 10 серпня 2022 15:40
На майданчику https://prozorro.gov.ua виставлено два різні оголошення (№ оголошення в Прозоро UA-2022-07-29-004769-a та № оголошення в Прозоро UA-2022-08-10-003097-a) про проведення закупівлі однакових робіт з різною вартістю закупівлі та різними датами прийому пропозицій. Прошу дати пояснення, яке оголошення вважати вірним.
Відповідь: Доброго дня! Закупівля з ID: UA-2022-07-29-004769-a скасована на підставі п.п. 1 п. 17 статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме за відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг. Дякую.
Постачання обладнання
Дата подання: 12 серпня 2022 12:04
Дата відповіді: 12 серпня 2022 13:05
Просимо Вас повідомити, яке обладнання входить в об'єм постачання Замовника згідно з даним проєктом. Дякую.
Відповідь: Доброго дня! Тип обладнання зазначено в проєктній документації, обсяги згідно кошторисної документації, що додано до Оголошення. Дякуємо.
Застосування альтернативного обладнання
Дата подання: 12 серпня 2022 13:23
Дата відповіді: 12 серпня 2022 13:30
Просимо Вас повідомити, чи можна застосувати в проєкті обладнання, аналогічне по параметрам до проєктного, але інших виробників.
Відповідь: Відповідно до Додатку 4 до Оголошення при використанні аналогічного обладнання, матеріалів та комплектуючих обов’язково зазначити в тендерній пропозиції підприємство виробник, контактну особу, сертифікати відповідності, та повні технічні і габаритні характеристики у відповідності до таблиці №1. Також, у разі застосування обладнання, яке є аналогічним зазначеному в проектній документації, коригування проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи відповідно до Постанови КМУ від 11.05.2011 р. №560 проводиться за рахунок учасника-переможця процедури закупівлі.
Щодо роз'яснень по тендерній документації та перенесення торгів
Дата подання: 15 серпня 2022 10:41
Дата відповіді: 15 серпня 2022 14:58
Прошу надати розяснення на питання по тендерній документації: 1. Прошу надати роз’яснення яке документальне підтвердження потрібно надавати згідно вимоги п.12 Додатку 2 до оголошення на відсутність зв’язків з Російською Федерацією та Республікою Білорусь. 2. В опитувальному листі на КРП 6 (20) кВ ЄАБМ.110020.185-ЕП2.ОЛ1 арк.3 поз.21 комірка 108 не вказаній тип обмежувачів перенапруг, який присутній в схемі головних ланцюгів та в схемі електричні однолінійні. Прошу надати роз’яснення. 3. В опитувальному листі ЄАБМ.110020.185-ЕП2.ОЛ1 арк.2 поз.17 комірка 101 та арк.5 поз 17 комірка 301 вказаний трансформатор струму з трьома вторинними обмотками, але на схемі головних ланцюгів поз.10 показано чотири вторинні обмотки. Прошу надати роз’яснення. У зв'язку з великим обсягом опрацювання тендерної документації, просимо перенести термін подання тендеру на 26.08.2022 року.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Доброго дня! 1.Оскільки Замовником не визначено чітких вимог щодо документального підтвердження відсутності зв’язків з Російською Федерацією та Республікою Білорусь, Учасник на власний розсуд визначає спосіб підтвердження даної вимоги.
2. В опитувальному листі на КРП 6 (20) кВ ЄАБМ.110020.185-ЕП2.ОЛ1 арк.3 поз.21 комірка 108 помилково не вказаний тип обмежувачів перенапруги, який присутній в схемі головних ланцюгів та в схемі електричній однолінійній.
3. В опитувальному листі ЄАБМ.110020.185-ЕП2.ОЛ1 арк.2 поз.17 комірка 101 та арк.5 поз 17 комірка 301 вірно вказані трансформатори струму з трьома вторинними обмотками.
4.Зважаючи на те, що даний вид робіт відноситься до надважливих заходів Інвестиційної програми, перенести термін не є можливим. Дякую
Зміни до проєкту Договору
Дата подання: 15 серпня 2022 11:06
Дата відповіді: 15 серпня 2022 11:38
Уважно ознайомившись з проєктом Договору, пропонуємо внести наступні зміни, які врегульовані Господарським Кодексом України: 1. П.4.2 Нова редакція: "4.2. Замовник має право контролювати виконання Робіт у строки, встановлені Договором, без втручання в господарську діяльність Підрядника." 2. В п.4.4. додати: "- у разі затримки постачання обладнання, яке за Договором постачається Замовником; - у разі відсутності у Замовника коштів для фінансування робіт; - у разі неможливості виконувати роботи з причини не надання Замовником відключення електроустановок Замовника»." 3. В п.4.7. додати в кінці: Замовник обов’язково письмово повідомляє Підрядника за 10 робочих днів до дати призупинення/відновлювання виконання Робіт. 4. В п.6.7. додати в кінці: «Замовник розглядає надані Підрядником Акти за формою КБ-2в та №КБ-3 протягом 5 календарних днів». 5. В п.7.13. додати в кінці: "некомпетентні дії персоналу Замовника." 6. П.8.4. викласти в наступній редакції "8.4. У випадку безпідставної та немотивованої відмови Підрядника від виконання Робіт, що передбачені цим Договором останній сплачує Замовнику штраф в розмірі 10% від вартості Робіт, від яких відмовились." 