Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Будівництво багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців Управління Служби безпеки України в Тернопільській області по вул. С.Будного у м. Тернополі.
Очікувана вартість
70 960 092,00 UAH
UA-2019-06-19-002852-c ● 4b00821606a84423a4d3743eeaf61225
Відкриті торги
Торги не відбулися
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Інформація про замовників
| Найменування: | УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ |
| Код ЄДРПОУ: | 20001705 |
| Місцезнаходження: | 46002, Україна , Тернопільська обл., Тернопіль, ПРОСПЕКТ С.БАНДЕРИ, будинок 21 |
| Контактна особа: |
Андрій Недільський +380352279224 nedil_a@ukr.net |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
Інформація про процедуру
| Дата оприлюднення: | 19 червня 2019 16:41 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 01 липня 2019 18:00 |
| Оскарження умов закупівлі: | до 07 липня 2019 00:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 11 липня 2019 18:00 |
| Початок аукціону: | 12 липня 2019 12:58 |
| Очікувана вартість: | 70 960 092,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 70 960,09 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,10% |
Інформація про предмет закупівлі
Вид предмету закупівлі: Роботи
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 одиниця
Будівництво багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців Управління Служби безпеки України в Тернопільській області по вул. С.Будного у м. Тернополі.
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
46002, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, Степана Бандери, 21
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
01 серпня 2019
—
31 грудня 2021
ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Виконання робіт | - На виконання умов Договору оплата виконаних Робіт здійснюється в межах 95% від їх вартості визначеної за цим Договором. - Кінцеві розрахунки у розмірі 5% вартості за договірною вартістю з Генпідрядником здійснюється у двотижневий термін після приймання-передачі передбачених Договором Робіт, передачі Об’єкта експлуатуючій організації та отримання Замовником Сертифікату відповідності виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією, з можливістю відстрочки платежу до кінця бюджетного року. - Замовник може здійснювати попередню оплату відповідно до вимог чинного законодавства України. | Пiсляоплата | 10 | Робочі | 100 |
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
03 липня 2019 11:51 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
03 липня 2019 11:49 |
Тендерна документація (редагована) (будівництво багатоквартирного житлового будинку)..docx | |
19 червня 2019 16:41 |
Будного ЖБ.rar | |
19 червня 2019 16:41 |
Будного ВК.rar | |
19 червня 2019 16:41 |
Опалення, вентиляція.rar | |
19 червня 2019 16:41 |
Газопозтачання.rar | |
19 червня 2019 16:41 |
Будного АР.rar | |
19 червня 2019 16:41 |
Будного АБ.pdf |
03 липня 2019 11:51 |
Файл з підписом
Друкувати оголошення PDF
|
|||
03 липня 2019 11:49 |
Тендерна документація (редагована) (будівництво багатоквартирного житлового будинку)..docx
|
|||
19 червня 2019 16:41 |
Будного ЖБ.rar
|
|||
19 червня 2019 16:41 |
Будного ВК.rar
|
|||
19 червня 2019 16:41 |
Опалення, вентиляція.rar
|
|||
19 червня 2019 16:41 |
Газопозтачання.rar
|
|||
19 червня 2019 16:41 |
Будного АР.rar
|
|||
19 червня 2019 16:41 |
Будного АБ.pdf
|
Роз’яснення до процедури
Вимоги про усунення порушення
Номер вимоги: UA-2019-06-19-002852-c.b1
Статус:
Вирішена
Учасник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Тернопільбуд", Код ЄДРПОУ:01268934
Дата подання: 27 червня 2019 18:09
Вимога
Добрий день.
Шановний Замовник!
Просимо вас переглянути тендерну документацію та внести зміни, щодо таких вимог:
1. Договір. З договору виключити пункти та внести відповідні зміни згідно чинного законодавства:
п 4.2. Договірна ціна не може змінюватися після підписання договору до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених ст. 36 Закону України “Про публічні закупівлі” у випадках: зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в Договорі про закупівлю, у разі встановлення в Договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Даний пункт виключити з договору та замінити на п 4.2. Договірна ціна встановлюється динамічною.
п 5.2.11. протягом 60 (шістдесяти) днів після отримання Сертифіката відповідності, забезпечити передачу місць загального користування експлуатуючій організації; Даний пункт виключити з договору.
12.5. Оплата виконаних Робіт Генпідряднику здійснюється Замовником протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання первинних облікових документів з можливістю відстрочки платежу до кінця бюджетного року без нарахування штрафних санкцій. Даний пунк викласти у наступній редакції:
12.5. Оплата виконаних Робіт Генпідряднику здійснюється Замовником протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання первинних облікових документів.
12.6. На виконання умов Договору оплата виконаних Робіт здійснюється в межах 95% від їх вартості визначеної за цим Договором.
Кінцеві розрахунки у розмірі 5% вартості за договірною вартістю з Генпідрядником здійснюється у двотижневий термін після приймання-передачі передбачених Договором Робіт, передачі Об’єкта експлуатуючій організації та отримання Замовником Сертифікату відповідності виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією, з можливістю відстрочки платежу до кінця бюджетного року.
При цьому, ціна будівництва 1 кв. м загальної площі житла з урахуванням усіх податків та зборів не повинна перевищувати опосередковану вартість будівництва житла для м. Тернополі, затверджену Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на момент введення Об’єкту в експлуатацію (черги, пускового комплексу). Даний пунк договору виключити та викласти у наступній редакції.
12.6. Отримання Сертифікату відповідності на об’єкт будівництва є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами на протязі 10 днів.
15.3. За порушення строків виконання зобов’язання з вини Генпідрядника, з Генпідрядника стягується пеня у розмірі 0,1 % від вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % договірної ціни робіт, з яких допущено прострочення виконання зобов’язання. Даний пункт викласти у наступній редакції:
15.3. За порушення строків виконання зобов’язання з вини Генпідрядника, з Генпідрядника стягується пеня у розмірі 0,1 % від вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % договірної ціни робіт, з яких допущено прострочення виконання зобов’язання при умові безперервного фінансування.
15.6. Генпідрядник несе повну юридичну та майнову відповідальність в межах своїх функціональних обов’язків за будівництво та своєчасне введення Об’єкту в експлуатацію (в термін, який буде визначений додатковою угодою, яка буде укладена після випуску та затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації) та якісне виконання робіт згідно будівельних норм та правил. Даний пунк викласти у наступній редакції:
15.6. Генпідрядник несе повну юридичну та майнову відповідальність в межах своїх функціональних обов’язків за будівництво та своєчасне введення Об’єкту в експлуатацію (в термін, який буде визначений додатковою угодою, яка буде укладена після випуску та затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації) та якісне виконання робіт згідно будівельних норм та правил при умові безперервного фінансування.
2. Тендерна документація. У Додатку 2 ТЕНДЕРНА ФОРМА: "ПРОПОЗИЦІЯ" тендерної документації виключити таку вимогу:
Вартість робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців Управління Служби безпеки України в Тернопільській області по вул. С. Будного у м. Тернополі розраховувати з врахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 147 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу».
3. Внести зміни в оголошення закупівлі опису виконання робіт, а саме:
На виконання умов Договору оплата виконаних Робіт здійснюється в межах 95% від їх вартості визначеної за цим Договором. Кінцеві розрахунки у розмірі 5% вартості за договірною вартістю з Генпідрядником здійснюється у двотижневий термін після отримання Замовником Сертифікату відповідності виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією. Замовник здійснює попередню оплату відповідно до вимог чинного законодавства України.
Дякуємо за відповідь. З повагою учасник!
Розгорнути
Згорнути
Шановний Замовник!
Просимо вас переглянути тендерну документацію та внести зміни, щодо таких вимог:
1. Договір. З договору виключити пункти та внести відповідні зміни згідно чинного законодавства:
п 4.2. Договірна ціна не може змінюватися після підписання договору до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених ст. 36 Закону України “Про публічні закупівлі” у випадках: зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в Договорі про закупівлю, у разі встановлення в Договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Даний пункт виключити з договору та замінити на п 4.2. Договірна ціна встановлюється динамічною.
п 5.2.11. протягом 60 (шістдесяти) днів після отримання Сертифіката відповідності, забезпечити передачу місць загального користування експлуатуючій організації; Даний пункт виключити з договору.
12.5. Оплата виконаних Робіт Генпідряднику здійснюється Замовником протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання первинних облікових документів з можливістю відстрочки платежу до кінця бюджетного року без нарахування штрафних санкцій. Даний пунк викласти у наступній редакції:
12.5. Оплата виконаних Робіт Генпідряднику здійснюється Замовником протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту підписання первинних облікових документів.
12.6. На виконання умов Договору оплата виконаних Робіт здійснюється в межах 95% від їх вартості визначеної за цим Договором.
Кінцеві розрахунки у розмірі 5% вартості за договірною вартістю з Генпідрядником здійснюється у двотижневий термін після приймання-передачі передбачених Договором Робіт, передачі Об’єкта експлуатуючій організації та отримання Замовником Сертифікату відповідності виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією, з можливістю відстрочки платежу до кінця бюджетного року.
При цьому, ціна будівництва 1 кв. м загальної площі житла з урахуванням усіх податків та зборів не повинна перевищувати опосередковану вартість будівництва житла для м. Тернополі, затверджену Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на момент введення Об’єкту в експлуатацію (черги, пускового комплексу). Даний пунк договору виключити та викласти у наступній редакції.
12.6. Отримання Сертифікату відповідності на об’єкт будівництва є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами на протязі 10 днів.
15.3. За порушення строків виконання зобов’язання з вини Генпідрядника, з Генпідрядника стягується пеня у розмірі 0,1 % від вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % договірної ціни робіт, з яких допущено прострочення виконання зобов’язання. Даний пункт викласти у наступній редакції:
15.3. За порушення строків виконання зобов’язання з вини Генпідрядника, з Генпідрядника стягується пеня у розмірі 0,1 % від вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % договірної ціни робіт, з яких допущено прострочення виконання зобов’язання при умові безперервного фінансування.
15.6. Генпідрядник несе повну юридичну та майнову відповідальність в межах своїх функціональних обов’язків за будівництво та своєчасне введення Об’єкту в експлуатацію (в термін, який буде визначений додатковою угодою, яка буде укладена після випуску та затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації) та якісне виконання робіт згідно будівельних норм та правил. Даний пунк викласти у наступній редакції:
15.6. Генпідрядник несе повну юридичну та майнову відповідальність в межах своїх функціональних обов’язків за будівництво та своєчасне введення Об’єкту в експлуатацію (в термін, який буде визначений додатковою угодою, яка буде укладена після випуску та затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації) та якісне виконання робіт згідно будівельних норм та правил при умові безперервного фінансування.
2. Тендерна документація. У Додатку 2 ТЕНДЕРНА ФОРМА: "ПРОПОЗИЦІЯ" тендерної документації виключити таку вимогу:
Вартість робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців Управління Служби безпеки України в Тернопільській області по вул. С. Будного у м. Тернополі розраховувати з врахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 147 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу».
3. Внести зміни в оголошення закупівлі опису виконання робіт, а саме:
На виконання умов Договору оплата виконаних Робіт здійснюється в межах 95% від їх вартості визначеної за цим Договором. Кінцеві розрахунки у розмірі 5% вартості за договірною вартістю з Генпідрядником здійснюється у двотижневий термін після отримання Замовником Сертифікату відповідності виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією. Замовник здійснює попередню оплату відповідно до вимог чинного законодавства України.
Дякуємо за відповідь. З повагою учасник!
Рішення замовника: Вимога задоволена
03 липня 2019 11:32
Доброго дня. Шановний учасник! Тендерним комітетом Управління, керуючись нормами чинного законодавства (- п.2. ст. 231 Господарського кодексу, - ст. 36 Закону України “Про публічні закупівлі”, - п. 19. Постанови КМУ від 27 грудня 2001 р. № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва”, - п.3 Постанови КМУ від 16 лютого 2011 р. N147 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу”), прийнято рішення частково задовольнити Вашу вимогу та відповідно внести зміни до тендерної документації в редакції, що додається окремим документом. Дякуємо за звернення.
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 12 липня 2019 13:20
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
| ТОВ ТЕР ПРОФ БУД |
70 900 000,00
UAH з ПДВ
|
70 900 000,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Тернопільбуд" |
70 960 092,00
UAH з ПДВ
|
70 960 092,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
ТОВ ТЕР ПРОФ БУД #42106221 |
Відхилено |
70 900 000,00
UAH з ПДВ
|
18 липня 2019 16:27
|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Тернопільбуд" #01268934 |
Рішення скасоване |
70 960 092,00
UAH з ПДВ
|
29 липня 2019 11:51
|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Тернопільбуд" #01268934 |
Відхилено |
70 960 092,00
UAH з ПДВ
|
29 липня 2019 12:03
|
Інформація про відміну
Дата відміни
29 липня 2019 12:03
Причина відміни
Відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом про публічні закупівлі