Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-24 Старокостянтинів – Антоніни (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
Current average repair of the highway of state importance T-23-24 Starokostiantyniv – Antoniny (separate sections) (with development of design documentation) (45230000-8 Construction of pipelines, communication lines and power lines, highways, roads, airfields and railways; leveling of surfaces)
Current average repair of the highway of state importance T-23-24 Starokostiantyniv – Antoniny (separate sections) (with development of design documentation) (45230000-8 Construction of pipelines, communication lines and power lines, highways, roads, airfields and railways; leveling of surfaces)
Очікувана вартість
234 473 324,00 UAH
UA-2020-07-24-004220-c ● 73b1f713ecd242929b16c4fc7d676b70
Відкриті торги з публікацією англійською мовою
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Tender notice
Інформація про замовників
Purchasing Body
| Найменування: | СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Код ЄДРПОУ: | 25879878 |
| Місцезнаходження: | 29000, Україна , Хмельницька область обл., Хмельницький, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 77 |
| Контактна особа: |
Адуканець Леся Василівна +380382783250 TENDERHM@UKR.NET |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Official name: | Motor Road Service in Khmelnytska Oblast of State Motor Road Agency of Ukraine |
| National ID: | 25879878 |
| Contact point: |
Adukanets Lesia Vasylivna +380382783250 TENDERHM@UKR.NET |
Інформація про процедуру
Milestones
| Дата оприлюднення: | 24 липня 2020 18:55 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 25 вересня 2020 15:00 |
| Оскарження умов закупівлі: | до 01 жовтня 2020 00:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 05 жовтня 2020 15:00 |
| Початок аукціону: | 26 жовтня 2020 11:17 |
| Очікувана вартість: | 234 473 324,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 2 344 733,24 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 1,00% |
| Вид тендерного забезпечення: | Електронна гарантія |
| Сума тендерного забезпечення: | 4689466.5 UAH |
| Publication date: | 24 липня 2020 18:55 |
| Enquiries until: | 25 вересня 2020 15:00 |
| Complaints submission until: | до 01 жовтня 2020 00:00 |
| Time limit for receipt of tenders: | 05 жовтня 2020 15:00 |
Information
| Estimated total value: | 234 473 324 UAH including VAT |
| Minimal lowering step: | 2 344 733 UAH |
| Minimal lowering step, %: | 1,00 % |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Послуги
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
Scope of the procurement
Mова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції - українська (відповідно до тендерної документації)
Language (languages) in which tender proposals should be prepared - Ukrainian (according to tender documentation)
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 посл.
Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-24 Старокостянтинів – Антоніни (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
Україна, Відповідно до документації
ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
Current average repair of the highway of state importance T-23-24 Starokostiantyniv – Antoniny (separate sections) (with development of design documentation) (45230000-8 Construction of pipelines, communication lines and power lines, highways, roads, airfields and railways; leveling of surfaces). Source of procurement financing is the state budget of Ukraine
Розгорнути
Згорнути
CPV: 45230000-8
Період постачання:
по 31 грудня 2021
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Надання послуг | Відповідно до умов проєкту договору | Пiсляоплата | 7 | Календарні | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
25 вересня 2020 12:19 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
25 вересня 2020 12:18 |
Перелік змін № 2642 від 25.09.2020.pdf | |
25 вересня 2020 12:18 |
ЗМІНИ ТД 70І8 від 25.09.20 ПСР Т-23-24 (рпд).docx | |
25 вересня 2020 12:18 |
НОВА РЕДАКЦІЯ ТД 70І8 від 25.09.20 ПСР Т-23-24 (рпд).docx | |
24 липня 2020 18:52 |
Проєкт Договору ПСР Т-23-24(рпд).pdf | |
24 липня 2020 18:52 |
Технічне завдання ПСР Т-23-24 (рпд).pdf |
25 вересня 2020 12:19 |
Файл з підписом
Друкувати оголошення PDF
|
||||||
25 вересня 2020 12:18 |
Перелік змін № 2642 від 25.09.2020.pdf
|
||||||
25 вересня 2020 12:18 |
ЗМІНИ ТД 70І8 від 25.09.20 ПСР Т-23-24 (рпд).docx
|
||||||