7. Додати новий підпункт в пункт 8.5. в редакції: "8.5.1. За порушення Замовником строків погоджених заявок на планове відключення електроустановок, що передбачені пунктом 5.17 Договору Замовник сплачує штраф у розмірі 10 000 (десять тисяч) грн. за кожний такий випадок та відшкодовувати вартість простою та інші понесені Підрядником збитки.". 8. Викласти п. 8.6. в новій редакції "8.6. За порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.". 9. Викласти п. 8.7. в новій редакції: "8.7. За порушення умов зобов'язання щодо якості Робіт стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних робіт.". 10. Викласти п.8.10 в новій редакції "8.10. За порушення строків оплати виконаних Робіт з Замовника стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, за кожний день прострочення та яка нараховується відповідно до порядку визначеного ч.6. ст.232 ГКУ.". 11. Викласти п.8.11. в новій редакції "8.11. У випадку здійснення працівниками Підрядника крадіжки майна, яке є власністю Замовника або орендоване ним, Підрядник відшкодовує Замовнику усі підтверджені збитки. Факт здійснення крадіжки підтверджується протоколом, складеним Замовником на підставі ст. 51, п.3 ст. 255 КУпАП, який направляється Підряднику.".
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Доброго дня! Проєкт договору, що викладено в додатку до Оголошення, затверджений на підприємтві. Отже, зміни до нього вноситися не будуть. Дякуємо.
Щодо перенесення строків подачі документації
Дата подання: 15 серпня 2022 13:29
Дата відповіді: 15 серпня 2022 14:58
У зв'язку з великим об'ємом номенклатури обладнання та матеріалів та стислими строками формування тендерної документації, просимо Вас перенести крайній термін подачі тендерної документації на 26.08.2022 року. Дякую!
Відповідь: Зважаючи на те, що даний вид робіт відноситься до надважливих заходів Інвестиційної програми, перенести термін не є можливим. Дякую
Порядок розрахунків
Дата подання: 15 серпня 2022 15:23
Дата відповіді: 16 серпня 2022 14:59
Просимо Вас повідомити про порядок здійснення розрахунку векселями та їх погашення.
Відповідь: Здійснення розрахунку за векселями та їх погашення відбувається відповідно до чинного законодавства.
Щодо оподаткування ПДВ
Дата подання: 15 серпня 2022 19:13
Дата відповіді: 16 серпня 2022 14:53
Шановний Замовнику, просимо надати роз'яснення: В Додаток 1 до Оголошення міститься "Форма пропозиції заповнюється Учасником та надається у складі пропозиції", в цій формі в табличці Учасник вказує вартість пропозиції, але всі графи містять надпис "без ПДВ" та вказано нижче що ПДВ нараховується у випадках передбаченими законодавством України. Разом з тим вказано "Пропозиції оформлюються та подаються за встановленою замовником формою". Якщо учасник є платником ПДВ і згідно законодавства України повинно платити ПДВ то повинні вписати вартість робіт без ПДВ та з ПДВ. Але чи може учасник змінити таблицю у "Додаток 1 до Оголошення" для введення значень вартості, а саме додати рядок ПДВ та рядок разом з ПДВ? ПРосимо внести зміни до форми "Додаток 1 до Оголошення"
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Керуючись положеннями статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі», в якій визначено, що одним із принципів здійснення державних закупівель є добросовісна конкуренція серед учасників та їх недискримінація, з метою можливості участі учасників як платників податку, так і не платників, Замовником встановлена вартість робіт без ПДВ. У разі якщо учасник є платником ПДВ, вартість робіт буде розраховуватися з урахування ПДВ.
В додатку 3 до оголошення - проект договору у розділі 2 пункті 2.1 зазначено: Договірна ціна Робіт становить без урахування ПДВ _________ грн., ПДВ в розмірі ________________ грн. з урахуванням ПДВ ______________ грн. (Сума прописом).
Щодо "Додаток 1 до Оголошення"
Дата подання: 15 серпня 2022 19:16
Дата відповіді: 16 серпня 2022 14:55
В "Додатку 1 до Оголошення" міститься пункт 2. "Ми згодні дотримуватися умов пропозиції протягом ___ днів з дня розкриття пропозицій". Проте в Оголошенні відсутня інформація з вимогою Замовника про кількість днів. Чи достатньо буде вказати 60 днів? Просимо додати таку інформацію до Оголошення
Відповідь: Оскільки Оголошення оприлюднене відповідно до ст.14 Закону України «Про публічні закупівлі», тому учасником на власний розсуд встановлюється термін дії умов пропозиції. Дякуємо!
Щодо перенесення дати подання пропозиції
Дата подання: 16 серпня 2022 14:57
Дата відповіді: 16 серпня 2022 14:58
У звязку з великим обсягом опрацювання тендерної документації, а також у зв'язку зі значно сповільнених отриманням комерційних пропозицій від постачальник обладнання та матеріалів у звязку з воєнним станом, велике прохання перенести дату подання пропозиції на 24.08.2022 року.
Відповідь: Зважаючи на те, що даний вид робіт відноситься до надважливих заходів Інвестиційної програми, перенести термін не є можливим. Дякую
Розгорнути всі запитання: 10 Згорнути запитання

