1) ПЕРЕЛІК ВИЯВЛЕНИХ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ; 1. Відповідно до підпункту 3.1. та 3.2. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації на підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору учасниками надається, зокрема: 3.1. Довідка про виконання учасником не менше двох аналогічних договорів*, яка повинна включати інформацію про повне найменування контрагента, з яким укладено договір, його код ЄДРПОУ, адресу, телефон; номер та дату договору, предмет договору, наявність/відсутність додаткових угод; сума договору (початкова на дату укладання договору та з урахуванням змін); посилання на закупівлю, у разі, якщо договір укладено за результатами процедури закупівлі, за результатами якої було укладено аналогічний договір на веб-порталі уповноваженого органу з питань публічних закупівель. 3.2. Для підтвердження зазначеної у довідці інформації щодо виконання аналогічного договору (договорів) учасник повинен надати: 3.2.1. копію аналогічних договорів, зазначених у довідці; 3.2.4. оригінал відгуку від контрагентів по усіх договорах, зазначених у довідці. Відгук повинен містити вихідний номер та дату, інформацію щодо дати і номера договору, на який надано відгук, предмета та суми договору, суми виконаних робіт, наявності/відсутності укладених додаткових угод, а також інформацію про відсутність обґрунтованих претензій чи застосованих до учасника оперативно-господарських санкцій, позовів щодо порушення учасником умов договору. Учасником ERSA İNŞAAT PROJE TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ у складі тендерної пропозиції надано документ «27.CERTIFICATE OF COMPLETIONS», що містить інформацію про виконані учасником договори у кількості 7 шт. та про постійні проекти, виконання яких ще триває, у кількості 3 шт. Однак, зазначений документ у порушення вимог підпункту 3.1. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації не містить інформації про повне найменування контрагента, з яким укладено договір, його код ЄДРПОУ, адресу, телефон, номер та дату договору, наявність/відсутність додаткових угод. Також, у складі тендерної пропозиції учасником надані апостильовані та перекладені на українську мову Свідоцтва про завершення робіт у документах: «свідоцтво про заверш. роб1.pdf», «свідоцтво про заверш. робіт2.pdf», «свідоцтво про завершення робіт 3.pdf», «свідоцтво про завершення робіт 4.pdf», «свідоцтво про завершення робіт 5.pdf», «свідоцтво про завершення робіт6.pdf». Назви предмету договорів, наведені у довідці та зазначені у наданих сертифікатах, є відмінними. Вартість виконаних робіт з предметом «Шіслі Коліна Міжнародний», зазначена у довідці, не співпадає з вартістю, зазначеною у відповідному свідоцтві. Учасником в порушення вимог підпункту 3.2.1. та 3.2.4 пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації у складі тендерної пропозиції не надано копій жодного із зазначених у довідці договорів та відповідних відгуків до них. 2. Відповідно до підпункту 4.1 пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації на підтвердження наявності фінансової спроможності учасника необхідно надати: Фінансову звітність у складі Балансу (звіту про фінансовий стан) та Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) та звіту про рух грошових коштів, або Фінансову звітність малого підприємства в складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) (для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб та юридичних осіб), або Фінансову звітність мікропідприємства в складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс) (для суб'єктів малого підприємництва - юpидичних осіб, які відповідають кpитеріям мікропідприємництва). Фінансова спроможність учасника визначається відповідно до поданої фінансової звітності за рядком 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у розмірі не меншому, ніж 30% від очікуваної вартості закупівлі (без ПДВ). Тобто фінансова спроможність визначається за розміром чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) учасника відповідно до поданої фінансової звітності, яка повинна бути не менше 762 937 833,85 грн. Учасником ERSA İNŞAAT PROJE TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ у складі тендерної пропозиції надано документ, що містить апостильовану та перекладену на українську мову фінансову звітність учасника, подану відповідно до законодавства країни його реєстрації, із інформацією про вартість чистого прибутку учасника станом на кінець 2019 року - 4 674 888,00 турецьких лір. Дохід учасника станом на кінець 2019 року складав 70 317 734,00 турецьких лір. За даними Національного банку України (bank.gov.ua) курс української гривні до турецької ліри станом на 31.12.2019 року складав 3,9757. Отже, в перерахунку на українську гривню чистий прибуток учасника станом на кінець 2019 року складав 18 585 952,22 грн., а дохід – 279 562 215,10 грн., що є меншим за 762 937 833,85 грн. та не відповідає вимогам підпункту 4.1 пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації. 3. Відповідно до підпункту 1.1. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації на підтвердження наявності в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій необхідно надати: Довідку про наявність основного обладнання та необхідної матеріально-технічної бази*, яка повинна містити інформацію про найменування транспортного засобу, машини, механізми, будівельне обладнання та устаткування із зазначенням марки, моделі, їх стану та кількості, підстави використання (належить учаснику на праві власності, або залучене відповідно до договору оренди/лізингу/надання послуг техніки/тощо із зазначенням № такого Договору та назви контрагента, або належить субпідрядній організації чи залучене нею). Також дана довідка повинна містити інформацію про власне або залучене виробниче приміщення та/або виробничу базу та/або склад та офіс із зазначенням підстави використання (належить учаснику на праві власності або залучене ним відповідно до договору оренди/лізингу/надання послуг техніки/тощо із зазначенням № такого Договору та назви контрагента), місця розташування, площі та строку користування. * Обов’язкова наявність в учасника на праві власності, або залученого відповідно до договору оренди/лізингу/надання послуг техніки/тощо, або такого, що належить субпідрядній організації чи залучене нею наступного необхідного для виконання робіт обладнання/устаткування/машин/ механізмів: Автомобiлi бортовi – не менше 2 одиниць; Автомобiлi-самоскиди вантажопiдйомнiстю не менше 7 т – не менше 7 одиниць; Крани баштовi – не менше 1 одиниці; Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть не менше 16 т – не менше 2 одиниць; Крани на гусеничному ходу, вантажопiдйомнiсть 25 т – не менше 1 одиниці; Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть не менше 5 т – не менше 1 одиниці; Агрегати зварювальнi пересувнi з номiнальним зварювальним струмом 250-400 А – не менше 1 одиниці; Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], не менше 5 м3/хв – не менше 1 одиниці; Екскаватори на гусеничному ходу, мiсткiсть ковша не менше 1 м3 – не менше 2 одиниць; Бульдозери, потужнiсть не менше 132 кВт – не менше 2 одиниць; Бетононасоси – не менше 1 одиниці; Автогрейдери, потужнiсть не менше 104 кВт – не менше 1 одиниці; Котки дорожнi самохiднi вібраційні гладковальцеві, маса не менше 13 т – не менше 1 одиниці; Віброущільнювачі [віброплити] – не менше 1 одиниці; Тельфери електричнi, вантажопiдйомнiсть не менше 1 т (лебідка) – не менше 1 одиниці; Молотки вiдбiйнi; Агрегати фарбувальнi; Машини шлiфувальнi електричнi; Машини шлiфувальнi кутовi; Трамбiвки. Учасником ERSA İNŞAAT PROJE TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ на виконання зазначених вимог у складі тендерної пропозиції наданий документ, що містить інформацію про наявність основного обладнання та необхідної матеріально-технічної бази. Однак у зазначеній довідці, у порушення вимог підпункту 1.1. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації, відсутні: - Інформація про модель і марку такого обладнання: Мобільні зварювальні агрегати (позиція 44), Віброущільнювачі (позиція 45), Тельфери електричні (позиція 46), Крани баштові (позиція 47), Крани на гусеничному ходу (позиція 48), Автонавантажувачі (позиція 49); - Інформація про стан та кількість усього вказаного у довідці наявного обладнання та необхідної матеріально-технічної бази; - Інформація про власне або залучене виробниче приміщення та/або виробничу базу та/або склад та офіс із зазначенням підстави використання (належить учаснику на праві власності або залучене ним відповідно до договору оренди/лізингу/надання послуг техніки/тощо із зазначенням № такого Договору та назви контрагента), місця розташування, площі та строку користування; - Підтвердження наявності Кранів на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть не менше 16 т – не менше 2 одиниць; Компресорів пересувних з двигуном внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], не менше 5 м3/хв – не менше 1 одиниці; Молотків вiдбiйних; Агрегатів фарбувальних, Машин шлiфувальних електричних, Машин шлiфувальнiих кутових, Трамбiвок. Відповідно до підпункту 1.2.2. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації у разі, якщо обладнання та матеріально-технічна база, виробниче приміщення та/або виробнича база та/або склад, офіс тощо використовується на підставі договору (ів), що посвідчують право користування (договір оренди, лізинг, надання послуг техніки, інше), надаються: 1.2.2.1. для підтвердження наявності рухомого майна (транспортних засобів та будівельних машин) – документи про державну реєстрацію транспортних засобів, якщо вони підлягають обов’язковій реєстрації відповідно до чинного законодавства (свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, технологічних транспортних засобів або технічні паспорти тощо) та скан-копіії договорів з актами приймання-передачі (вимога про надання актів приймання-передачі не стосується договору надання послуг техніки). Договори повинні діяти не менше строку виконання робіт, що є предметом цієї закупівлі, а у разі встановлення сторонами такого договору строку його дії меншого учасник додатково надає гарантійний лист про те, що такий договір буде продовжено на весь період виконання робіт. Також учасником у складі тендерної пропозиції від контрагента по договору надається лист-підтвердження про згоду на залучення його транспортних засобів та будівельних машин до виконання робіт по предмету цієї закупівлі не весь строк виконання таких робіт; 1.2.2.2. для підтвердження наявності нерухомого майна – скан-копіії договорів. До договорів надаються акти приймання-передачі. 1.2.2.3. для підтвердження наявності будівельного обладнання та устаткування – скан-копіії договорів. До договорів надаються акти приймання-передачі (вимога про надання актів приймання-передачі не стосується договору надання послуг техніки). Договори повинні діяти не менше строку виконання робіт, що є предметом цієї закупівлі, а у разі встановлення сторонами такого договору строку його дії меншого учасник додатково надає гарантійний лист про те, що такий договір буде продовжено на весь період виконання робіт; Згідно із підпунктом 1.2. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації: Разом з договором(-ми) оренди/лізингу/надання послуг техніки/тощо, який(-і) надається в складі тендерної пропозиції учасника, також надаються лист(-и) від орендодавця (надавача послуг, власника, тощо) стосовно того, що він не заперечує проти використання його машини/механізму/обладнання/приладу/тощо під час виконання робіт учасником за предметом даних торгів. Учасником ERSA İNŞAAT PROJE TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ на підтвердження наявності рухомого майна, що зазначене у довідці як орендоване, надано копію договору оренди транспортних засобів №2411 від 24 листопада 2020 року з ТОВ «АТП ПРОМБУД» та документи про державну реєстрацію частини транспортних засобів. Однак у складі тендерної пропозиції учасника не надані документи про державну реєстрацію таких транспортних засобів, зазначених у довідці: ТАТА LPT613; АБЗ Мерседес-Бенц Actros 4140 В; АБЗ Мерседес-Бенц Actros 4140 В; АБЗ Мерседес-Бенц Actros 4140 В; Екскаватор CAT 320С; Навантажувач ZL-50G; Навантажувач ZL-50G; Автогідропідйомник ВС-22-ОІРГ на базі ЗІЛ 433360 АА7586ОМ; Вантажний автокран 10-20Т-С ЗИЛ 133ГЯ. До того ж, учасником не надані лист-підтвердження від контрагента за договором оренди про згоду на залучення його транспортних засобів та будівельних машин до виконання робіт по предмету цієї закупівлі не весь строк виконання таких робіт та лист(-и) від орендодавця (надавача послуг, власника, тощо) стосовно того, що він не заперечує проти використання його машини/ механізму/обладнання/приладу/тощо під час виконання робіт учасником за предметом даних торгів. Відповідно до підпункту 1.2.1 пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації у разі, якщо обладнання та матеріально-технічна база, виробниче приміщення та/або виробнича база та/або склад, офіс тощо є власними, надаються: - для підтвердження наявності рухомого майна (транспортних засобів та будівельних машин) – документи про державну реєстрацію транспортних засобів, якщо вони підлягають обов’язковій реєстрації відповідно до чинного законодавства (свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, технологічних транспортних засобів або технічні паспорти тощо); - для підтвердження наявності будівельного обладнання та устаткування – оборотно-сальдову відомість, складену у відповідності до Методичних рекомендацій про застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджених наказом МФУ № 422 від 25.06.2003 р., чи витяг з неї та/або видаткові накладні та/або акти приймання-передачі та/або інше (для іншого інвентарю та обладнання); Учасником ERSA İNŞAAT PROJE TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ на підтвердження наявності рухомого майна, що зазначене у довідці як власне, надані апостильовані та перекладені на українську мову рахунки-фактури, що, однак, не є документами про державну реєстрацію. Учасником не надано документів на підтвердження наявності будівельного обладнання та устаткування, передбачених вимогами тендерної документації, щодо такого обладнання: Мобільні зварювальні агрегати, Віброущільнювачі, Тельфери електричні. 