Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
73300000-5 Проектування та виконання НДДКР (Роботи з розробки проектної документації «Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегату ст.№10 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання кам'яного вугілля», що знаходиться за адресою Балаклійське шосе 2, смт. Слобожанське, Зміївський р-н, Харківська обл., стадія "П", "Р")
73300000-5 Design and execution of research and development (Works on development of project documentation "Technical reequipment of systems of supply, preparation and combustion of coals brand "A" and "L" (Lean) with conversion of the boiler unit №10 Zmiivska Thermal Power Plant, Public Joint Stock Company "Centerenergo" for using of hard brown coals, located at the address Balakliyske Shosse 2, Slobozhanske, Zmiivskiy region, Kharkiv district, stage "P", "W")
73300000-5 Design and execution of research and development (Works on development of project documentation "Technical reequipment of systems of supply, preparation and combustion of coals brand "A" and "L" (Lean) with conversion of the boiler unit №10 Zmiivska Thermal Power Plant, Public Joint Stock Company "Centerenergo" for using of hard brown coals, located at the address Balakliyske Shosse 2, Slobozhanske, Zmiivskiy region, Kharkiv district, stage "P", "W")
Очікувана вартість
3 435 000,00 UAH
UA-2020-07-24-004980-b ● 99362fe3631345b4b2aac8ce12601d3c
Відкриті торги з публікацією англійською мовою
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Оголошення про проведення
Tender notice
Інформація про замовників
Purchasing Body
Найменування: | Зміївська теплова електрична станція Публічного акціонерного товариства «Центренерго» |
Код ЄДРПОУ: | 05471247 |
Вебсайт: | http://www.centrenergo.com/ |
Місцезнаходження: | 08711, Україна , Київська область обл., смт Козин, вул. Рудиківська,49 |
Контактна особа: |
Шрамко В'ячеслав Григорович +380574753247 alena39@ukr.net |
Категорія: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
Official name: | Zmiivska Thermal Electrical Power Station of Joint Stock Company Centrenergo |
National ID: | 05471247 |
Contact point: |
Shramko Vyacheslav Grygorovich +380574753247 alena39@ukr.net |
Інформація про процедуру
Milestones
Дата оприлюднення: | 24 липня 2020 14:01 |
Звернення за роз’ясненнями: | до 16 серпня 2020 15:00 |
Оскарження умов закупівлі: | до 22 серпня 2020 00:00 |
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 26 серпня 2020 15:00 |
Початок аукціону: | 29 вересня 2020 11:07 |
Очікувана вартість: | 3 435 000,00 UAH з ПДВ |
Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 34 350,00 UAH |
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 1,00% |
Publication date: | 24 липня 2020 14:01 |
Enquiries until: | 16 серпня 2020 15:00 |
Complaints submission until: | до 22 серпня 2020 00:00 |
Time limit for receipt of tenders: | 26 серпня 2020 15:00 |
Information
Estimated total value: | 3 435 000 UAH including VAT |
Minimal lowering step: | 34 350 UAH |
Minimal lowering step, %: | 1,00 % |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Роботи
Scope of the procurement
Мова, якою повинні готуватися тендерні пропозиції – українська (більш детальна інформація про мову зазначена в пункті 7 розділі І тендерної документації). Строк виконання робіт – у відповідності до календарного плану. Виконання робіт починається з дати отримання Виконавцем письмової заявки Замовника
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 роб
Роботи з розробки проектної документації «Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегату ст.№10 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання кам'яного вугілля», що знаходиться за адресою Балаклійське шосе 2, смт. Слобожанське, Зміївський р-н, Харківська обл., стадія "П", "Р"
Розгорнути
Згорнути
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
63460, Україна, Харківська область, смт. Слобожанське, Балаклійське шосе,2
ДК 021:2015: 73300000-5 — Проектування та виконання НДДКР
Works on development of project documentation "Technical reequipment of systems of supply, preparation and combustion of coals brand "A" and "L" (Lean) with conversion of the boiler unit №10 Zmiivska Thermal Power Plant, Public Joint Stock Company "Centerenergo" for using of hard brown coals, located at the address Balakliyske Shosse 2, Slobozhanske, Zmiivskiy region, Kharkiv district, stage "P", "W"
Розгорнути
Згорнути
CPV: 73300000-5
Період постачання:
по 31 грудня 2021
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
---|---|---|---|---|---|
Виконання робіт | Розрахунки з Виконавцем за даним Договором здійснюються Замовником в наступному порядку: - 90 % від вартості робіт по розробленню проектної документації за стадією «П», оплачується Замовником поетапно*, протягом 20 календарних днів після підписання уповноваженими представниками Сторін актів приймання передачі виконаних робіт по розробці проектної документації «Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки «А» та «П» з переведенням котлоагрегату ст.№10 Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» на використання кам’яного вугілля», що знаходиться за адресою Балаклійське шосе 2, смт. Слобожанське, Зміївський р-н, Харківська обл., стадія «П», «Р»; - 10 % від вартості робіт з розроблення проектної документації за стадією «П», оплачується Замовником протягом 20 календарних днів після передачі Замовнику оригіналу Експертного звіту щодо розгляду проектної документації «Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки «А» та «П» з переведенням котлоагрегату ст.№10 Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» на використання кам’яного вугілля», що знаходиться за адресою Балаклійське шосе 2, смт. Слобожанське, Зміївський р-н, Харківська обл., стадія «П», «Р», та рекомендацією до затвердження; - 100 % від суми стадії «Р» оплачується Замовником поетапно*, протягом 20 календарних днів з дати підписання Сторонами відповідних актів прийому-передачі виконаних робіт; *Перелік та обсяг етапів наведено в Календарному плані що є невід’ємною частиною договору (надає переможець процедури закупівлі під час укладання Договору) | Пiсляоплата | 20 | Календарні | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
Ціна: | 100% |
10 серпня 2020 15:22 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
10 серпня 2020 15:11 |
перелік змін до ТД.doc | |
10 серпня 2020 15:11 |
Додаток 5 Довідка про відсутність підстав для відмови зі змінами.doc | |
10 серпня 2020 15:11 |
Тендерна документація зі змінами.doc | |
24 липня 2020 14:01 |
Додаток 8 Перелік документів що подається переможцем.doc | |
24 липня 2020 14:01 |
Додаток 7 Письмова згода учасника.doc | |
24 липня 2020 14:01 |
Додаток 6 Довідка про обмежувальні заходи.doc | |
24 липня 2020 14:01 |
Додаток 4 Проект договору.pdf | |
24 липня 2020 14:01 |
Додаток 1 до Технічних вимог.pdf | |
24 липня 2020 14:01 |
Дадаток 3 Технічні вимоги.pdf | |
24 липня 2020 14:01 |
Додаток 2 Кваліфікаційні критерії.pdf | |
24 липня 2020 14:01 |
Додаток 1 Довідка про відповідність пропозиції.doc |
10 серпня 2020 15:22 |
Файл з підписом
Друкувати оголошення PDF
|
||||
10 серпня 2020 15:11 |
перелік змін до ТД.doc
|
||||
10 серпня 2020 15:11 |
Додаток 5 Довідка про відсутність підстав для відмови зі змінами.doc
|
||||
10 серпня 2020 15:11 |
Тендерна документація зі змінами.doc
|
||||
24 липня 2020 14:01 |
Додаток 8 Перелік документів що подається переможцем.doc
|
||||
24 липня 2020 14:01 |
Додаток 7 Письмова згода учасника.doc
|
||||
24 липня 2020 14:01 |
Додаток 6 Довідка про обмежувальні заходи.doc
|
||||
24 липня 2020 14:01 |
Додаток 4 Проект договору.pdf
|
||||
24 липня 2020 14:01 |
Додаток 1 до Технічних вимог.pdf
|
||||
24 липня 2020 14:01 |
Дадаток 3 Технічні вимоги.pdf
|
||||
24 липня 2020 14:01 |
Додаток 2 Кваліфікаційні критерії.pdf
|
||||
24 липня 2020 14:01 |
Додаток 1 Довідка про відповідність пропозиції.doc
|
Роз’яснення до процедури
Вимоги про усунення порушення
Номер вимоги: UA-2020-07-24-004980-b.a1
Статус:
Відхилено
Учасник: ТОВ "УКРАТОМЕНЕРГОПРОЕКТ", Код ЄДРПОУ:35856638
Дата подання: 12 серпня 2020 14:38
Стосовно змін невідповідності умов договору (Додаток №4) технічним вимогам (Додаток №3)
1. Пункт 2 додатку №3 до Тендерної документації «Технічні вимоги на закупівлю робіт» повністю змінює порядок розрахунків, який передбачений розділом 5 Додатку 4 «Проект договору на закупівлю робіт з виготовлення (ремонту) обладнання», який має бути погоджений Виконавцем. Вимагаємо внести зміни до Тендерної документації та проекту договору, та привести умови оплати у відповідність.
2. В пункті 11.1 додатку №3 до Тендерної документації «Технічні вимоги на закупівлю робіт», щодо витребування від сторони по договору звіту форми 1-ДФ. Правовідносини, між сторонами договору носять характер цивільно-правових, однак Замовник пропонує встановити для Виконавця обов’язок який за своєю сутністю є адміністративно-правовими відносинами, тобто такими де одна зі сторін обов'язково має виступати від імені держави (орган державного управління, посадова особа, громадська організація, наділена державно-владними повноваженнями). Вказана сторона має офіційно представляти державу в адміністративно-правових відносинах, чим реалізує публічний інтерес. Замовник не є вказаною вище установою, а є суб’єктом господарювання тобто учасником господарських відносин, який здійснює господарську діяльність. Витребування від контрагента за договором його бухгалтерської, фінансової звітності законодавством, що регулює цивільні відносини, не передбачено, а тому є перевищенням Замовником своєї компетенції. Вимагаємо видалити цей пункт з Тендерної документації.
3. Пункт 11.3 додатку №3 до Тендерної документації «Технічні вимоги на закупівлю робіт» встановлює додаткові відкладальні (або навіть скасувальні) умови щодо оплати та приймання виконаних робіт, залежно від затвердження (коригування) фінансового плану. А якщо Виконавець виконає роботи, а фінансовий план не буде затверджено, або передбачені в договорі роботи в ньому не будуть враховані? Тоді виконані роботи прийматися та оплачуватися не будуть? Вимагаємо внести зміни до Тендерної документації.
4. Розділ 8 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ проекту договору додатку 4 «Проект договору на закупівлю робіт з виготовлення (ремонту) обладнання»
Господарський кодекс України
Стаття 231. Розмір штрафних санкцій
Ч. 2. «У разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах:
за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг);
за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
Ч. 6. Штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором. (Ми пропонуємо паритетні санкції), а саме:
7.2 У разі невиконання, або несвоєчасного виконання зобов'язань за Договором : Виконавця стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості зобов’язання, з якого допущено прострочення за кожний день прострочення, а за прострочення понад двадцять днів додатково стягується штраф > розмірі семи відсотків вказаної вартості. Крім цього, Виконавець відшкодовує всі понесені Замовником збитки, заподіяні затримкою виконання Виконавцем зобов’язань за цим Договором.
7.10 Сторони несуть відповідальність за правильність та достовірність інформації викладеної в документах, що укладаються/надаються під час виконання цього Договору, в т.ч двосторонніх (актах приймання-передачі робіт тощо), а також правильність, повноту, точність та своєчасність їх відображення в бухгалтерському обліку
5. Ми вимагаємо видалити пункт 4.4 з проекту договору, оскільки він суперечить положенням ст. 845 ЦК України, а саме:
Стаття 845. Ощадливість підрядника
1. Підрядник має право на ощадливе ведення робіт за умови забезпечення належної їх якості.
2. Якщо фактичні витрати підрядника виявилися меншими від тих, які передбачалися при визначенні ціни (кошторису), підрядник має право на оплату роботи за ціною, встановленою договором підряду, якщо замовник не доведе, що отримане підрядником заощадження зумовило погіршення якості роботи.
3. Сторони можуть домовитися про розподіл між ними заощадження, отриманого підрядником
6. Ми наполягаємо на видаленні пунктів 6.1.19, 8.1.1, 8.3 оскільки предметом договору є виконання проектних робіт (які не відносяться до складу небезпечних), а не виконання будівельно-монтажних робіт на території Замовника.
7. Враховуючи умови тендерної документації, за якими Учасник має підписати Додаток № 7 до тендерної документації «ПИСЬМОВА ЗГОДА УЧАСНИКА» ми просимо внести зміни до п.4, а саме викласти пункт в новій редакції, з зазначенням урахування пунктів11.6-11.8, що викладені в додатку №3 до Тендерної документації (Додаток №2 до ТЗ) які містять в собі уточнення до проекту договору (пункти які Замовник видаляє та/або доповнює).
Було: «Ми гарантуємо підписати договір в редакції викладеній в Додатку № 4 до тендерної документації не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. (У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.)»
Ми вимагаємо: «Ми гарантуємо підписати договір в редакції викладеній в Додатку
№ 4 до тендерної документації з урахуванням пунктів 11.6-11.8 викладеними в додатку №3 до тендерної документації (Додаток №2 до ТЗ)», не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. (У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.)
Розгорнути
Згорнути
2. В пункті 11.1 додатку №3 до Тендерної документації «Технічні вимоги на закупівлю робіт», щодо витребування від сторони по договору звіту форми 1-ДФ. Правовідносини, між сторонами договору носять характер цивільно-правових, однак Замовник пропонує встановити для Виконавця обов’язок який за своєю сутністю є адміністративно-правовими відносинами, тобто такими де одна зі сторін обов'язково має виступати від імені держави (орган державного управління, посадова особа, громадська організація, наділена державно-владними повноваженнями). Вказана сторона має офіційно представляти державу в адміністративно-правових відносинах, чим реалізує публічний інтерес. Замовник не є вказаною вище установою, а є суб’єктом господарювання тобто учасником господарських відносин, який здійснює господарську діяльність. Витребування від контрагента за договором його бухгалтерської, фінансової звітності законодавством, що регулює цивільні відносини, не передбачено, а тому є перевищенням Замовником своєї компетенції. Вимагаємо видалити цей пункт з Тендерної документації.
3. Пункт 11.3 додатку №3 до Тендерної документації «Технічні вимоги на закупівлю робіт» встановлює додаткові відкладальні (або навіть скасувальні) умови щодо оплати та приймання виконаних робіт, залежно від затвердження (коригування) фінансового плану. А якщо Виконавець виконає роботи, а фінансовий план не буде затверджено, або передбачені в договорі роботи в ньому не будуть враховані? Тоді виконані роботи прийматися та оплачуватися не будуть? Вимагаємо внести зміни до Тендерної документації.
4. Розділ 8 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ проекту договору додатку 4 «Проект договору на закупівлю робіт з виготовлення (ремонту) обладнання»
Господарський кодекс України
Стаття 231. Розмір штрафних санкцій
Ч. 2. «У разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах:
за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг);
за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
Ч. 6. Штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором. (Ми пропонуємо паритетні санкції), а саме:
7.2 У разі невиконання, або несвоєчасного виконання зобов'язань за Договором : Виконавця стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості зобов’язання, з якого допущено прострочення за кожний день прострочення, а за прострочення понад двадцять днів додатково стягується штраф > розмірі семи відсотків вказаної вартості. Крім цього, Виконавець відшкодовує всі понесені Замовником збитки, заподіяні затримкою виконання Виконавцем зобов’язань за цим Договором.
7.10 Сторони несуть відповідальність за правильність та достовірність інформації викладеної в документах, що укладаються/надаються під час виконання цього Договору, в т.ч двосторонніх (актах приймання-передачі робіт тощо), а також правильність, повноту, точність та своєчасність їх відображення в бухгалтерському обліку
5. Ми вимагаємо видалити пункт 4.4 з проекту договору, оскільки він суперечить положенням ст. 845 ЦК України, а саме:
Стаття 845. Ощадливість підрядника
1. Підрядник має право на ощадливе ведення робіт за умови забезпечення належної їх якості.
2. Якщо фактичні витрати підрядника виявилися меншими від тих, які передбачалися при визначенні ціни (кошторису), підрядник має право на оплату роботи за ціною, встановленою договором підряду, якщо замовник не доведе, що отримане підрядником заощадження зумовило погіршення якості роботи.
3. Сторони можуть домовитися про розподіл між ними заощадження, отриманого підрядником
6. Ми наполягаємо на видаленні пунктів 6.1.19, 8.1.1, 8.3 оскільки предметом договору є виконання проектних робіт (які не відносяться до складу небезпечних), а не виконання будівельно-монтажних робіт на території Замовника.
7. Враховуючи умови тендерної документації, за якими Учасник має підписати Додаток № 7 до тендерної документації «ПИСЬМОВА ЗГОДА УЧАСНИКА» ми просимо внести зміни до п.4, а саме викласти пункт в новій редакції, з зазначенням урахування пунктів11.6-11.8, що викладені в додатку №3 до Тендерної документації (Додаток №2 до ТЗ) які містять в собі уточнення до проекту договору (пункти які Замовник видаляє та/або доповнює).
Було: «Ми гарантуємо підписати договір в редакції викладеній в Додатку № 4 до тендерної документації не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. (У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.)»
Ми вимагаємо: «Ми гарантуємо підписати договір в редакції викладеній в Додатку
№ 4 до тендерної документації з урахуванням пунктів 11.6-11.8 викладеними в додатку №3 до тендерної документації (Додаток №2 до ТЗ)», не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. (У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.)
Рішення замовника: Вимога відхилена
17 серпня 2020 08:33
По першому питанню повідомляємо: некоректно поставлено питання.
Розділ 5 «Виконання робіт» Додатку 4 «Проект договору на закупівлю робіт з виготовлення (ремонту) обладнання» не впливає на пункт 2 «Розрахунки з Виконавцем…» додатку №3 до Тендерної документації «Технічні вимоги на закупівлю робіт» якщо робота виконана якісно і в строк.
По другому питанню повідомляємо: «надати копію звіту форми 1-ДФ…», що вказано в пункті 11.1 додатку №3 до Тендерної документації «Технічні вимоги на закупівлю робіт», доведено листом апаратом управління ПАТ «Центренерго» до структурного підрозділу Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», тому обов'язкове для виконання.
По третьому питанню повідомляємо: пункт 11.3 додатку №3 до Тендерної документації «Технічні вимоги на закупівлю робіт» доведено апаратом управління ПАТ «Центренерго» до структурного підрозділу Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», тому обов'язковий для виконання.
По четвертому питанню повідомляємо: Згідно Статті 231 Господарського кодексу України «Розмір штрафних санкцій» Ч2, Ч6 Замовник має право передбачити договором розмір штрафних санкції, які вказані у розділі 8 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ проекту договору додатку 4 «Проект договору на закупівлю робіт з виготовлення (ремонту) обладнання».
По п'ятому питанню повідомляємо: Умови договору доведені апаратом управління ПАТ «Центренерго» до структурного підрозділу Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», тому договір обов'язковий для виконання структурним підрозділом.
По шостому питанню повідомляємо: При укладанні договору пункти, що не стосуються предмету договору будуть прописані в п.13 додатку №1 до договору як такі, що не застосовуються.
По сьомому питанню повідомляємо: При укладанні договору вимоги пунктів 11.6, 11.7, 11.8 будуть включені у додаток №1 до договору п.13 Додаткові умови.
Розділ 5 «Виконання робіт» Додатку 4 «Проект договору на закупівлю робіт з виготовлення (ремонту) обладнання» не впливає на пункт 2 «Розрахунки з Виконавцем…» додатку №3 до Тендерної документації «Технічні вимоги на закупівлю робіт» якщо робота виконана якісно і в строк.
По другому питанню повідомляємо: «надати копію звіту форми 1-ДФ…», що вказано в пункті 11.1 додатку №3 до Тендерної документації «Технічні вимоги на закупівлю робіт», доведено листом апаратом управління ПАТ «Центренерго» до структурного підрозділу Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», тому обов'язкове для виконання.
По третьому питанню повідомляємо: пункт 11.3 додатку №3 до Тендерної документації «Технічні вимоги на закупівлю робіт» доведено апаратом управління ПАТ «Центренерго» до структурного підрозділу Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», тому обов'язковий для виконання.
По четвертому питанню повідомляємо: Згідно Статті 231 Господарського кодексу України «Розмір штрафних санкцій» Ч2, Ч6 Замовник має право передбачити договором розмір штрафних санкції, які вказані у розділі 8 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ проекту договору додатку 4 «Проект договору на закупівлю робіт з виготовлення (ремонту) обладнання».
По п'ятому питанню повідомляємо: Умови договору доведені апаратом управління ПАТ «Центренерго» до структурного підрозділу Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», тому договір обов'язковий для виконання структурним підрозділом.
По шостому питанню повідомляємо: При укладанні договору пункти, що не стосуються предмету договору будуть прописані в п.13 додатку №1 до договору як такі, що не застосовуються.
По сьомому питанню повідомляємо: При укладанні договору вимоги пунктів 11.6, 11.7, 11.8 будуть включені у додаток №1 до договору п.13 Додаткові умови.
Протокол розгляду тендерних пропозицій
Переглянути / друкувати протокол
розгляду тендерних пропозицій з інформацією про підстави відхилення PDF ●
HTML
Дата публікації
: 23 вересня 2020
Найменування: | Зміївська теплова електрична станція Публічного акціонерного товариства «Центренерго» |
Код ЄДРПОУ: | 05471247 |
Місцезнаходження: | 08711, Україна, Київська область обл., смт Козин, вул. Рудиківська,49 |
Учасник | Документи | Рішення | Додатково |
---|---|---|---|
ТОВ "ХПКІ "ТЕП-СОЮЗ" | Документи |
Допущено до аукціону
Документи
|
Вимога про усунення невідповідностей
до 08 вересня 2020 11:09
|
АТ КІЕП | Документи |
Допущено до аукціону
Документи
|
Вимога про усунення невідповідностей
до 08 вересня 2020 11:15
|
ТОВ "УКРАТОМЕНЕРГОПРОЕКТ" | Документи |
Відхилено
Документи
|
Вимога про усунення невідповідностей
до 08 вересня 2020 11:21
|
Протокол розкриття
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ "ХПКІ "ТЕП-СОЮЗ" #35349333 |
Переможець |
3 295 000,00
UAH з ПДВ
|
29 вересня 2020 15:34
|
Укладений договір
Контракт | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Електронний підпис | укладений |
31 липня 2023 15:27
|
Електронний підпис | укладений |
27 жовтня 2021 08:20
|
ДУ-1 _16-316 від 26.10.2021 до Договору _16-355 від 19.10.2020.pdf | зміни до договору |
27 жовтня 2021 08:12
|
Електронний підпис | укладений |
20 жовтня 2020 11:57
|
Договір на закупівлю | укладений |
20 жовтня 2020 11:39
|
Зміни до договору
Дата внесення змін до договору: | 26 жовтня 2021 |
Дата публікації змін до договору: | 27 жовтня 2021 |
Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | На підставі пункту 1 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» внести зміни до договору № 16/355 від 19.10.2020 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Харківський проектно-конструкторський інститут «ТЕПЛОЕЛЕКТРОПРОЕКТ-СОЮЗ» на закупівлю: 73300000-5 Проектування та виконання НДДКР (Роботи з розробки проектної документації «Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання вугілля марки "А" та "П" з переведенням котлоагрегату ст.№10 Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" на використання кам'яного вугілля», що знаходиться за адресою Балаклійське шосе 2, смт. Слобожанське, Зміївський р-н, Харківська обл., стадія "П", "Р") в частині зменшення обсягів закупівлі |
Номер договору про закупівлю: | 16/355 |
Договір: | |
Номер додаткової угоди: | 16/316 |
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |