Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Вапно будівельне
Очікувана вартість
2 836 743,91 UAH
UA-2020-04-14-001546-c ● c9fda047d1e04e45927b23b9dbdcadfc
Відкриті торги
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | ВП "Рівненська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом" |
| Код ЄДРПОУ: | 05425046 |
| Місцезнаходження: | 34400, Україна , Рівненська обл., Вараш, Промзона |
| Контактна особа: |
Шершень Юлія +380363664873 SheYN@rnpp.atom.gov.ua |
| Категорія: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 14 квітня 2020 15:33 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 24 квітня 2020 15:00 |
| Оскарження умов закупівлі: | до 30 квітня 2020 00:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 04 травня 2020 15:00 |
| Початок аукціону: | 05 травня 2020 11:30 |
| Очікувана вартість: | 2 836 743,91 UAH без ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 14 183,72 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,50% |
| Вид тендерного забезпечення: | Електронна гарантія |
| Сума тендерного забезпечення: | 85000 UAH |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Товари
Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:44920000-5: Вапняк, гіпс і крейда
Вапно будівельне
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1001 т
вапно будівельне
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
Україна, Відповідно до документації
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
31 грудня 2020
ДК 021:2015: 44920000-5 — Вапняк, гіпс і крейда
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Iнша подія | Оплата за поставлену продукцію здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника згідно з видаткової накладної або накладної протягом 45 календарних днів з дати поставки, за умови реєстрації Постачальником податкової накладної у ЄРПН. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства. | Пiсляоплата | 45 | Календарні | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
14 квітня 2020 15:30 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
14 квітня 2020 15:30 |
5839-20-ВТ_ТД.pdf |
Роз’яснення до процедури
Запитання до процедури
Стосовно Відповідальності Сторін
Дата подання: 21 квітня 2020 11:35
Дата відповіді: 24 квітня 2020 10:00
Прошу внести у п.9 "Відповідальність Сторін", дзеркальну відповідальність і для "Замовника" у такій редакції: " У випадку порушення строків оплати за отриману продукцію "Замовник" сплачує "Постачальнику" пеню в розмірі 0,1% за кожен день прострочення платежу, при цьому, у випадку прострочення оплати за отриману продукцію понад тридцяти діб, "Замовник додатково сплачує "Постачальнику" штраф у розмірі 7% вказаної вартості.
Розгорнути
Згорнути
Відповідь: Повідомляємо, що зазначена у проекті договору відповідальність за прострочення поставки товару встановлена частиною 2 статті 231 Господарського кодексу України та є обов`язковою для застосування суб`єктом господарювання, що належить до державного сектору економіки. Учасник, який хоче взяти участь у закупівлі, повинен погодитися з умовами, що заявлені Замовником.
Вимоги про усунення порушення
Номер вимоги: UA-2020-04-14-001546-c.b1
Статус:
Не задоволена
Учасник: ТОВ "Спільне українсько-латвійське підприємство "Хімімпекс"", Код ЄДРПОУ:14345702
Дата подання: 21 квітня 2020 11:37
Стосовно відповідальності Сторін
Прошу внести у п.9 "Відповідальність Сторін", дзеркальну відповідальність і для "Замовника" у такій редакції: " У випадку порушення строків оплати за отриману продукцію "Замовник" сплачує "Постачальнику" пеню в розмірі 0,1% за кожен день прострочення платежу, при цьому, у випадку прострочення оплати за отриману продукцію понад тридцяти діб, "Замовник додатково сплачує "Постачальнику" штраф у розмірі 7% вказаної вартості.
Розгорнути
Згорнути
Рішення замовника: Вимога не задоволена
24 квітня 2020 10:00
Повідомляємо, що зазначена у проекті договору відповідальність за прострочення поставки товару встановлена частиною 2 статті 231 Господарського кодексу України та є обов`язковою для застосування суб`єктом господарювання, що належить до державного сектору економіки. Учасник, який хоче взяти участь у закупівлі, повинен погодитися з умовами, що заявлені Замовником.
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 05 травня 2020 11:57
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
| ТОВ МІРОЛАЙМ |
2 827 825,00
UAH
|
2 502 500,00
UAH
|
Документи |
| ТОВ "УКРЦЕМЕНТ ТРЕЙД" |
2 682 680,00
UAH
|
2 654 312,55
UAH
|
Документи |
| ТОВ "Спільне українсько-латвійське підприємство "Хімімпекс"" |
2 835 833,00
UAH
|
2 835 833,00
UAH
|
Документи |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ МІРОЛАЙМ #42673433 |
Переможець |
2 502 500,00
UAH
|
12 травня 2020 17:09
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | укладений |
25 січня 2023 11:01
|
| Електронний підпис | укладений |
28 травня 2020 14:53
|
| 5839-20-ВТ_ДОГОВІР.pdf | укладений |
28 травня 2020 14:53
|