4. Відповідно до підпункту 2 пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації на підтвердження наявності в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, необхідно надати: 2.1. Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт, із інформацією про працівників учасника, зокрема ПІБ інженерно-технічних працівників та робітників основних будівельних професій, їх посаду із розрядом (у випадках, коли професія передбачає розряди) та здобуту освіту із спеціальністю, підставу залучення (трудовий договір/контракт/договір цивільно–правового характеру або працівник субпідрядника). Довідка повинна підтверджувати наявність в учасника наступних працівників: ІТП: • Головного інженера, який повинен мати вищу освіту в сфері будівництва за спеціалізацією промислове і цивільне будівництво та бути працевлаштованим в учасника за основним місцем роботи. • Не менше трьох виконавців робіт, які повинні мати вищу освіту. • Не менше трьох начальників дільниці. • Інженера з проектно-кошторисної роботи або відповідного цій посаді фахівця. Учасник надає в складі тендерної пропозиції оригінал або копію діючого протоколу або витягу з протоколу про проходження не менше, чим одним інженером з проектно-кошторисної роботи або відповідним цій посаді фахівцем загального курсу з охорони праці та НПАОП 45.2-7.02-12, який повинен містити посилання на номер та/або назву вказаних вище НПАОП. • Не менше двох інженерів з охорони праці. • Сертифікованого інженера-геодезиста (на підтвердження у складі тендерної пропозиції надається діючий кваліфікаційний сертифікат або лист у довільній формі із посиланням на Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів та зазначенням номера кваліфікаційного сертифіката, та, у встановлених законодавством випадках, документи про підвищення кваліфікації). • Інших ІТП Робітників основних будівельних професій: • Не менше двох електрозварників або електрогазозварників. На кожного електрозварника або електрогазозварника, вказаного в довідці, учасник надає в складі тендерної пропозиції оригінал або копію діючого протоколу або витягу з протоколу про проходження навчання та/або із перевірки знань з питань охорони праці або технології робіт з НПАОП 0.00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.15-07, НПАОП 28.52-1.31-13, який повинен містити посилання на номер та/або назву вказаних вище НПАОП. У випадку, якщо протокол або витяг з протоколу не містить номер та/або назву вказаних вище НПАОП, надається інший документ, згідно якого проводилась навчання та/або перевірка знань з питань охорони праці або технології робіт, що містить номер та/або назву таких НПАОП. • Не менше чотирьох електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування або електромонтажників розподільчих пристроїв. На кожного електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування або електромонтажника розподільчих пристроїв, вказаного в довідці, учасник надає в складі тендерної пропозиції оригінал або копію діючого протоколу або витягу з протоколу про проходження навчання та/або із перевірки знань з питань охорони праці або технології робіт з НПАОП 0.00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.15-07, НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС); Правила експлуатації електрозахисних засобів (ПЕЕЗ); Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (ПУЕ); Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС); Правила роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ), який повинен містити посилання на номер та/або назву вказаних вище НПАОП, та посвідчення про допущення до робіт в електроустановках напругою до та/або понад 1000В. У випадку, якщо протокол або витяг з протоколу не містить номер та/або назву вказаних вище НПАОП, надається інший документ, згідно якого проводилась навчання та/або перевірка знань з питань охорони праці або технології робіт, що містить номер та/або назву таких НПАОП. • Не менше восьми монтажників або відповідних цій посаді фахівців. На кожного монтажника або відповідного цій посаді фахівця, вказаного в довідці, учасник