Реєстр пропозицій

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDFHTML

Дата і час розкриття: 22 серпня 2022 13:50

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Документи
ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ" 89 500 000,00
UAH
89 500 000,00
UAH
Документи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" 95 908 136,00
UAH
93 899 946,86
UAH
Документи
ТОВ "Електросервіс-Південь" 97 677 396,62
UAH
94 811 667,00
UAH
Документи

Публічні документи

18 серпня 2022 17:09
Електронний підпис
18 серпня 2022 17:09
2 кошторис.rar
18 серпня 2022 17:09
2 кошторис.rar.p7s
18 серпня 2022 17:09
4 Ліцензія з додатками.pdf
18 серпня 2022 17:09
33 Сертифікати.pdf
18 серпня 2022 17:09
5 Сертифікат ІСО.pdf.p7s
18 серпня 2022 17:09
33 Сертифікати.pdf.p7s
18 серпня 2022 17:09
21 Витяг з ЄДР.pdf
18 серпня 2022 17:09
21 Витяг з ЄДР.pdf.p7s
18 серпня 2022 17:09
20 Відомості з ЄДРПОУ.pdf
18 серпня 2022 17:09
20 Відомості з ЄДРПОУ.pdf.p7s
18 серпня 2022 17:09
5 Сертифікат ІСО.pdf

Публічні документи

19 серпня 2022 14:46
Електронний підпис
19 серпня 2022 14:45
Кошторис.7z
19 серпня 2022 14:45
Кошторис.7z.p7s
19 серпня 2022 14:45
3_Накази працівників.pdf
19 серпня 2022 14:45
1_Ліцензія.pdf.p7s
19 серпня 2022 14:45
3_Накази працівників.pdf.p7s
19 серпня 2022 14:45
1_Ліцензія.pdf
19 серпня 2022 14:45
Довідка_санкції.pdf.p7s
19 серпня 2022 14:45
9_Витяг ІК Енергія.pdf
19 серпня 2022 14:45
10_Проект договору.pdf
19 серпня 2022 14:45
8_Статут.pdf.p7s
19 серпня 2022 14:45
Технічна частина.pdf.p7s
19 серпня 2022 14:45
7_Наказ Шевцов.pdf.p7s
19 серпня 2022 14:45
Технічна частина.pdf
19 серпня 2022 14:45
11_Северная.pdf.p7s
19 серпня 2022 14:45
10_Проект договору.pdf.p7s
19 серпня 2022 14:45
11_Хорол.pdf
19 серпня 2022 14:45
11_Кримська.pdf.p7s
19 серпня 2022 14:45
Довідка згода з ТЗ.pdf
19 серпня 2022 14:45
8_Статут.pdf
19 серпня 2022 14:45
7_Рішення.pdf.p7s
19 серпня 2022 14:45
11_Карловка.pdf
19 серпня 2022 14:45
11_Кримська.pdf
19 серпня 2022 14:45
11_Карловка.pdf.p7s
19 серпня 2022 14:45
11_Хорол.pdf.p7s
19 серпня 2022 14:45
7_Рішення.pdf
19 серпня 2022 14:45
7_Наказ Шевцов.pdf
19 серпня 2022 14:45
9_Витяг ІК Енергія.pdf.p7s
19 серпня 2022 14:45
Довідка згода з ТЗ.pdf.p7s
19 серпня 2022 14:45
Довідка_санкції.pdf
19 серпня 2022 14:45
11_Северная.pdf

Публічні документи

19 серпня 2022 14:29
Електронний підпис
19 серпня 2022 14:28
Смета.zip
19 серпня 2022 14:28
Предложение.pdf
19 серпня 2022 14:28
Аналогичный опыт ч.2.zip
19 серпня 2022 14:28
Аналогичный опыт ч.1.zip
19 серпня 2022 14:28
Техническая часть.zip

Відповіді учасника на умови участі у закупівлі

ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ"

ТОВ "Електросервіс-Південь"

Протокол розкриття

Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій PDFHTML
Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ"
#38897076
Переможець 89 500 000,00
UAH
29 серпня 2022 16:23

Документи

29 серпня 2022 16:23
Електронний підпис
29 серпня 2022 16:21
Протокол_намір.pdf

Повідомлення про намір укласти договір

Дата і час публікації: 29 серпня 2022 16:23

Друкувати повідомлення про намір укласти договір PDFHTML
Учасник Пропозиція Документи
ТОВ "МБК СІНЕРГІЯ"
#38897076
89 500 000,00
UAH
Документи

Документи

29 серпня 2022 16:23
Електронний підпис
29 серпня 2022 16:21
Протокол_намір.pdf

Укладений договір

Контракт Статус Опубліковано
Електронний підпис укладений
20 вересня 2022 14:22
2912-3.pdf укладений
20 вересня 2022 14:15
2912-2.pdf укладений
20 вересня 2022 14:15
2912-1.pdf укладений
20 вересня 2022 14:15