Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України
Роботи з будівництва: «Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні. Реконструкція лабораторії молекулярно-генетичної діагностики та експериментальної онкології в лабораторному корпусі із конференц залом та частини приміщень в радіологічному корпусі Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському Районі м. Києва», (Код ДК 021-2015: 45200000-9 Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва)
Очікувана вартість
28 892 768,00 UAH
UA-2020-08-18-004649-c fb2be58446b8463da1f974ac788fe28f
Відкриті торги    Торги не відбулися
Електронний цифровий підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Віта Аністратенко Вікторівна

380676063993
vito4k@gmail.com

Знайшли порушення?

Зверніться до Держаудитслужби

Оголошення про проведення

Друкувати оголошення PDFHTML
Друкувати звіт про результати проведення процедури PDFHTML

Інформація про замовників

Найменування: Державне підприємство "Укрмедпроектбуд"
Код ЄДРПОУ: 37700171
Місцезнаходження: 01601, Україна , Київська обл., Київ, Грушевського 7
Контактна особа: Віта Аністратенко Вікторівна
380676063993,
vito4k@gmail.com
Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про процедуру

Дата оприлюднення: 18 серпня 2020
Звернення за роз’ясненнями: до 24 серпня 2020 22:00
Оскарження умов закупівлі: до 30 серпня 2020 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 03 вересня 2020 22:00
Очікувана вартість: 28 892 768,00 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення: Електронна гарантія
Сума тендерного забезпечення: 144 463,84 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 144 463,84 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50 %

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Роботи


Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції – українська мова.
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
278 роботи
Роботи з будівництва: «Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні. Реконструкція лабораторії молекулярно-генетичної діагностики та експериментальної онкології в лабораторному корпусі із конференц залом та частини приміщень в радіологічному корпусі Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському Районі м. Києва»
Розгорнути Згорнути
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 03022, Україна, м. Київ, м. Київ, Ломоносова 33/43
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 15 лютого 2021
ДК 021:2015: 45200000-9 — Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Виконання робіт Замовник повідомляє, що укладення договору за наслідками даної процедури закупівлі може бути здійснено виключно у разі, якщо використання коштів за договором відповідатиме наявним бюджетним призначенням / бюджетним асигнуванням / напрямкам використання бюджетних коштів. В іншому випадку замовник залишає за собою право визнати тендер таким, що не відбувся відповідно до статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі») та не укладати відповідний договір без жодної відповідальності перед учасниками та / або іншими особами/ Аванс 10 Банківські 30
Виконання робіт Замовник повідомляє, що укладення договору за наслідками даної процедури закупівлі може бути здійснено виключно у разі, якщо використання коштів за договором відповідатиме наявним бюджетним призначенням / бюджетним асигнуванням / напрямкам використання бюджетних коштів. В іншому випадку замовник залишає за собою право визнати тендер таким, що не відбувся відповідно до статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі») та не укладати відповідний договір без жодної відповідальності перед учасниками та / або іншими особами/ Пiсляоплата 10 Банківські 70

Документація

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%

Тендерна документація

27 серпня 2020 21:54
Електронний цифровий підпис
25 серпня 2020 18:54
Електронний цифровий підпис
21 серпня 2020 16:29
Електронний цифровий підпис
18 серпня 2020 17:23
Електронний цифровий підпис
27 серпня 2020 21:49
27.08.2020_Перелік змін до тендерної документації.docx
27 серпня 2020 21:49
27.08.2020_Тендерна документація на закупівлю робіт_НІР зі змінами.docx
25 серпня 2020 18:53
ПРОЕКТ Договору зі змінами від 25.08.2020 р..docx
25 серпня 2020 18:52
25.08.2020_Перелік змін до тендерної документації.docx
25 серпня 2020 18:52
25.08.2020_Тендерна документація на закупівлю робіт_НІР зі змінами від 25.08.2020р..docx
21 серпня 2020 16:04
18.08.2020_ПРОЕКТ Договору зі змінами від 21.08.2020.docx
18 серпня 2020 17:22
18.08.2020_ПРОЕКТ Договору.docx
21 серпня 2020 15:59
Перелік змін до тендерної документації.docx
21 серпня 2020 15:59
18.08.2020_Тендерна документація на закупівлю робіт_НІР зі змінами від 21.08.2020р..docx
18 серпня 2020 17:22
18.08.2020_Тендерна документація на закупівлю робіт_НІР.docx

Роз’яснення до процедури

Запитання до процедури

Щодо залучення субпідрядних організацій
Дата подання: 19 серпня 2020 20:50
Дата відповіді: 21 серпня 2020 11:20
Шановний Замовнику! Просимо надати роз'яснення: чи необхідно вказувати інформацію про субпідрядну організацію, якщо обсяг робіт, на які вона буде залучатися, менше 20% від загальної вартості закупівлі, та з одночасною наявністю у неї відповідної Ліцензії та Дозволу, які є відсутніми в Учасника Закупівлі. Заздалегідь дякуємо!
Відповідь: Доброго дня! Шановний учаснику, зазначення інформації щодо залучення субпідрядних організацій міститься в таблиці 1 Додатку 3 до тендерної документації.
Щодо надання інформації відповідно до Додатку7 до ТД
Дата подання: 19 серпня 2020 22:57
Дата відповіді: 21 серпня 2020 11:20
Ознайомившись з Тендерною документацією, просимо: 1) надати пояснення щодо документів згідно до п.6.1. Додатку 7 до Тендерної документації, а саме: "В складі тендерної цінової пропозиції повинні бути розроблені та прикладені: договірна ціна; · об'єктні кошторисні розрахунки;· локальні кошторисні розрахунки на будівельні роботи;· локальні кошторисні розрахунки на придбання устаткування;· локальні кошториси на пусконалагоджувальні роботи;· підсумкова відомість ресурсів;· протокол узгодження цін на матеріальні ресурси;· проект календарного графіку виконання робіт (відповідно до «Рекомендацій зі складання додатків до договору підряду в капітальному будівництві», затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 13.01.2009 р. № 2) та ДБН А.3.1-5-2009." Подання даних документів є вимогою для Учасника чи для Переможця закупівлі? 2) уточнити, чи має надавати Учасник документи, які підтверджують розрахунки за статтями витрат договірної ціни (п.5.1.-5.1.7, Додатку 7 до ТД)? Чи дана вимога стосується лише Переможця? Дякуємо за відповідь.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Доброго дня! Шановний учаснику, щодо ваших запитань повідомляємо, що всі документи, які визначені додатком 7 до тендерної документації, то Учасник надає погодження, що під час підписання договору, якщо учасник буде переможцем процедури закупівлі, він зобов’язується надати всі документи, передбачені додатком 7 до тендерної документації. Документи щодо розрахунку договірної ціни, які повинен подати учасник, зазначені в додатку 1 до тендерної документації.
Стосовно змін до Проекту договору
Дата подання: 20 серпня 2020 17:38
Дата відповіді: 26 серпня 2020 15:52
Детально вивчивши проект договору та Тендерну документацію, просимо детально описати план фінансування робіт по даному об'єкту на цей рік (до 31.12.2020). Також, ознайомившись з проектом договору , просимо: 1) надати уточнення щодо необхідності його заповнення та подання у складі Тендерної пропозиції; 2) внести зміни до проекту договору, прописавши п.3.2. Розділу 3 Проекту договору в наступній редакції: «3.2. Замовник передає Генпідряднику: 2 (два) комплекти затвердженої Проектної документації до початку виконання робіт»; 3) внести доповнення до п.5.2. Розділу 5 Проекту договору, стосовно терміну здійснення розрахунків (оплати) робіт та їх частини, а саме вказати строк, протягом якого здійснюється розрахунок за виконані роботи на підставі підписаних актів виконаних робіт. Заздалегідь вдячні за надані відповіді.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Щодо плану фінансування, так Закон України «Про публічні закупівлі» не передбачає надання такої інформації, але в будь якому випадку фінансування робіт може бути здійснено в межах наявних відповідних бюджетних призначень та буде узгоджено сторонами при укладанні договору у відповідності до норм діючого законодавства на дату укладання договору.
Щодо заповнення проекту договору, то тендерна документація не передбачає заповнення проекту договору, а лише надання погодження щодо його умов відповідно до Додатку 6 до тендерної документації.
Щодо зміни до проекту договору стосовно надання двох комплектів проектної документації, просимо звернути увагу на наступне. Відповідно до п. 74 Постанови КМУ № 668 від 01.08.2005 року «Підрядник повинен зберігати на будівельному майданчику один комплект проектної документації разом із змінами до неї та надавати її замовнику на його прохання для користування».
Отже, обґрунтованою є необхідність наявності при виконанні робіт в підрядника одного комплекту проектної документації. Таким чином, наразі вимога про внесення змін до проекту договору, що є частиною тендерної документації, стосовно надання двох комплектів проектної документації є безпідставною.
Уточнення до Тендерної документації
Дата подання: 20 серпня 2020 19:38
Дата відповіді: 21 серпня 2020 11:21
Згідно до Додатку 3, таблиці 1, а саме наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору, Учасник має надати форми №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт». Просимо надати уточнення: учасник повинен подати всі форми по відповідному договору чи має право подати лише останні форми КБ-3 та КБ-2в? Дякуємо за уточнення.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Доброго дня! Шановний учаснику, розглянувши ваше запитання, повідомляємо наступне:
Відповідно до вимоги таблиці 1 Додатку 3 - Учасник до кожного договору, який він зазначив в даному пункті, надає скановану копію з оригіналу наступних документів, що підтверджують виконання договору: договір, форми №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», лист-відгук від замовника зазначеного договору з позитивним відгуком про виконання договору. Таким чином, учасник надає зазначені форми, які підтверджують виконання договору.
Стосовно невідповідностей в Тендерній документації
Дата подання: 21 серпня 2020 13:55
Дата відповіді: 21 серпня 2020 16:31
Ознайомившись з Тендерною документацією та знайшовши невідповідності у посиланнях на Додатки в ТД, просимо виправити їх та внести відповідні зміни в ДКТ для уникнення помилок в складі тендерних пропозицій учасників, а саме: - Таблиця 1 Додатку 3 містить вимогу «Учасник надає Оригінал Довідки на фірмовому бланку учасника за підписом та печаткою (у разі наявності) уповноваженої особи на підпис документів про «Згоду суб'єкта персональних даних на обробку та передачу його та працівників підприємства, які будуть залучені до виконання договору, персональних даних» відповідно до таблиці 3 Додатку 2 до тендерної документації.» - однак в ній невірно зазначено номер Додатку: дана таблиця міститься в Додатку 3 до ТД – просимо виправити; - Таблиця 1 Додатку 4 (п.1.1., п.2.1.) містить вимогу надання «Відомість обсягів робіт та Перелік обладнання відповідно таблиці 2 до Додатку 3 до тендерної документації.» - однак в ній невірно зазначено номер Додатку: дана таблиця міститься в Додатку 4 до ТД – просимо виправити; -Таблиця 1 Додатку 4 (п.1.2., п.2.2.) містить вимогу надання «Перелік обладнання таблиці 3 до Додатку 3 до тендерної документації.» - однак в ній невірно зазначено номер Додатку: дана таблиця міститься в Додатку 4 до ТД – просимо виправити; - Додаток 7 містить вимогу надання «Перелік обладнання, що визначений в таблиці 3 до Додатку №3 тендерної документації, має бути надано у друкованому вигляді та додатково в форматі xls на CD-носії» - однак в ній невірно зазначено номер Додатку: дана таблиця міститься в Додатку 4 до ТД – просимо виправити; - Також, в Додатку 7 порушена нумерація підпунктів; - В Розділі «Результати торгів та укладання договору про закупівлю» (п.3.Проект договору про закупівлю та п.4. Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю) невірно вказане посилання на Проект договору, - замість нього зазначені умови погодження з Додатком 4 – просимо виправити на «Додаток 5». Крім того, сам файл «18.08.2020_ПРОЕКТ Договору» - не містить позначки «Додаток 5 до тендерної документації», хоч це і передбачено змістом ТД. Дякуємо!
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Доброго дня! Шановний учаснику, відповідні зміни внесені до тендерної документації.
Щодо кваліфікації працівників
Дата подання: 21 серпня 2020 14:00
Дата відповіді: 26 серпня 2020 15:59
Шановний Замовнику! Просимо надати роз’яснення, що мається на увазі під «документами, що підтверджують атестацію працівників на проведення відповідних видів робіт» - їх кваліфікаційні посвідчення про присвоєння професії (кваліфікації) чи посвідчення про перевірку знань? Заздалегідь дякуємо!
Відповідь: Шановний Учаснику!
Відповідно до вимог п.2 таблиці 1 додатку 3 до тендерної документації: Учасник зобов'язаний мати кваліфікованих працівників, навчених правилам безпечного ведення робіт і які мають всі необхідні допуски до виконання робіт (а також надавати документи, що підтверджують атестацію працівників на проведення відповідних видів робіт): Групи з електробезпеки не нижче 3-ї групи (Копія посвідчення та протоколу про перевірку знань), Пожежний мінімум (копія посвідчення про проходження техніки безпеки та протоколу про перевірку знань).
Внесення змін до проекту договру
Дата подання: 23 серпня 2020 16:39
Дата відповіді: 26 серпня 2020 16:00
Шановний Замовнику! Уважно вивчивши проект договору, просимо внести такі доповнення та зміни до проекту договору: 1) Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 р. підрядник вживає заходів до збереження майна переданого Замовником. Пропонуємо викласти п.1.6 проекту договору у наступній редакції: «1.6. Протягом всієї дії Договору Генпідрядник зобов’язаний забезпечити схоронність товарів, техніки, устаткування, обладнання та Ресурсів, майна Замовника, що передані Замовником Генпідряднику по актах приймання-передачі, та які знаходяться на Будівельному майданчику, їх схоронність, захист від пошкоджень». 2) За умовами проекту договору згідно до пункту 3.1 (забезпечення робіт проектною документацією здійснюється Замовником). З огляду на те, що чинним законодавством не передбачені такі поняття, як «достатність, наповненість проектної документації, тощо», а також змісту такої перевірки підрядником, просимо викласти п. 3.3 проекту договору у наступній редакції: «3.3. Відсутність зауважень Генпідрядника щодо прийнятої проектної документації протягом 5 робочих днів з дня її прийняття свідчить про її комплектність». 3) Враховуючи тенденцію зміни курсу іноземної валюти в бік збільшення, що значною мірою впливає на зміну цін на обладнання іноземного виробництва, яке підлягає закупівлі та подальшого монтажу на Об’єкті, пропонуємо доповнити Розділ 4 пунктом 4.13, який викласти у наступній редакції: «Генпідрядник, у випадку зміни курсу іноземної валюти, за якою здійснюється закупівля Товару, на 5 або більше відсотків відносно курсу, встановленого Національним банком України на дату розкриття пропозиції тендеру Замовником, має право за наявності коштів, здійснити відповідний перерахунок ціни, кількості товару та/або суми Договору (в межах існуючого фінансування) на підставі обґрунтованого звернення Субпідрядника до Генпідрядника щодо внесення змін до істотних умов Договору у зв’язку із зміною курсу іноземної валюти. Порядок коригування ціни за одиницю Товару (в частині імпортної складової структури ціни) залежно від зміни курсу іноземної валюти наступний: Ц=(К1/К2)*Цт, де: - К1- офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений НБУ, на дату укладання відповідної додаткової угоди про зміну ціни за одиницю Товару; - К2 - офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений НБУ, на дату розкриття пропозиції конкурсних торгів Замовником; - Цт – ціна за одиницю Товару, визначена в Договорі на дату укладення Договору; - Ц – остаточна ціна одиниці Товару, за якою здійснюється відпуск Товару. Зміна курсу іноземної валюти підтверджується даними Національного банку України, які розміщуються на офіційному сайті НБУ. Ціна за одиницю Товару, що розраховується в порядку та на умовах, визначених за вищенаведеним порядком коригування ціни, погоджується Сторонами шляхом укладення Додаткової угоди до Договору станом на дату укладання такої Додаткової угоди до цього Договору». Заздалегідь вдячні за розгляд внесення змін до проекту договору!
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Відповідно до розділу 2 проекту договору Генпідрядник зобов’язаний забезпечити виконання Робіт необхідними Ресурсами (необхідні для виконання Робіт: сировина, будівельні, паливно-мастильні матеріали, електроенергія всіх видів, конструкції, комплектуючі, вироби, товари, обладнання, устаткування, транспортні засоби, будівельні машини, механізми, баштові крани тощо, складські та інші приміщення, джерела водо-, електро-, газопостачання тощо) та залишається відповідальним за їх якість і відповідність вимогам, встановленим законодавством та Проектною документацією. В разі необхідності Генпідрядник зобов’язаний самостійно та за власний рахунок терміново замінювати (відновлювати тощо) Ресурси так, щоб це не вплинуло на належне та вчасне виконання Робіт.
Отже, забезпечення виконання Робіт необхідними Ресурсами - товарами, технікою устаткуванням, обладнанням тощо здійснюється Генпідрядником, а не Замовником.
Також слід відзначити, що при прийнятті фронту для виконання робіт сторонами договору може бути визначено перелік майна, приміщень тощо, що приймаються Генпідрядником.
Отже, Генпідрядник зобов’язаний забезпечити схоронність Об'єкту, товарів, техніки, устаткування, обладнання та Ресурсів тощо, а також майна, зокрема, прийнятого при передачі фронту для виконання робіт.
Враховуючи наведене вище, запропоновані зміни до проекту договору не вносяться.
Щодо змін до п. 3.3. проекту договору просимо звернути увагу на наступне.
При виконанні робіт важливо не тільки наявність комплектної проектної документації, а й її зміст. Під поняттям достатність, наповненість проектної документації мається на увазі розуміння генпідрядником саме змісту проектної документації (її наповненості, достатності), необхідної для виконання робіт.
Отже, підстави для внесення запропонованих змін відсутні. Щодо внесення змін до проекту договору стосовно зміни курсу іноземної валюти, просимо звернути увагу на наступне.
Статтею 533 ЦК України визначено, що грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях. Якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.
Ціна є істотною умовою договору і зазначається в договорі у гривнях. Грошові зобов’язання учасників господарських відносин мають бути виражені та підлягають оплаті у гривнях.
Разом з тим грошові зобов’язання можуть бути виражені в іноземній валюті лише у випадках, коли суб’єкти господарювання правомочні здійснювати розрахунки між собою в іноземній валюті відповідно до законодавства. А виконання зобов’язань, які виражені в іноземній валюті, здійснюється відповідно до закону (ч. 2 ст. 198 ГК України).
Частиною 2 ст. 10 Закону України «Про ціни та ціноутворення» передбачено, що ціни на товари, які призначені для реалізації на внутрішньому ринку України, установлюються виключно у валюті України, якщо інше не передбачено міжнародними угодами, ратифікованими Україною, та постановами Кабінету Міністрів України.
Враховуючи наведене вище, запропоновані зміни до проекту договору не вносяться.
Доповнення та зміни до проекту договору
Дата подання: 23 серпня 2020 17:24
Дата відповіді: 26 серпня 2020 16:01
Добрий день, ознайомившись з Тендерною документацією та проектом договору, просимо внести такі доповнення та зміни до проекту договору: 1) З урахуванням положень п.19 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 р. пропонуємо доповнити п.6.6. та викласти його у наступній редакції: «6.6. Передбачені Календарним графіком строки виконання Робіт, в тому числі їх окремих етапів, можуть бути змінені виключно за письмовим погодженням Сторін шляхом укладення відповідних Додаткових угод до Договору, в тому числі, у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 19 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 р.» 2) Абзац п’ятий п. 7.3. не містить уточнення щодо того, де знаходяться, а також хто надає точки підключення та їх приєднання до постійних інженерних комунікацій в точках підключення, тому пропонуємо викласти абзац п’ятий п. 7.3. Договору у наступній редакції: « - виконати прокладку тимчасових інженерних комунікацій (в тому числі електричних, водопровідних, каналізаційних, мереж зв'язку та інших мереж), необхідних для проведення Робіт в межах кордонів Фронту для виконання Робіт, а також від наданих Замовником точок підключення та їх приєднання до постійних інженерних комунікацій в точках підключення, а також забезпечить всі необхідні узгодження для підключення тимчасових інженерних комунікацій до постійних інженерних комунікацій, а також укладе договори про підключення Фронту для виконання Робіт до інженерних комунікацій». Страхування об’єкту будівництва передбачає собою наявність вартості об’єкту будівництва. У зв’язку з тим, що проектом договору не передбачена вартісна оцінка об’єкту будівництва (Об’єкт) – «Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні. Реконструкція лабораторії молекулярно-генетичної діагностики та експериментальної онкології в лабораторному корпусі із конференц залом та частини приміщень в радіологічному корпусі Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі м. Києва» просимо викласти п.8.9. проекту договору у наступній редакції: «8.9. Генпідрядник протягом 2 днів від дня укладення Договору зобов’язаний застрахувати комплекс Робіт відповідно до умов Договору». Виключити словосполучення «Об’єкт будівництва» з усіх пунктів, що стосуються страхування по договору. 3) У зв’язку з відсутністю чіткого порядку та строків помісячної оплати робіт (їх частини), визначення документів, якими підтверджується використання авансу, а також враховуючи положення постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 р. щодо можливості зміни строків виконання робіт внаслідок невиконання або неналежного виконання замовником своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання будівельного майданчика (фронту робіт), проектної документації, ресурсів тощо) пропонуємо пункт 5.6 викласти у наступній редакції: «5.6. Авансування може бути здійснено в порядку та розмірах, що передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», а саме: авансування Робіт за Договором може бути здійснено в розмірі до 30% від вартості річного обсягу робіт. Щомісячна оплата виконаних Робіт здійснюється протягом 5 (пяти) банківських днів з дати підписання Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ № 3) з урахуванням пропорційного утримання авансу у розмірі 30 % від вартості виконаних робіт за поточний місяць (місяця за який закриваються виконані роботи). Генпідрядник зобов’язується використати аванс протягом встановленого строку, а саме: протягом трьох календарних місяців після одержання авансу (проте в будь-якому випадку до закінчення виконання Робіт за Договором та не довше, ніж строк дії Договору), та підтвердити його використання згідно з Актом приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) або видатковими накладними на матеріали та обладнання (устаткування). По закінченню строку (терміну) невикористані суми авансу підлягають поверненню Замовнику. Замовник має право контролювати використання наданих Генпідряднику сум авансу, а Генпідрядник зобов’язаний надавати відповідну інформацію стосовно використання наданого авансу Замовником відповідно до запитів Замовника.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Шановний Учаснику!
Запропоновані зміни будуть внесені до п. 6.6. проекту договору, що є частиною тендерної документації.
Щодо змін до п. 7.3. проекту договору:
Даний пункт передбачає, що саме генпідрядник має вжити необхідних заходів задля облаштування фронту виконання робіт, в тому числі: виконати прокладку тимчасових інженерних комунікацій (в тому числі електричних, водопровідних, каналізаційних, мереж зв'язку та інших мереж), необхідних для проведення Робіт в межах кордонів Фронту для виконання Робіт, а також від точок підключення та їх приєднання до постійних інженерних комунікацій в точках підключення, а також забезпечить всі необхідні узгодження для підключення тимчасових інженерних комунікацій до постійних інженерних комунікацій, а також укладе договори про підключення Фронту для виконання Робіт до інженерних комунікацій.
Отже, після прийняття фронту для виконання Робіт, генпідрядник отримає доступ до всіх необхідних точок підключення та приєднання до інженерних мереж та матиме змогу вжити всіх необхідних заходів для облаштування фронту для виконання робіт.
Щодо змін до п. 8.9. проекту договору, то просимо врахувати, що при виконанні Робіт може бути пошкоджено / знищено як комплекс (результат) окремих робіт, так і весь Об’єкт в цілому. Тож, для замовника важливо забезпечити можливість компенсації всіх можливих збитків в разі таких пошкоджень/знищення.
Таким чином, наразі відсутні підстави для внесення запропонованих змін.
Щодо внесення змін до п. 5.6. проекту договору, просимо звернути увагу на наступне.
Пунктом 5.2. проекту договору визначено, що оплата Робіт (їх частини) здійснюється згідно з Планом фінансування будівництва (Додаток № 3 до Договору) за умови виконання Робіт згідно з Договором, Додатками до Договору, вимог законодавства та за умови наявності відповідних бюджетних коштів на оплату Робіт. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється після отримання Замовником такого фінансування на свій рахунок
Фінансування робіт може бути здійснено в межах наявних відповідних бюджетних призначень, а План фінансування робіт (додаток № 3 до Договору), з помісячним графіком оплати робіт буде узгоджено сторонами при укладанні договору, у відповідності до норм діючого законодавства на дату укладання договору.
Дискримінаційна вимога замовника щодо забезпечення виконання договору для учасників закупівлі
Дата подання: 23 серпня 2020 17:36
Дата відповіді: 26 серпня 2020 16:02
Замовнику, відповідно до п. 35. Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 якщо договір підряду укладається за результатами проведення торгів (тендеру) і виконання робіт фінансується за рахунок державних коштів, розмір та порядок надання забезпечення визначається тендерною документацією відповідно до законодавства. Таку умову й передбачено пунктом 9.1 в частині забезпечення виконання договору. Проте, в протиріччя пункту 9.1 пунктом 9.2. визначено наступне: «Замовник може протягом дії Договору прийняти рішення щодо забезпечення виконання Договору, зокрема, на суму попередньої оплати за даним Договором». Таке протиріччя є дискримінаційним для потенційних учасників цієї закупівлі та має бути виключене з проекту договору (Замовник матиме право використати пункт 9.2 для одного учасника та не використати проти іншого), а пунктом 13.6. також передбачений додатковий вид забезпечення виконання договору, а саме – гарантійне утримання. З огляду на сказане, виключити з тексту проекту договору пункти 9.2., 9.3. та п. 13.6. (13.6.1-13.6.5. включно).
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Шановний Учаснику!
Щодо п. 9.1. та 9.2., пп. п. 13.6. (13.6.1-13.6.5. включно) проекту договору просимо звернути увагу на наступне:
Пунктом 9.1. передбачено: «Сторони свідчать, що в разі якщо умовами тендерної документації за процедурою закупівлі, що передувала укладенню даного Договору було передбачено забезпечення виконання Договору, Генпідрядник зобов’язаний внести таке забезпечення відповідно до умов Закону України «Про публічні закупівлі» та згаданої вище тендерної документації.
9.2. Замовник може протягом дії Договору прийняти рішення щодо забезпечення виконання Договору, зокрема, на суму попередньої оплати за даним Договором».
Статтею 546 ЦК України визначено, що виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, правом довірчої власності. Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов'язання.
Отже, законодавець не обмежує можливість виконання зобов’язання за договором лише одним видом забезпечення.
Таким чином, в разі потреби, Замовник залишає за собою право ініціювати здійснення забезпечення виконання договору, зокрема, на суму попередньої оплати, як і застосувати гарантій утримання, передбачене п. 13.6. договору (пп.13.6.1-13.6.5 включно).
Доповнення та внесення змін до проекту договору
Дата подання: 23 серпня 2020 17:59
Дата відповіді: 26 серпня 2020 16:03
Шановний Замовнику! Уважно ознайомившись з тендерною документацією та проектом договору, просимо внести такі зміни до проекту договору та тендерної документації: 1) Пропонуємо внести зміни до п. 14.2. та п. 14.3. та викласти їх у наступній редакції: «14.2. За порушення строків виконання Робіт з вини Генпідрядника, Генпідрядник сплачує Замовникові пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від вартості прострочених Робіт за кожен день прострочення 14.3. За порушення строків усунення недоліків (дефектів тощо) Робіт Генпідрядник сплачує Замовникові пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від вартості таких Робіт за кожен день прострочення». 2) З урахуванням визначених чинним законодавством України, державними будівельними нормами стадій проектування на будівництво об’єктів пропонуємо викласти пункт договору 3.2 у наступній редакції: 3.2 Замовник передає Генпідряднику: 3 ( три) комплекти затвердженої Проектної документації до початку виконання Робіт стадії «Р» у паперовому вигляді та 1 (один) комплект в електронному вигляді (у форматі PDF або DWG). 3) Під час підписання договору про закупівлю переможець процедури закупівлі зобов’язаний надати Замовнику за підписом керівника чи уповноваженої особи з печаткою (в разі наявності) в паперовому вигляді інформацію щодо підтвердження цінової пропозиції та на диску CD-R: Просимо видалити пункт 1.1.2. «Підсумкова відомість ресурсів» та прибрати необхідність в наданні аналізу цін у вигляді таблиці на ринку будівельних матеріалів з переліку документів, які потенційний переможець закупівлі має надати Замовнику оскільки станом на зараз наявне технічне завдання не дозволяє чітко визначити параметри кожного матеріального ресурсу. Заздалегідь вдячні Вам за наданні відповіді.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Шановний Учаснику!
Пунктами 14.2. та 14.3. проекту договору наразі передбачено наступне:
«14.2. За порушення строків виконання Робіт Генпідрядник сплачує Замовникові пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від вартості прострочених Робіт за кожен день прострочення, а після 60 дня – додатково штраф в розмірі 10 % від вартості прострочених Робіт.
14.3. За порушення строків усунення недоліків (дефектів тощо) Робіт Генпідрядник сплачує Замовникові пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від вартості таких Робіт за кожен день прострочення, а після 10 дня – додатково штраф в розмірі 10 % від вартості таких Робіт з недоліками (дефектами тощо)».

При цьому, відповідно до ст. 231 ГК України, у разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах (в тому числі):
- за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг);
- за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

Отже, законодавець передбачив можливість стягнення штрафу разом з пенею за порушення умов договору щодо якості та за порушення умов договору щодо строків виконання, при цьому надавши замовникові право визначати умови застосування таких санкцій самостійно.
Щодо змін до п. 3.2. проекту договору, просимо звернути увагу на наступне.
Відповідно до п. 74 Постанови КМУ № 668 від 01.08.2005 року «Підрядник повинен зберігати на будівельному майданчику один комплект проектної документації разом із змінами до неї та надавати її замовнику на його прохання для користування».
Отже, обґрунтованою є необхідність наявності при виконанні робіт в підрядника одного комплекту проектної документації. Таким чином, наразі вимога про внесення змін до проекту договору, що є частиною тендерної документації, стосовно надання двох комплектів проектної документації є безпідставною.



Щодо внесення змін до п. 1.1.2 додатку 7 до тендерної документації, просимо звернути увагу на наступне:
Підсумкова відомість ресурсів – є невід’ємною частиною кошторисної документацій, яка розшифровує вартість будівельних матеріалів, перелік механізмів, які будуть задіяні на будівельному майданчику (містять дані, визначені на об'єми робіт, передбачених кошторисом, щодо трудомісткості та середнього розряду робіт, нормативної потреби в матеріально- технічних ресурсах у фізичних одиницях виміру, а також вартість
одиниці виміру трудових і матеріально-технічних ресурсів, прийняту в
кошторисі).
Щодо виключення аналізу цін, замовник наразі не вбачає необхідності у виключені даного пункту із тендерної документації, адже згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 ціни на матеріально-технічні ресурси повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.
Розгорнути всі запитання: 10 Згорнути запитання

Реєстр пропозицій

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDFHTML

Дата і час розкриття: 03 вересня 2020 22:00

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Документи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД" 28 476 525,35
UAH з ПДВ
28 476 525,35
UAH з ПДВ
Документи

Інформація про відміну

Дата відміни
03 вересня 2020 22:00
Причина відміни
Подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій

Актуальні тендери

До пошуку