надає в складі тендерної пропозиції оригінал або копію діючого протоколу або витягу з протоколу про проходження навчання та/або із перевірки знань з питань охорони праці або технології робіт з НПАОП 0.00-1.71-13, а також НПАОП 0.00-1.15-07 або НПАОП 0.00-1.81-18, який повинен містити посилання на номер та/або назву вказаних вище НПАОП. У випадку, якщо протокол або витяг з протоколу не містить номер та/або назву вказаних вище НПАОП, надається інший документ, згідно якого проводилась навчання та/або перевірка знань з питань охорони праці або технології робіт, що містить номер та/або назву таких НПАОП. • Бетоняра. На кожного бетоняра, вказаного в довідці, учасник надає в складі тендерної пропозиції оригінал або копію діючого протоколу або витягу з протоколу про проходження навчання та/або із перевірки знань з питань охорони праці або технології робіт з НПАОП 0.00-1.71-13, НПАОП 45.2-1.11-97, НПАОП 0.00-1.15-07, який повинен містити посилання на номер та/або назву вказаних вище НПАОП. У випадку, якщо протокол або витяг з протоколу не містить номер та/або назву вказаних вище НПАОП, надається інший документ, згідно якого проводилась навчання та/або перевірка знань з питань охорони праці або технології робіт, що містить номер та/або назву таких НПАОП. • Стропальника. На кожного стропальника, вказаного в довідці, учасник надає в складі тендерної пропозиції оригінал або копію діючого протоколу або витягу з протоколу про проходження навчання та/або із перевірки знань з питань охорони праці або технології робіт з НПАОП 0.00-1.15-07; НПАОП 0.00-1.75-15; НПАОП 0.00-1.80-18, який повинен містити посилання на номер та/або назву вказаних вище НПАОП. У випадку, якщо протокол або витяг з протоколу не містить номер та/або назву вказаних вище НПАОП, надається інший документ, згідно якого проводилась навчання та/або перевірка знань з питань охорони праці або технології робіт, що містить номер та/або назву таких НПАОП. • Інших робітників Мінімальна кількість працівників, згідно розрахунку потреби в робочих кадрах, які повинні бути у штаті учасника: ІТП (11% від кількості робітників) – 48 чол.; Працівники (84,5% від кількості робітників) – 370 чол. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт, повинна містити інформацію про інженерно-технічних працівників, наявних у штаті учасника, у кількості не менше 48 чоловік та працівників основних будівельних професій не менше 370 чоловік. У разі, якщо наявна в учасника кількість працівників основних будівельних професій є меншою 370 чоловік, такий учасник у складі свої пропозиції надає гарантійний лист про те, що у разі перемоги у закупівлі та підписання договору залучить необхідну кількість працівників основних будівельних професій до моменту виконання робіт. 2.2. На підтвердження наявності зазначених у Довідці працівників та їх кваліфікації надати: 2.2.1. Трудові книжки (перша сторінка із ПІБ працівника та сторінка із записом про прийом на роботу до учасника) або накази про прийняття на роботу та переведення на займану посаду чи витяги із них, або копії договорів цивільно-правового характеру або копії трудових договорів чи контрактів. У разі надання договорів цивільно-правового характеру у них повинно бути вказано строк їх дії (вказано конкретні строки виконання робіт та дії договору), що повинен бути не меншим від строку виконання робіт, що є предметом цієї закупівлі; 2.2.2. Дипломи про освіту ІТП, зазначених у довідці (без додатків). Учасником ERSA İNŞAAT PROJE TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ у складі тендерної пропозиції надано документ «Персонал підрядника» з інформацією виключно про прізвище, ім’я та посаду 48 інженерно-технічних працівників та робітників основних будівельних професій. Разом з тим, наданий документ не містить інформації про розряд працівників (у випадках, коли професія передбачає розряди), здобуту освіту із спеціальністю, підставу залучення. Крім того, документ «Персонал підрядника» не підтверджує наявності у штаті учасника інженерно-технічних працівників у кількості не менше 48 чоловік, оскільки серед 48 осіб вказано як інженерно-технічних працівників, так і працівників основних будівельних професій. Також, документ «Персонал підрядника» не підтверджує наявності в учасника працівників у кількості та за переліком спеціальностей, передбачених підпунктом 2.1 пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації. Відповідно, відсутні у складі тендерної пропозиції діючі протоколи або витяги з протоколів про проходження навчання та/або із перевірки знань з питань охорони праці або технології робіт з НПАОП щодо працівників відповідних професій у відповідності до вимог, передбачених підпунктом 2.1 пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації. Крім того, учасником не надано також документів на підтвердження зазначеної в довідці інформації у відповідності до вимоги підпункту 2.2. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації, а саме трудові книжки (перша сторінка із ПІБ працівника та сторінка із записом про прийом на роботу до учасника) або накази про прийняття на роботу та переведення на займану посаду чи витяги із них, або копії договорів цивільно-правового характеру або копії трудових договорів чи контрактів. Відсутній також у складі тендерної пропозиції законодавчо обґрунтований лист з роз’ясненням підстав відсутності того чи іншого документа з посиланням на конкретні статті відповідних нормативно-правових актів, можливість надання якого передбачено згідно пункту 1 розділу ІІІ тендерної документації у разі відсутності у учасника-нерезидента документів, що вимагаються згідно з даною тендерною документацією. 2) ПОСИЛАННЯ НА ВИМОГУ (ВИМОГИ) ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЩОДО ЯКОЇ (ЯКИХ) ВИЯВЛЕНІ НЕВІДПОВІДНОСТІ; 1. Підпункт 3.1., 3.2.1. та 3.2.4. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації 2. Підпункт 4.1. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації 3. Підпункт 1.1., 1.2., 1.2.1, 1.2.2. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації 4. Підпункт 2.1. та 2.2.1. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації 3) ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЇ ТА/АБО ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОВИНЕН ПОДАТИ УЧАСНИК ДЛЯ УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ. 1. Виправлення шляхом: 1.1. надання Довідки про виконання аналогічних договорів, що повинна містити всю інформацію, що вимагається підпунктом 3.1. пункту 5 розділу ІІІ Тендерної документації, зокрема – про повне найменування контрагента, з яким укладено договір, його код ЄДРПОУ, адресу, телефон, номер та дату договору, наявність/відсутність додаткових угод. 1.2. приведення назв предметів та вартості виконаних робіт за договорами, зазначеними у довідці про виконання аналогічних договорів, у відповідність із назвами, зазначеними у наданих свідоцтвах; 1.3. надання копії договорів, зазначених у довідці про виконання аналогічних договорів. 1.4. надання оригіналу відгуку від контрагентів по усіх договорах, зазначених у довідці про виконання аналогічних договорів. Відгук повинен містити вихідний номер та дату, інформацію щодо дати і номера договору, на який надано відгук, предмета та суми договору, суми виконаних робіт, наявності/відсутності укладених додаткових угод, а також інформацію про відсутність обґрунтованих претензій чи застосованих до учасника оперативно-господарських санкцій, позовів щодо порушення учасником умов договору. 2. Виправлення шляхом надання фінансової звітності, відповідно до вимог підпункту 4.1 пункту 5 розділу ІІІ Тендерної документації, що свідчить про отриманий учасником станом на кінець 2019 року чистий дохід у розмірі не меншому, ніж 30% від очікуваної вартості закупівлі (без ПДВ). 3. Виправлення шляхом: 3.1. надання оновленої довідки про наявність основного обладнання та необхідної матеріально-технічної бази із: - доданою інформацією про модель і марку такого обладнання: Мобільні зварювальні агрегати, Віброущільнювачі,Тельфери електричні, Крани баштові, Крани на гусеничному ходу, Автонавантажувачі; - доданою інформацією про стан та кількість усього наявного обладнання та необхідної матеріально-технічної бази; - доданою інформацією про власне або залучене виробниче приміщення та/або виробничу базу та/або склад та офіс із зазначенням підстави використання (належить учаснику на праві власності або залучене ним відповідно до договору оренди/лізингу/надання послуг техніки/тощо із зазначенням № такого Договору та назви контрагента), місця розташування, площі та строку користування; - доданою інформацією про наявність власних чи залучених Кранів на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть не менше 16 т – не менше 2 одиниць; Компресорів пересувних з двигуном внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], не менше 5 м3/хв – не менше 1 одиниці; Молотків вiдбiйних;Агрегатів фарбувальних, Машин шлiфувальних електричних, Машин шлiфувальнiих кутових, Трамбiвок з наданням документв, відповідно до вимог пункту 1.2. підпункту 5 розділу ІІІ тендерної документації із наданням підтверджуючих їх наявність документів, передбачених тендерною документацією. 3.2. надання: 3.2.1. документів про державну реєстрацію таких транспортних засобів, зазначених у довідці про наявність основного обладнання та необхідної матеріально-технічної бази: ТАТА LPT613; АБЗ Мерседес-Бенц Actros 4140 В; АБЗ Мерседес-Бенц Actros 4140 В; АБЗ Мерседес-Бенц Actros 4140 В; Екскаватор CAT 320С; Навантажувач ZL-50G; Навантажувач ZL-50G; Автогідропідйомник ВС-22-ОІРГна базі ЗІЛ 433360 АА7586ОМ; Вантажний автокран 10-20Т-С ЗИЛ 133ГЯ. 3.2.2. листа-підтвердження від контрагента за договором оренди про згоду на залучення його транспортних засобів та будівельних машин до виконання робіт по предмету цієї закупівлі не весь строк виконання таких робіт. 3.2.3. листа від орендодавця (надавача послуг, власника, тощо) стосовно того, що він не заперечує проти використання його машини/механізму/обладнання/приладу/тощо під час виконання робіт учасником за предметом даних торгів. 3.3. надання документів про державну реєстрацію рухомого майна, що зазначене у довідці як власне, а також документів на підтвердження наявності будівельного обладнання та устаткування, передбачених вимогами тендерної документації, щодо такого обладнання: Мобільні зварювальні агрегати, Віброущільнювачі, Тельфери електричні. 4. Виправлення шляхом надання: 4.1. Довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт, із інформацією про працівників учасника, зокрема ПІБ інженерно-технічних працівників та робітників основних будівельних професій, їх посаду із розрядом (у випадках, коли професія передбачає розряди) та здобуту освіту із спеціальністю, підставу залучення (трудовий договір/контракт/договір цивільно–правового характеру або працівник субпідрядника) з урахуванням вимог до наявності ІТП та Робітників основних будівельних професій, встановлених підпунктом 2.1 пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації (з наданням усіх відповідних документів щодо працівників, передбачених вимогами підпунктом 2.1 пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації). Довідка повинна підтверджувати наявність у штаті учасника інженерно-технічних працівників у кількості не менше 48 чоловік. 4.2. Діючих протоколів або витягів з протоколів про проходження навчання та/або із перевірки знань з питань охорони праці або технології робіт з НПАОП щодо працівників відповідних професій, вказаних у Довідці, у відповідності до вимог, передбачених підпунктом 2.1 пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації. 4.2. Документів на підтвердження наявності зазначених у Довідці працівників та їх кваліфікації (Трудові книжки (перша сторінка із ПІБ працівника та сторінка із записом про прийом на роботу до учасника) або накази про прийняття на роботу та переведення на займану посаду чи витяги із них, або копії договорів цивільно-правового характеру або копії трудових договорів чи контрактів. У разі надання договорів цивільно-правового характеру у них повинно бути вказано строк їх дії (вказано конкретні строки виконання робіт та дії договору), що повинен бути не меншим від строку виконання робіт, що є предметом цієї закупівлі).

1) ПЕРЕЛІК ВИЯВЛЕНИХ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ; Відповідно до підпункту 1.2.1.1. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації у разі, якщо обладнання та матеріально-технічна база, виробниче приміщення та/або виробнича база та/або склад, офіс тощо є власними, надаються: для підтвердження наявності рухомого майна (транспортних засобів та будівельних машин) – документи про державну реєстрацію транспортних засобів, якщо вони підлягають обов’язковій реєстрації відповідно до чинного законодавства (свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, технологічних транспортних засобів або технічні паспорти тощо). Учасником ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД» надано у складі тендерної пропозиції Довідку про наявність основного обладнання та необхідної матеріально-технічної бази (файл: «Довідка про наявність осн.обладнання.pdf»), в якій наявна інформація, зокрема, про Кран на автомобільному ходу КАМАЗ 55111 КТА 25, Кран на гусеничному ходу вантажопідйомність 25 т МКГ-25БР (завод.1237), Кран на гусеничному ходу МКГ-25БР (зав.№348), Кран баштовий КБ-408.21. Оскільки тендерна пропозиція учасника не містить технічних паспортів у повному обсязі на підтвердження наявності таких позицій, як Кран на автомобільному ходу КАМАЗ 55111 КТА 25, Кран на гусеничному ходу вантажопідйомність 25 т МКГ-25БР (завод.1237), Кран на гусеничному ходу МКГ-25БР (зав.№348), Кран баштовий КБ-408.21, учасником не виконано кваліфікаційну вимогу підпункту 1.2.1.1. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації. 2) ПОСИЛАННЯ НА ВИМОГУ (ВИМОГИ) ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЩОДО ЯКОЇ (ЯКИХ) ВИЯВЛЕНІ НЕВІДПОВІДНОСТІ; Підпункт 1.2.1.1. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації. 3) ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЇ ТА/АБО ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОВИНЕН ПОДАТИ УЧАСНИК ДЛЯ УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ. Надати технічні паспорти на такі позиції: Кран на автомобільному ходу КАМАЗ 55111 КТА 25, Кран на гусеничному ходу вантажопідйомність 25 т МКГ-25БР (завод.1237), Кран на гусеничному ходу МКГ-25БР (зав.№348), Кран баштовий КБ-408.21.

1) ПЕРЕЛІК ВИЯВЛЕНИХ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ; 1. Відповідно до підпункту 1.2.2.1. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації у разі, якщо обладнання та матеріально-технічна база використовується на підставі договору (ів), що посвідчують право користування (договір оренди, лізинг, надання послуг техніки, інше), для підтвердження наявності рухомого майна (транспортних засобів та будівельних машин) надаються, зокрема, документи про державну реєстрацію транспортних засобів, якщо вони підлягають обов’язковій реєстрації відповідно до чинного законодавства (свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, технологічних транспортних засобів або технічні паспорти тощо). Учасником ТОВ «АЛЬТІС-КОНСТРАКШН» надано у складі тендерної пропозиції Довідку про наявність основного обладнання та необхідної матеріально-технічної бази (файл: «1.1.1 Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.pdf»), в якій наявна інформація, зокрема, про Кран на гусеничному ходу РДК 250-3, вантажопiдйомнiсть 25 т та Кран баштовий КБ-309ХЛ, вантажопiдйомнiсть 8 т. Однак, в порушення вимоги підпункту 1.2.2.1. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації учасником щодо вищевказаних позицій не надано документи про державну реєстрацію транспортних засобів, якщо вони підлягають обов’язковій реєстрації відповідно до чинного законодавства (свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, технологічних транспортних засобів або технічні паспорти тощо). Оформлення технічного паспорту згідно чинного законодавства України вимагається на вантажопідіймальні крани з урахуванням Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів та машин спеціального військового призначення, затверджених Наказом Міністерства оборони України від 01.12.2016 № 653, тому щодо таких машин, як вантажопідіймальні крани, передбачена наявність технічних паспортів, які учасником не надані у складі тендерної пропозиції. 2. Відповідно до підпункту 3.2.2. та 3.2.4. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації на підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору учасниками надається, зокрема акт готовності об’єкта(ів) до експлуатації та оригінал відгуку від контрагентів по усіх договорах, зазначених у довідці. Відгук повинен містити вихідний номер та дату, інформацію щодо дати і номера договору, на який надано відгук, предмета та суми договору, суми виконаних робіт, наявності/відсутності укладених додаткових угод, а також інформацію про відсутність обґрунтованих претензій чи застосованих до учасника оперативно-господарських санкцій, позовів щодо порушення учасником умов договору. Учасником ТОВ «АЛЬТІС-КОНСТРАКШН» в порушення вимог підпункту 3.2.2. та 3.2.4. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації не надано у складі тендерної пропозиції акту готовності об’єкта до експлуатації та відгук від контрагента щодо виконання учасником Договору № 23/ПЛ від 10.05.2007 р., вказаного у Довідці про виконання аналогічних договорів № 09/12-05 від 09.12.2020 р. 2) ПОСИЛАННЯ НА ВИМОГУ (ВИМОГИ) ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЩОДО ЯКОЇ (ЯКИХ) ВИЯВЛЕНІ НЕВІДПОВІДНОСТІ; 1. Підпункт 1.2.2.1. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації. 2. Підпункт 3.2.2. та 3.2.4. пункту 5 розділу ІІІ тендерної документації. 3) ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЇ ТА/АБО ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОВИНЕН ПОДАТИ УЧАСНИК ДЛЯ УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ. 1. Надати технічні паспорти/тощо на такі позиції: Кран на гусеничному ходу РДК 250-3, вантажопiдйомнiсть 25 т, Кран баштовий КБ-309ХЛ, вантажопiдйомнiсть 8 т. 2. Надати акт готовності об’єкта до експлуатації та відгук від контрагента щодо виконання учасником Договору № 23/ПЛ від 10.05.2007 р., вказаного у п. 3 Довідки про виконання аналогічних договорів № 09/12-05 від 09.12.2020 р.