25 вересня 2020 12:18 |
НОВА РЕДАКЦІЯ ТД 70І8 від 25.09.20 ПСР Т-23-24 (рпд).docx
|
||||||
24 липня 2020 18:52 |
Проєкт Договору ПСР Т-23-24(рпд).pdf
|
||||||
24 липня 2020 18:52 |
Технічне завдання ПСР Т-23-24 (рпд).pdf
|
Скарги до процедури
Номер скарги: UA-2020-07-24-004220-c.c1
Статус:
Порушення усунуто
Скаржник: ТОВ ГРАНІТ-001, Код ЄДРПОУ:42751872
Дата подання: 26 серпня 2020 21:50
Дата подання: 26 серпня 2020 21:50
Скарга на дискримінаційні вимоги Документації
Скарга на дискримінаційні вимоги Документації (див. додану скаргу)
Рішення Органу оскарження:
Задоволено
Прийнято до розгляду: 31 серпня 2020 19:19
рішення від 31.08.2020 № 16320 + лист Замовнику .pdf
Дата публікації: 31 серпня 2020 19:19
інформація про перенесення розгляду скарги № 14135.pdf
Дата публікації: 10 вересня 2020 20:35
Інформація про резолютивну частину рішення від 11.09.2020 № 17121.pdf
Дата публікації: 14 вересня 2020 18:30
рішення від 11.09.2020 № 17121 .pdf
Дата публікації: 16 вересня 2020 20:04
Коментар замовника щодо усунення порушення: 1. Голову тендерного комітету Пастухова М. П., який повідомив про отримання через електронну систему закупівель в особистому кабінеті на Майданчику SmartTender в системі ProZorro Рішення №17121-р/пк-пз від 11.09.2020 Постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (Дата публікації: 16 вересня 2020 20:04) щодо розглянутої скарги товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНІТ-001» №26/09 від 26 серпня 2020 року (Дата подання: 26 серпня 2020 21:50), номер скарги, присвоєний в електронній системі закупівель під час її подання: №UA-2020-07-24-004220-c.с1 щодо відкритих торгів з публікацією англійською мовою №UA-2020-07-24-004220-c
Службу автомобільних доріг у Хмельницькій області зобов’язано внести зміни до тендерної документації за процедурою закупівлі: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-24 Старокостянтинів – Антоніни (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) Current average repair of the highway of state importance T-23-24 Starokostiantyniv – Antoniny (separate sections) (with development of design documentation) (45230000-8 Construction of pipelines, communication lines and power lines, highways, roads, airfields and railways; leveling of surfaces)», оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за №UA-2020-07-24-004220-c.
Отримавши рішення від Антимонопольного комітету України тендерний комітет проаналізував та врахував всі зауваження органа оскарження і прийшов до спільної згоди про внесення змін до тендерної документації на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-24 Старокостянтинів – Антоніни (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) Current average repair of the highway of state importance T-23-24 Starokostiantyniv – Antoniny (separate sections) (with development of design documentation) (45230000-8 Construction of pipelines, communication lines and power lines, highways, roads, airfields and railways; leveling of surfaces))», згідно Закону України «Про публічні закупівлі» відповідно до частини 2 статті 24:
«Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 цього Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше семи днів.
Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.
У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично призупиняє перебіг тендеру.
Для поновлення перебігу тендеру замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на сім днів.
Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 цього Закону».
Перелік змін:
№з/п Тендерна документація нова редакція
(протокол №70/3 від 10 серпня 2020 року) Нова редакція
1 2 3
1 Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції
6. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі)
Інші документи:
1) Переможець торгів надає замовнику договірну ціну на суму останнього (переможного) раунду і всі розрахунки, що засвідчують її достовірність в паперовому вигляді. Договірна ціна і додатки до неї мають бути підписані і скріплені печаткою.
Документи доставляються особисто представником переможця торгів до Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області тільки в робочий час. Режим роботи: понеділок-четвер 08.30-17.30 години, п’ятниця 08:30-16:15 години, обідня перерва 13.00-13.45 години або кур’єрською службою в приймальню Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області (29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Свободи, 77).
Вимоги щодо погодження договірної ціни.
Замовник залишає за собою право повернути договірну ціну на доопрацювання (виправлення помилок, тощо), не пізніше ніж за три дні до кінцевого строку укладання договору про закупівлю.
Остаточний варіант договірної ціни має бути наданий на узгодження замовником не пізніше кінцевої дати укладання договору про закупівлю.
Договір вважається не укладеним з вини переможця, якщо договірна ціна не узгоджена замовником і переможцем у визначений цим розділом строк.
Замовник відхиляє тендерну пропозицію переможця відповідно до вимог частини сьомої статті 33 Закону. У разі відмови переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію/пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених частиною сьомою статті 33 Закону. 1) Переможець торгів надає замовнику договірну ціну на суму останнього (переможного) раунду і всі розрахунки, що засвідчують її достовірність в паперовому вигляді. Договірна ціна і додатки до неї мають бути підписані і скріплені печаткою.
Документи доставляються особисто представником переможця торгів до Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області тільки в робочий час. Режим роботи: понеділок-четвер 08.30-17.30 години, п’ятниця 08:30-16:15 години, обідня перерва 13.00-13.45 години або кур’єрською службою в приймальню Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області (29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Свободи, 77).
Згідно з частиною першою статті 41 Закону договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з особливостями визначених Законом.
Згідно зі статтею 843 Цивільного кодексу України у договорі підряду визначається ціна роботи та спосіб її визначення. Відповідно до статті 844 ЦКУ ціна договору підряду може бути визначена у кошторисі. Якщо роботи виконуються відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником.
При цьому пунктом 6.2.4 ДСТУ визначено, що ціна пропозиції переможця торгів є договірною ціною на об’єкт будівництва, яка формується генпідрядником із залученням субпідрядних організацій, погоджується із замовником.
Разом з тим, пунктом 3.15 ДСТУ визначено, що договірна ціна – кошторис, яким визначається вартість робіт, узгоджена сторонами (замовником та підрядником) та обумовлена договором підряду.
Оскільки ціна тендерної пропозиції учасника може змінюватися за результатами електронного аукціону, що призводить до необхідності перерахунку учасником кошторису та враховуючи при цьому, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції, договірна ціна (кошторис) буде погоджуватися сторонами саме під час укладення договору про закупівлю з дотриманням вимог Закону та ЦКУ.
Виходячи із змісту частини 7 статті 33 ЗУ «Про публічні закупівлі» та роз’яснення Мінекономрозвитку України №3302-06/24782-06 від 05.08.2016 року, у разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю або ж не узгодження договірної ціни (кошторису), який повинен відповідати чинному законодавству, із замовником з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких не минув.
Замовник відхиляє тендерну пропозицію переможця відповідно до вимог частини сьомої статті 33 Закону. У разі відмови переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію/пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених частиною сьомою статті 33 Закону.
2 Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції
1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції
1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 31 серпня 2020 року до 15:00. 1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 05 жовтня 2020 року до 15:00.
3 Розділ VI. Результати тендеру та укладання договору про закупівлю
3. Проект договору про закупівлю
3.3. У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається усіма учасниками такого об’єднання учасників. 3.3. У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників.
4 4. Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю
4.3. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:
1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;
2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі чи вимагалося замовником під час переговорів у разі застосування переговорної процедури закупівлі.
У разі якщо переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається усіма учасниками такого об’єднання учасників. 4.3. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:
1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;
2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі чи вимагалося замовником під час переговорів у разі застосування переговорної процедури закупівлі.
У разі якщо переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників.
3 ДОДАТОК № 4
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ (статті 16 Закону)
Для формування тендерної пропозиції Учасником процедури закупівлі в частині наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору Замовником визначає види основних робіт/послуг та об’єми, виконання/надання яких має підтвердити Учасник. Об’єми визначаються Замовником в тендерній документації окремим переліком в натуральних величинах на підставі Технічного завдання до предмету закупівлі, із розрахунку 100% від об’єму ключових видів робіт/послуг. Види основних робіт/послуг та об’єми зазначаються Замовником у Таблиці №3. Учасник повинен подати тендерну пропозицію із дотриманням такої вимоги.
Інформаційна довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) на фірмовому бланку учасника згідно з таблицями:
Таблиця 2
№ п/п Замовник-балансоутримувач, адреса, телефон, ПІБ керівника Предмет договору, місцезнаходження об’єкта, категорія автомобільної дороги * 1. Ціна договору, грн.
2.Сума виконання договору, грн.
3. Відсоток виконання договору*** Строк виконання робіт/надання послуг Обсяг виконаних робіт/послуг за договором**
найменування робіт/послуг одиниця виміру кількість
1 2 3 4 5 6 7 8
ІІ етап. Поточний середній ремонт
* - Аналогічним договором ІІ етапу у даній процедурі закупівлі вважається договір на виконання робіт/надання послуг з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення (міжнародні, національні, регіональні чи територіальні) І, ІІ чи ІІІ категорії, укладений протягом останніх трьох років від дати, що передує даті оголошення закупівлі.
** - Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування державного значення (міжнародні, національні, регіональні чи територіальні) І, ІІ чи ІІІ категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів робіт, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах.
*** - Аналогічний договір має бути виконаний не менш, ніж на 85% від загальної ціни договору.
Довідка має містити інформацію не менш ніж про один вказаний аналогічний договір із зазначенням контрагента (замовника-балансоутримувача) за договором, та його реквізитів, дати укладення та номеру договору, предмета договору, місцезнаходження об’єкта, категорію автомобільної дороги та інші дані згідно Таблиці 1.
Для підтвердження інформації, що зазначена у довідці, Учасник надає наступні документи:
- копiю (копії) аналогічного (аналогічних) договору (договорів) з усіма додатками та невід’ємними частинами до договору;
- акт (акти) приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довiдка (довідки) про вapтicть виконаних будівельних робiт та витрати (форми КБ-3);
- копію (копії) позитивного (позитивних) відгуку (відгуків) замовника-балансоутримувача (замовників-балансоутримувачів) (за наданим (наданими) аналогічним (аналогічними) договором (договорами), у якому (яких) обов’язково має бути зазначено: дату його видачi, вихiдний номер, посилання на номер, дату та предмет укладеного договору, категорію автомобільної дороги, ціна договору, сума виконання договору, % виконання договору від загальної ціни договору, а також iнформацiю про якiсть виконаних робіт/наданих послуг, дотримання термінів виконання, щодо відсутності з боку замовника-балансоутримувача претензій або судових позовів щодо невиконання або неналежного виконання умов договору. Зазначений відгук має бути виданий замовником-балансоутримувачем не раніше дати оголошення закупівлі.
Замовники – суб’єкти, визначені згідно із статтею 2 Закону України «Про публічні закупівлі», які здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до цього Закону, належать:
1) органи державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади), та правоохоронні органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об’єднання територіальних громад;
2) Пенсійний фонд України, цільові страхові фонди зі страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, медичного страхування та страхування на випадок безробіття (далі - органи соціального страхування);
3) юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак:
юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів;
органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи;
у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків;
4) юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, визначених частиною другою цієї статті, та відповідають хоча б одній з таких ознак:
органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування або іншим замовникам належить частка у статутному капіталі юридичної особи та/або суб’єкта господарювання в розмірі більше ніж 50 відсотків або такі органи чи інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі юридичної особи та/або суб’єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу або наглядової ради юридичної особи та/або суб’єкта господарювання;
наявність спеціальних або ексклюзивних прав - прав, наданих у межах повноважень органом державної влади або органом місцевого самоврядування на підставі будь-якого нормативно-правового акта та/або акта індивідуальної дії, що обмежують провадження діяльності у сферах, визначених цим Законом, однією чи кількома особами, що істотно впливає на здатність інших осіб провадити діяльність у зазначених сферах. Не вважаються спеціальними або ексклюзивними права, що надані за результатами конкурсів (тендерів, процедур закупівель), інформація про проведення яких разом з критеріями відбору попередньо оприлюднювалася та була наявна у публічному доступі, можливість участі у таких конкурсах (тендерах, процедурах закупівель) не була обмежена та якщо надання таких прав здійснювалося на основі об’єктивних критеріїв.
Надане документальне підтвердження має підтвердити Замовнику фактичну спроможність Учасника виконати/надати з відповідною якістю обсяг робіт/послуг, визначений Замовником в тендерній документації. ДОДАТОК № 4
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ (статті 16 Закону)
Для формування тендерної пропозиції Учасником процедури закупівлі в частині наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору Замовником визначає види основних робіт/послуг та об’єми, виконання/надання яких має підтвердити Учасник. Об’єми визначаються Замовником в тендерній документації окремим переліком в натуральних величинах на підставі Технічного завдання до предмету закупівлі, із розрахунку 100% від об’єму ключових видів робіт/послуг. Види основних робіт/послуг та об’єми зазначаються Замовником у Таблиці №3. Учасник повинен подати тендерну пропозицію із дотриманням такої вимоги.
Інформаційна довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) на фірмовому бланку учасника згідно з таблицями:
Таблиця 2
№ п/п Замовник, адреса, телефон, ПІБ керівника Предмет договору, місцезнаходження об’єкта, категорія автомобільної дороги* 1. Ціна договору, грн.
2.Сума виконання договору, грн.
3. Відсоток виконання договору*** Строк виконання робіт/надання послуг Обсяг виконаних робіт/послуг за договором**
найменування робіт/послуг одиниця виміру кількість
1 2 3 4 5 6 7 8
ІІ етап. Поточний середній ремонт
* - Аналогічним договором ІІ етапу у даній процедурі закупівлі вважається договір на виконання робіт/надання послуг з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення (міжнародні, національні, регіональні чи територіальні) І, ІІ чи ІІІ категорії, укладений протягом останніх трьох років від дати, що передує даті оголошення закупівлі.
** - Учасник має надати документальне підтвердження досвіду виконання робіт/надання послуг на автомобільних дорогах загального користування державного значення (міжнародні, національні, регіональні чи територіальні) І, ІІ чи ІІІ категорії одним договором або сумарно в обсязі 100 % від об’ємів робіт, визначених Замовником в тендерній документації в натуральних величинах.
*** - Аналогічний договір має бути виконаний не менш, ніж на 85% від загальної ціни договору.
Довідка має містити інформацію не менш ніж про один вказаний аналогічний договір із зазначенням контрагента за договором, та його реквізитів, дати укладення та номеру договору, предмета договору, місцезнаходження об’єкта, категорію автомобільної дороги та інші дані згідно Таблиці 1.
Для підтвердження інформації, що зазначена у довідці, Учасник надає наступні документи:
- копiю (копії) аналогічного (аналогічних) договору (договорів) з усіма додатками та невід’ємними частинами до договору;
- акт (акти) приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довiдка (довідки) про вapтicть виконаних будівельних робiт та витрати (форми КБ-3);
- копію (копії) позитивного (позитивних) відгуку (відгуків) замовника (замовників), в тому числі і у розумінні статті 838 Цивільного кодексу України, (за наданим (наданими) аналогічним (аналогічними) договором (договорами), у якому (яких) обов’язково має бути зазначено: дату його видачi, вихiдний номер, посилання на номер, дату та предмет укладеного договору, категорію автомобільної дороги, ціна договору, сума виконання договору, % виконання договору від загальної ціни договору, а також iнформацiю про якiсть виконаних робіт/наданих послуг, дотримання термінів виконання, щодо відсутності з боку замовника претензій або судових позовів щодо невиконання або неналежного виконання умов договору, а в разі укладання договорів субпідряду інформацію щодо відсутності з боку замовника-балансоутримувача претензій або судових позовів до генпідрядника щодо вказаного предмету договору. Зазначений відгук має бути виданий замовником не раніше дати оголошення закупівлі.
Надане документальне підтвердження має підтвердити Замовнику фактичну спроможність Учасника виконати/надати з відповідною якістю обсяг робіт/послуг, визначений Замовником в тендерній документації.
Затвердити та оприлюднити зміни до тендерної документації та нову редакцію тендерної документації з переліком змін №2642 від 25.09.2020 року в особистому кабінеті на Майданчику SmartTender в системі ProZorro щодо відкритих торгів з публікацією англійською мовою №UA-2020-07-24-004220-c по предмету закупівлі: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-24 Старокостянтинів – Антоніни (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
Current average repair of the highway of state importance T-23-24 Starokostiantyniv – Antoniny (separate sections) (with development of design documentation) (45230000-8 Construction of pipelines, communication lines and power lines, highways, roads, airfields and railways; leveling of surfaces)s)».
Дата виконання рішення замовником: 25 вересня 2020 12:30
Протокол розгляду тендерних пропозицій
Переглянути / друкувати протокол
розгляду тендерних пропозицій з інформацією про підстави відхилення PDF ●
HTML
Дата публікації
: 19 жовтня 2020
| Найменування: | СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Код ЄДРПОУ: | 25879878 |
| Місцезнаходження: | 29000, Україна, Хмельницька область обл., Хмельницький, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 77 |
| Учасник | Документи | Рішення | Додатково |
|---|---|---|---|
| ПрАТ Хмельницьке ШБУ №56 | Документи |
Допущено до аукціону
Документи
|
|
| ТОВ "СТЛ+М" | Документи |
Допущено до аукціону
Документи
|
Учасник знаходиться у зведених
відомостях АМКУ |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано | Додатково |
|---|---|---|---|---|
|
ТОВ "СТЛ+М" #39127865 |
Переможець |
230 377 252,80
UAH з ПДВ
|
27 жовтня 2020 14:33
|
Учасник знаходиться у зведених
відомостях АМКУ |
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
11 січня 2022 11:59
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
02 грудня 2021 15:24
|
| ДУ № 6 до Договору №287І20.pdf | зміни до договору |
02 грудня 2021 15:24
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
12 листопада 2021 14:22
|
| ДУ № 5 до Договору № 287І20.pdf | зміни до договору |
12 листопада 2021 14:21
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
18 березня 2021 15:39
|
| ДУ №4 до Договору №287І20 (1).pdf | зміни до договору |
18 березня 2021 15:39
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
16 березня 2021 14:35
|
| ДУ №3 до Договору №287І20 (1).pdf | зміни до договору |
16 березня 2021 14:34
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
04 березня 2021 14:39
|
| ДУ № 2 до Договору № 287І20 (1).pdf | зміни до договору |
04 березня 2021 14:39
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
17 грудня 2020 11:44
|
| ДУ № 1 до Договору № 287І20 (1).pdf | зміни до договору |
17 грудня 2020 11:44
|
| Електронний підпис | укладений |
10 листопада 2020 17:03
|
| Договір № 287І20 від 10.11.2020.pdf | укладений |
10 листопада 2020 17:02
|
Зміни до договору
| Дата внесення змін до договору: | 17 грудня 2020 |
| Дата публікації змін до договору: | 17 грудня 2020 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | 1. Замовник та Підрядник, керуючись постановами КМУ від 29.01.2020 року № 36 «Деякі питання дорожнього господарства», від 01.04.2020 року № 254 «Про затвердження Умов залучення кредитних коштів та надання державних гарантій у 2020 році для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг і переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії» та від 18.11.2020 року № 1124 «Про затвердження Умов залучення кредитних коштів та надання державних гарантій у 2020 році для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг, переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та обсягів бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії» (в редакції постанови КМУ від 11.12.2020 р. №1247), а також розглянувши розроблену проекту документацію та позитивний експертний звіт щодо її кошторисної частини, прийшли до спільної згоди внести зміни до Договору № 287/20 від 10 листопада 2020 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-24 Старокостянтинів – Антоніни (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації)» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), виклавши Додатки № 1 «Договірна ціна» та № 2 «Календарний план фінансування та надання послуг» у новій редакції (додаються). 2. Викласти розділ «18. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін» Договору № 287/20 від 10 листопада 2020 року у наступній редакції «18. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін: ЗАМОВНИК: Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області ПІДРЯДНИК Товариство з обмеженою відповідальністю “СТЛ+М” 29015, м. Хмельницький, вулиця Старокостян¬тинівське шосе,1/1, р/р UA143 2231 3000 0026 0060 0000 6845 в ПАТ “Укрексімбанк” р/р UA 468 2017 2035 5349 1070 0070 2804 Держказначейська служба України, м. Київ ГУДКСУ у Хмельницькій області ЄДРПОУ 39127865». 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 77 р/р UA 978 2017 2034 3101 0013 0000 2424 Держказначейська служба України м. Київ в ГУДКСУ Хмельницької області , ЄДРПОУ 25879878 3. Інші умови вищевказаного Договору, не порушені Додатковою Угодою, залишаються незмінними і сторони підтверджують по них свої зобов’язання. 4. Дану Додаткову Угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу. 5. Дана Додаткова Угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами. |
| Номер договору про закупівлю: | 287/20 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 1 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 03 березня 2021 |
| Дата публікації змін до договору: | 04 березня 2021 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | 1. ЗАМОВНИК та ПІДРЯДНИК, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року №122 « Деякі питання дорожнього господарства» та в зв’язку зі зміною реквізитів ЗАМОВНИКА прийшли до спільної згоди внести зміни до Договору №287/20 від “10” листопада 2020 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-24 Старокостянтинів – Антоніни (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації)» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), виклавши розділ 18 Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін у наступній редакції: « 18. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін ЗАМОВНИК: Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області ПІДРЯДНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю “СТЛ+М” 29015, м.Хмельницький, вулиця Старокостянтинівське шосе,1/1, р/р UA143 2231 3000 0026 0060 0000 6845 в ПАТ “Укрексімбанк” ЄДРПОУ 39127865» 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 77 р/р UA748 2017 2034 3291 0011 0000 2424Держказначейська служба України м. Київ в ГУДКСУ Хмельницької області , ЄДРПОУ 25879878 2. Інші умови вищевказаного Договору, не порушені Додатковою Угодою, залишаються незмінними і сторони підтверджують по них свої зобов’язання. 3. Дану Додаткову Угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу. 4. Дана Додаткова Угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами. |
| Номер договору про закупівлю: | 287/20 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 2 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 16 березня 2021 |
| Дата публікації змін до договору: | 16 березня 2021 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | 1. На підставі п.3 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» Сторони погодили покращити якість предмету закупівлі та внести зміни до п.5.22. Розділу 5 Договору № 287/20 від 10 листопада 2020 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-24 Старокостянтинів – Антоніни (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації)» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), виклавши його у наступній редакції: «5.22. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів поперед-ньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» Замовник може прийняти рішення щодо надання Підряднику авансу в сумі, що не перевищує тридцять відсотків від суми бюджетних зобов'язань поточного року на строк не більше трьох місяців, що становить суму: - за рахунок коштів Спеціального фонду Державного бюджету - 22 500 000,00 грн (двадцять два мільйони п’ятсот тисяч нуль копійок), в тому числі ПДВ 20% в розмірі 3750000,00 грн. Підрядник зобов’язується використати одержаний аванс на придбання необхідних для надання послуг матеріалів, конструкцій, виробів тощо та їх використання у поточному ремонті автомобільної дороги протягом не більше трьох місяців. Зарахування авансу здійснюється відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ № 3). Після спливу трьох місяців невикористані суми авансу повертаються Замовнику з наданням пояснень причини невикористання Підрядником вказаного авансу і можуть слугувати підставою для розірвання Замовником Договору в односторонньому порядку. У разі неподання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ №3) про використання суми попередньої оплати (авансу), Підрядник зобов’язаний повернути надану йому суму попередньої оплати (авансу), а у випадку не повернення сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.». 2. Інші умови вищевказаного Договору, не порушені Додатковою Угодою, залишаються незмінними і сторони підтверджують по них свої зобов’язання. 3. Дану Додаткову Угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу. 4. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами та є невід’ємною частиною Договору № 287/20 від 10 листопада 2020 року. |
| Номер договору про закупівлю: | 287/20 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 3 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 18 березня 2021 |
| Дата публікації змін до договору: | 18 березня 2021 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | 1. На підставі п.3 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» Сторони погодили покращити якість предмету закупівлі та внести зміни до п.5.22. Розділу 5 Договору № 287/20 від 10 листопада 2020 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-24 Старокостянтинів – Антоніни (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації)» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), виклавши його у наступній редакції: «5.22. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів поперед-ньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» Замовник може прийняти рішення щодо надання Підряднику авансу в сумі, що не перевищує тридцять відсотків від суми бюджетних зобов'язань поточного року на строк не більше трьох місяців. Підрядник зобов’язується використати одержаний аванс на придбання необхідних для надання послуг матеріалів, конструкцій, виробів тощо та їх використання у поточному ремонті автомобільної дороги протягом не більше трьох місяців. Зарахування авансу здійснюється відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ № 3). Після спливу трьох місяців невикористані суми авансу повертаються Замовнику з наданням пояснень причини невикористання Підрядником вказаного авансу і можуть слугувати підставою для розірвання Замовником Договору в односторонньому порядку. У разі неподання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ №3) про використання суми попередньої оплати (авансу), Підрядник зобов’язаний повернути надану йому суму попередньої оплати (авансу), а у випадку не повернення сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.». 2. Інші умови вищевказаного Договору, не порушені Додатковою Угодою, залишаються незмінними і сторони підтверджують по них свої зобов’язання. 3. Дану Додаткову Угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу. 4. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами та є невід’ємною частиною Договору № 287/20 від 10 листопада 2020 року. |
| Номер договору про закупівлю: | 287/20 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 4 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 12 листопада 2021 |
| Дата публікації змін до договору: | 12 листопада 2021 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | 1. ЗАМОВНИК та ПІДРЯДНИК, керуючись п. 5 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» прийшли до спільної згоди внести зміни до Договору № 287/20 від 10 листопада 2020 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-24 Старокостянтинів – Антоніни (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації)» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), виклавши його п. 3.1. та п. 5.2. у такій редакції: «3.1. Ціна договору становить 227 302 965,60 грн. (двісті двадцять сім мільйонів триста дві тисячі дев’ятсот шістдесят п’ять гривень 60 копійок), у тому числі ПДВ в розмірі - 37889658,60 грн.»; «5.2. Бюджетні зобов’язання Замовника за цим Договором у 2020 – 2021 роках складають 227 302 965,60 грн. (двісті двадцять сім мільйонів триста дві тисячі дев’ятсот шістдесят п’ять гривень 60 копійок).» 2. Сторони Договору погодили викласти Додаток № 1 «Договірна ціна», Додаток № 2 «Календарний план фінансування та надання послуг» та Додаток № 4 «Протокол узгодження ціни» у новій редакції (додаються). 3. Ця Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами. Усі інші умови Договору, що не були змінені даною Додатковою угодою, залишаються без змін. 4. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору. 5. Дану Додаткову угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу. |
| Номер договору про закупівлю: | 287/20 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 5 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 02 грудня 2021 |
| Дата публікації змін до договору: | 02 грудня 2021 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | 1. ЗАМОВНИК та ПІДРЯДНИК, керуючись п. 5 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» прийшли до спільної згоди внести зміни до Договору № 287/20 від 10 листопада 2020 року «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-24 Старокостянтинів – Антоніни (окремими ділянками) (з розробкою проектної документації)» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), виклавши його п. 3.1. та п. 5.2. у такій редакції: «3.1. Ціна договору становить 227 041 172,40 грн. (двісті двадцять сім мільйонів сорок одна тисяча сто сімдесят дві гривні 40 копійок), у тому числі ПДВ в розмірі - 37840195,40 грн.»; «5.2. Бюджетні зобов’язання Замовника за цим Договором у 2020 – 2021 роках складають 227 041 172,40 грн. (двісті двадцять сім мільйонів сорок одна тисяча сто сімдесят дві гривні 40 копійок).» 2. Сторони Договору погодили викласти Додаток № 1 «Договірна ціна», Додаток № 2 «Календарний план фінансування та надання послуг» та Додаток № 4 «Протокол узгодження ціни» у новій редакції (додаються). 3. Ця Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами. Усі інші умови Договору, що не були змінені даною Додатковою угодою, залишаються без змін. 4. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору. 5. Дану Додаткову угоду укладено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу. |
| Номер договору про закупівлю: | 287/20 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 6 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |