Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання
Очікувана вартість
160 000,00 UAH
UA-2020-09-04-003289-b ● 57522128987e4a6199fc73f527aaccdd
Спрощена закупівля
Спрощена
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | Міністерство молоді та спорту України |
| Код ЄДРПОУ: | 38649881 |
| Місцезнаходження: | 01601, Україна , Київська обл., Київ, Еспланадна, 42 |
| Контактна особа: |
Ольга Меньшикова 380442896676 menshikova@msms.gov.ua |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 04 вересня 2020 10:59 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 09 вересня 2020 11:30 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 11 вересня 2020 12:00 |
| Початок аукціону: | 14 вересня 2020 12:19 |
| Очікувана вартість: | 160 000,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 800,00 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,50% |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:31680000-6: Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
60 штуки
джерела безперебійного живлення
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
Україна, Відповідно до документації
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
30 жовтня 2020
ДК 021:2015: 31682000-0 — Електричне приладдя
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставка товару | Розрахунки між Сторонами згідно умов цього Договору здійснюються Замовником безготівково, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, на підставі Видаткової накладної | Пiсляоплата | 30 | Календарні | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
04 вересня 2020 11:03 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
04 вересня 2020 11:02 |
Додаток 4_ДБЖ.docx | |
04 вересня 2020 11:02 |
Додаток 2_ДБЖ.docx | |
04 вересня 2020 11:02 |
Додаток 3_ДБЖ.docx | |
04 вересня 2020 11:02 |
Додаток 1_ДБЖ.docx | |
04 вересня 2020 11:01 |
Оголошення_ДБЖ.doc |
Роз’яснення до процедури
Запитання до процедури
Проєкт договору
Дата подання: 07 вересня 2020 14:55
Дата відповіді: 08 вересня 2020 11:42
Шановний Замовнику! Відповідно до ст. 231 ГКУ за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг); за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. Враховуючи наведене, просимо привести п. 7.2., 7.3. у відповідність до чинного законодавства України, а саме внести зміни в п. 7.2. щодо розміру пені з 0,5 відсотка на 0,1 відсоток, а також видалити абз.2 п. 7.3. проєкту договору, а саме: - за невиконання або неналежне виконання Постачальником умов цього Договору, Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 10% вартості поставленого Товару.
Розгорнути
Згорнути
Відповідь: Шановний Учасник! Дякуємо Вам за інтерес, проявлений до даної закупівлі!
Відповідно до частини 2 ст.231 ГКУ у разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту передбачено право щодо встановлення інших розмірів штрафних санкцій в договорах.
Щодо Вашого запитання та вимоги внесення змін розміру відсотка пені, штрафних санкцій, а саме:
- за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг);
- за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості
застосовується у таких розмірах, якщо інше не передбачене законом чи договором.
Законом може бути визначений розмір штрафних санкцій також за інші порушення окремих видів господарських зобов'язань, зазначених у частині другій статті 231, та у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором.
Таким чином, Міністерство молоді та спорту України має право самостійно визначати розмір штрафних санкцій.
Дякуємо за запитання.
Відповідно до частини 2 ст.231 ГКУ у разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту передбачено право щодо встановлення інших розмірів штрафних санкцій в договорах.
Щодо Вашого запитання та вимоги внесення змін розміру відсотка пені, штрафних санкцій, а саме:
- за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг);
- за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості
застосовується у таких розмірах, якщо інше не передбачене законом чи договором.
Законом може бути визначений розмір штрафних санкцій також за інші порушення окремих видів господарських зобов'язань, зазначених у частині другій статті 231, та у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором.
Таким чином, Міністерство молоді та спорту України має право самостійно визначати розмір штрафних санкцій.
Дякуємо за запитання.
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ "НАВІГАТОР СИСТЕМ" #42893689 |
Переможець |
132 480,00
UAH з ПДВ
|
15 вересня 2020 14:34
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
18 вересня 2020 12:35
|
| 93_17_20.pdf | укладений |
18 вересня 2020 12:34
|
Інформація про платежі за договором
Відображаються здійснені оплати органами Казначейства за договорами про закупівлі розпорядників бюджетних коштів
| Дата | Сума | Платник | Одержувач | Статус |
|---|---|---|---|---|
|
28 вересня 2020 11:31
|
132 480,00 UAH | UA238201720343140001000086633 Мінмолодьспорт |
UA263005280000026007455066768 ТОВ"НАВІГАТОР СИСТЕМ" |
Оплачений |