Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України

Електронний підпис

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код CPV за ДК 021-2015 (CPV): (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт скверу по вул. Ю. Шумського 1-Б-3 у Дніпровському районі»
Очікувана вартість
2 727 892,00 UAH
UA-2018-10-18-000540-a c6e41c84c8f64528b382a89a059238a2
Відкриті торги    Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Дарморос Олена Олексіївна

+380442723536 kievzelenbudtender@gmail.com

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Друкувати оголошення PDFHTML
Друкувати звіт про результати проведення процедури PDFHTML

Інформація про замовників

Найменування: Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд"
Код ЄДРПОУ: 03362123
Вебсайт: http://kievzelenbud.com
Місцезнаходження: 04053, Україна , Київська обл., Київ, вул Кудрявська 23
Контактна особа: Дарморос Олена Олексіївна
+380442723536
kievzelenbudtender@gmail.com
Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про процедуру

Дата оприлюднення: 18 жовтня 2018
Звернення за роз’ясненнями: до 24 жовтня 2018 18:00
Оскарження умов закупівлі: до 30 жовтня 2018 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 03 листопада 2018 18:00
Початок аукціону: 05 листопада 2018 15:12
Очікувана вартість: 2 727 892,00 UAH з ПДВ
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 13 639,46 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50%

Інформація про предмет закупівлі

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 роб
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код CPV за ДК 021-2015 (CPV): (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт скверу по вул. Ю. Шумського 1-Б-3 у Дніпровському районі»
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 02098, Україна, Київська область, м. Київ, сквер по вул. Ю. Шумського 1-Б-3 у Дніпровському районі
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 23 листопада 2018  —  31 грудня 2018
ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація

Тендерна документація

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%
18 жовтня 2018 15:30
Електронний підпис
18 жовтня 2018 14:51
Технічні вимоги (Додаток 4).docx
18 жовтня 2018 14:51
Лист-згода (Додаток 3).docx
18 жовтня 2018 14:51
Проект договору (Додаток 2).docx
18 жовтня 2018 14:51
Форма пропозиція (Додаток 1).docx
18 жовтня 2018 14:51
ТД.docx

Інформація про моніторинг

  • UA-M-2019-01-30-000017 ● 2c4d6d53977e4cc980cd80db63367f43
  • Статус: вирішено ● Дата: 20 березня 2019
  • Підстави для прийняття рішення про початок моніторингу:

    1. Інформація, отримана від громадських об'єднань, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявлених за результатами громадського контролю у сфері публічних закупівель відповідно до статті 7 цього Закону
  • Етапи закупівельного процесу:

    1. Планування закупівлі та оприлюднення інформації про її проведення
    2. Розкриття тендерних пропозиції, їх розгляд та оцінка
    3. Укладання та виконання договору про закупівлю (прийняття рішення про відміну торгів)

Повідомлення про прийняття рішення про початок моніторингу процедури закупівлі

Дата прийняття рішення про проведення моніторингу: 30 січня 2019
Дата публікації рішення про проведення моніторингу: 30 січня 2019 15:11
Повідомлення про прийняття рішення про початок моніторингу процедури закупівлі:

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПІВНІЧНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ

НАКАЗ

30.01.2019 № 16
Київ

Про початок моніторингу закупівель

Відповідно до частини другої статті 71 Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 9 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43,

НАКАЗУЮ:

1. Почати моніторинг закупівель відповідно до переліку, що додається.
2. Відділу контролю у сфері закупівель забезпечити проведення моніторингу закупівель, зазначеного у пункті 1 цього наказу.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Північного офісу Держаудитслужби
від 30.01.2019 №16

Перелік процедур для здійснення моніторингу закупівлі

№ з/п Оголошення про проведення процедури закупівлі та/або повідомлення про намір укласти договір на веб-порталі Уповноваженого органу Опис підстав для здійснення моніторингу закупівлі
унікальний номер дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
1. UA-2018-10-18-000540-а 18.10.2018
інформація, отримана від громадських об’єднань, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявлених за результатами громадського контролю у сфері публічних закупівель відповідно до статті 9 цього Закону.






Начальник О. КАРАБАНОВ

Електронний підпис

Перевірити

Перевірка підпису

Запит замовнику на пояснення

Дата: 2019-02-04 15:09:38

Запит про надання пояснень

У межах проведення моніторингу капітального ремонту скверу по вул. Ю. Шумського 1-Б-3 у Дніпровському районі (інформацію опубліковано в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером ID: UA-2018-10-18-000540-a) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 71 Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 р. № 43, постала потреба в отриманні пояснень із питання.
За яких документально підтверджених об’єктивних обставин виникла потреба продовжити договір до 31 грудня 2019 року додатковою угодою № 2 від 28.11.2018 до договору від 02.11.2018 № 237/11?
Пояснення необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснень може бути долучене їх документальне підтвердження.

Відповідь замовника на пояснення

Дата: 2019-02-07 18:13:59

Пояснення

29.11.2018 укладений Договір №237/11 на виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту по об’єкту: «Капітальний ремонт скверу по вул. Ю. Шумського 1-Б-3 у Дніпровському районі» вартість якого складає - 2 627 828,15 грн
Кошторисна вартість проекту, який затверджений ТОВ «ПРОЕКСП» позитивним експертним звітом №0930-18/ПРОЕКСП від 04.09.2018 складає - 2 795 582,00 грн.
Програма економічного та соціального розвитку міста Києва на 2018 рік передбачала фінансування по об’єкту «Капітальний ремонт скверу по вул. Ю. Шумського 1-Б-3 у Дніпровському районі», але в результаті об’єкт профінансовано тільки частково в сумі - 1 353 000,00 грн
Залишок вартості фінансування об’єкту по договору в сумі - 1 274 828,15 грн внесено до Програми економічного та соціального розвитку міста Києва на 2019 рік.
Як наслідок, виникла потреба підписати додаткову угоду № 2 від 28.12.2018 на продовження терміну дії договору до 31.12.2019 для подальшого виконання робіт.

Запит замовнику на пояснення

Дата: 2019-02-13 15:15:00

Запит про надання пояснень

У межах проведення моніторингу капітального ремонту скверу по вул. Ю. Шумського 1-Б-3 у Дніпровському районі (інформацію опубліковано в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель Prozorro за номером ID: UA-2018-10-18-000540-a) та відповідно до пунктів 6 та 11 статті 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», частини п’ятої статті 71 Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктів 2 та 9 пункту 6 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 р. № 43, постала потреба в отриманні пояснень із питання.
Поясніть чому в додатковій угоді від 28.12.2018 № 2 зазначено посилання на договір від 02.11.2018, тоді як, в оприлюдненому договорі зазначено від 29.11.2018?
Пояснення необхідно надати через електронну систему закупівель протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення цього запиту. При цьому до пояснень може бути долучене їх документальне підтвердження.

Відповідь замовника на пояснення

Дата: 2019-02-15 17:13:17

Пояснення

Під час укладання Додатокової угоди № 2 від 28.12.2018 року до Договору підряду № 237/11 від 29.11.2018 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код CPV за ДК 021-2015 (CPV): (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт скверу по вул. Ю. Шумського 1-Б-3 у Дніпровському районі» в частині посилання на цифрову дату Договору, а саме замість цифри 29 була допущена технічна описка цифра 02, яка не впливає на зміст та умови Додаткової угоди.

Надання інформації про усунення порушення замовником

У відповідь на висновок про результат моніторингу закупівлі : ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код CPV за ДК 021-2015 (CPV): (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) «Капітальний ремонт скверу по вул. Ю. Шумського 1-Б-3 у Дніпровському районі», повідомляємо наступне: 28 грудня 2018 року до Договору була укладена Додаткова угода № 2 до Договору від 29.11.2018 № 237/11 про продовження терміну його дії, оскільки: 1. Умовою Договору від 29.11.2018 № 237/11 про закупівлю передбачено внесення змін до Договору, а саме згідно п.п. 12.8 вищезазначеного Договору «Будь-які доповнення, зміни до цього Договору вносяться в письмовій формі, підписуються уповноваженими представниками Сторін і скріплюються печатками Сторін. Усі додаткові угоди до цього Договору, а також інші документи, що виникають при його виконанні, є його невід’ємною частиною». Відповідно до ст. 654 Цивільного кодексу України (ЦК України) «Зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту». Тому зміни в Договір були внесені у формі письмової додаткової угоди. 2. Умовами вищезазначеного Договору зазначено: «1.1. Підрядник зобов’язується на свій ризик, власними і залученими силами та засобами здійснити «Капітальний ремонт скверу на вул. Ю. Шумського 1-Б-3 у Дніпровському районі» за ДК 021:2015 (CPV)-(45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація), згідно Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.10.2018 року № 1941 «Про внесення змін до адресного переліку об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах затверджених бюджетних призначень на 2018 рік Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», виконання яких передбачено даним Договором у відповідності до затвердженої кошторисної документації та згідно з ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013.» «2.1. Загальна вартість робіт за цим Договором згідно з Договірною ціною яка є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток 1), складає 2 627 828, 15 грн (два мільйони шістсот двадцять сім тисяч вісімсот двадцять вісім грн 15 коп.), в т.ч. ПДВ 20% - 437 971,36 грн з них: - 1 353 000,00 грн (один мільйон триста п’ятдесят три тисячі грн 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20% - 225 500,00 грн – фінансування яких передбачено у 2018 році згідно Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.10.2018 №1941 ; - 1 274 828,15 грн (один мільйон двісті сімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять вісім грн 15 коп.), в т.ч. ПДВ 20% - 212 471,36 грн – за рахунок господарських коштів.» «2.5. Джерело фінансування – кошти місцевого бюджету.» Таким чином, виходячи з умов Договору вищезазначений об’єкт підлягає фінансуванню згідно чинного на момент укладання Договору Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.10.2018 року № 1941, де містяться сума видатків на 2018 рік призначених для виконання робіт з капітального ремонту в межах затверджених бюджетних призначень на 2018 рік Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації, яке є Головним розпорядником коштів (копія Розпорядження в частині посилання на об’єкт додається). Залишок вартості бюджетного фінансування по об’єкту внесено до Програми економічного та соціального розвитку міста Києва на 2019 рік. 3. У відповідності до ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» «Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом». Згідно ст. 652 ЦК України «У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах» У відповідності п.п. 3.1. Договору «Термін виконання робіт: згідно Календарного графіку виконання робіт (Додаток №7 до Договору). За Календарним графіком виконання робіт Підрядник зобов’язаний визначити, а Замовник погодити, загальний строк виконання всіх робіт за Договором та строки виконання робіт за окремими етапами. Етапність визначається виходячи з проектно-кошторисної документації, її розділів тощо.» п.18 Постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. N 668 “Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві” передбачає «Установлення сторонами у договорі підряду строків виконання робіт (будівництва об'єкта) може пов'язуватися з виконанням замовником певних зобов'язань (надання підряднику будівельного майданчика (фронту робіт), передача проектної документації, відкриття фінансування, сплата авансу тощо)». В п. 19. вищезазначеної Постанови зазначено «Строки виконання робіт (будівництва об'єкта) можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у договір підряду в разі: - виникнення обставин непереборної сили; - невиконання або неналежного виконання замовником своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання будівельного майданчика (фронту робіт), проектної документації, ресурсів тощо); - внесення змін до проектної документації; - дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від підрядника обставинами; - виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт (будівництва об'єкта). Згідно листа Товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Будівельників України» від 26.12.2018 № 1-2612/18 відправленого на адресу Замовника, Підрядник повідомив про настання несприятливих погодних умов, які унеможливлюють виконання робіт у встановлені строки та звернувся з проханням про пролонгацію Договору від 29.11.2018 № 237/11 посилаючись на п.п. 3.3, 12.8 Договору. Оскільки у відповідності до п.п. 6.1.1. Договору «Сторони мають право здійснити часткове прийняття робіт за певний період та/або щодо певних завершених обсягів за певним етапом». Замовник прийняв фактично виконані роботи. Залишок робіт та суму перенесеного бюджетного фінансування на 2019 рік, після затвердження відповідного Розпорядження щодо внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку міста Києва на 2019 рік, буде скориговано шляхом укладання наступної додаткової угоди до Договору. Виходячи з вищенаведеного можна дійти висновку, що Замовником не було порушено умови ч.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», адже відсутність повного бюджетного забезпечення фінансування об’єкту капітального ремонту та перенесення термінів виконання робіт на 2019 рік, що врегульовано ст. 652 ЦК України, є об’єктивною обставиною згідно ч. 4 ст. 36 ЗУ “Про публічні закупівлі” для продовження терміну дії Договору.

2019-03-01 18:06:35


Висновок про результати моніторингу закупівлі

Друкувати висновок про результати моніторингу процедури закупівлі PDFHTML
Дата публікації: 25 лютого 2019
Кінцевий строк оскарження: 13 березня 2019

Порушення виявлено

  1. Тендерна документація складена не у відповідності до вимог закону
  2. Укладення з учасником, який став переможцем процедури закупівлі, договору про закупівлю, умови якого не відповідають вимогам тендерної документації та/або тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі

Електронний підпис

Перевірити

Перевірка підпису

Підтвердження усунення порушення

Не усунуто

Встановлено порушення законодавства в частині укладання договору про закупівлю • не усунуто

Встановлено порушення законодавства в частині складання тендерної документації та/або внесення змін до неї • не усунуто

-

2019-03-20 12:22:52

Реєстр пропозицій

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDFHTML

Дата і час розкриття: 05 листопада 2018 15:39

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Документи
ТОВ «Альянс Будівельників України» 2 627 828,15
UAH з ПДВ
2 627 828,15
UAH з ПДВ
Документи
Товариство з Обмеженою Відповідальністю "БУДІКОМ-ПЛЮС" 2 720 000,00
UAH з ПДВ
2 720 000,00
UAH з ПДВ
Документи
ТОВ "Спеціалізоване підприємство технічних засобів безпеки та охорони" 2 722 704,29
UAH з ПДВ
2 722 704,29
UAH з ПДВ
Документи

Публічні документи

09 листопада 2018 17:26
Електронний підпис
09 листопада 2018 17:20
Ліцензія.pdf
09 листопада 2018 17:20
МВС 31.10.18.PDF
09 листопада 2018 17:20
Довідка ДПІ від 07.11.2018.pdf
02 листопада 2018 15:31
Електронний підпис
02 листопада 2018 15:23
49. Договір оренди техніки.PDF
02 листопада 2018 15:23
1. Тендерна пропозиція.PDF
02 листопада 2018 15:23
33. Антикорупційна програма.PDF
02 листопада 2018 15:23
47. КОШТОРИС.rar
02 листопада 2018 15:23
11. Cтатут.PDF
02 листопада 2018 15:23
20. Проект договору.pdf
02 листопада 2018 15:23
40. Договір оренди землі.PDF
02 листопада 2018 15:23
14. Витяг з ЄДРПОУ.pdf
02 листопада 2018 15:23
16. Стаття 17.PDF
02 листопада 2018 15:23
9. Фотофіксація досвіду.pdf
02 листопада 2018 15:23
21. Технічні вимоги.PDF
02 листопада 2018 15:23
44. Акт та кошторис (дог 68-8).PDF
02 листопада 2018 15:23
41. Договір (досвід).PDF
02 листопада 2018 15:23
22. Наказ виконроб.pdf
02 листопада 2018 15:23
18. Лист про санкції.pdf
02 листопада 2018 15:23
25. Ліцензія.pdf
02 листопада 2018 15:23
24. Довідка захист довкілля.pdf
02 листопада 2018 15:23
29. Лист визначення ціни.pdf
02 листопада 2018 15:23
43. Фотофіксація.PDF
02 листопада 2018 15:23
12. Паспорт директора та ІНН.pdf
02 листопада 2018 15:23
38. Графік виконання робіт.PDF
02 листопада 2018 15:23
13. Протокол Наказ.pdf
02 листопада 2018 15:23
48. КОШТОРИС_1.rar
02 листопада 2018 15:23
37. Комерційна на матеріали.PDF
02 листопада 2018 15:23
10. Лист-відгук.PDF
02 листопада 2018 15:23
15. Свідоцтво ПДВ.pdf
02 листопада 2018 15:23
46. Лист щодо якості товарів.PDF
02 листопада 2018 15:23
45. Лист-відгук (68-8).PDF
02 листопада 2018 15:23
6. Довідка про досвід.PDF
02 листопада 2018 15:23
2. Відомості про учасника.pdf

Публічні документи

02 листопада 2018 16:04
Електронний підпис
02 листопада 2018 15:59
КУБ Договір (1).pdf
02 листопада 2018 15:59
б.хмельницького.pdf
02 листопада 2018 15:59
финотчет 2017.pdf
02 листопада 2018 15:59
Розрахунок ЗП.pdf
02 листопада 2018 15:59
копії дипломів (1).pdf
02 листопада 2018 15:59
Рух грошових коштів.pdf
02 листопада 2018 15:59
Протокол ЗЗУ.pdf
02 листопада 2018 15:59
Паспорт та ІПН Директор.PDF
02 листопада 2018 15:59
12.1.Накази.pdf
02 листопада 2018 15:59
Лист-відгук (2).pdf
02 листопада 2018 15:59
Дозвіл на виконання робіт.PDF
02 листопада 2018 15:59
Дипломи 2 (1).pdf
02 листопада 2018 15:59
Дипломи3 (2).pdf
02 листопада 2018 15:59
Дипломи (1).pdf
02 листопада 2018 15:59
Виписка з ЄДР.PDF
02 листопада 2018 15:59
Витяг з реєстру ПДВ (1).PDF
02 листопада 2018 15:59
Витяг з ЄДР.rtf
02 листопада 2018 15:59
140. Цінова пропозиція узн.docx

Публічні документи

03 листопада 2018 13:57
Статут.pdf
03 листопада 2018 13:57
Досвід 1.pdf
03 листопада 2018 13:57
Кошторис 1.pdf
03 листопада 2018 13:57
Досвід 2.pdf
03 листопада 2018 13:57
Антикорупційна програма.PDF
03 листопада 2018 13:57
Кошторис 2.pdf
03 листопада 2018 13:57
2014.imd
03 листопада 2018 13:57
Фото досвід 2.pdf
03 листопада 2018 13:57
Штатний розпис.pdf
03 листопада 2018 13:57
Довідки, гарант. листи.pdf
03 листопада 2018 13:57
Комерційні пропозиції.pdf

Відповіді учасника на умови участі у закупівлі

ТОВ «Альянс Будівельників України»

Товариство з Обмеженою Відповідальністю "БУДІКОМ-ПЛЮС"

ТОВ "Спеціалізоване підприємство технічних засобів безпеки та охорони"

Протокол розкриття

Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій PDFHTML
Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
ТОВ «Альянс Будівельників України»
#37354345
Переможець 2 627 828,15
UAH з ПДВ
09 листопада 2018 15:25

Документи

09 листопада 2018 15:25
Електронний підпис
09 листопада 2018 15:23
протокол
05 листопада 2018 15:39
Звіт з ЄДР (зареєстровано)

Повідомлення про намір укласти договір

Дата і час публікації: 09 листопада 2018 15:25

Друкувати повідомлення про намір укласти договір PDFHTML
Учасник Пропозиція Документи
ТОВ «Альянс Будівельників України»
#37354345
2 627 828,15
UAH з ПДВ
Документи

Документи

09 листопада 2018 15:25
Електронний підпис
09 листопада 2018 15:23
протокол
05 листопада 2018 15:39
Звіт з ЄДР (зареєстровано)

Укладений договір

Контракт Статус Опубліковано
Електронний підпис укладений
30 листопада 2018 16:46
договір укладений
30 листопада 2018 16:43
Електронний підпис зміни до договору
31 травня 2019 11:26
умови припинення контракту укладений
31 травня 2019 11:04
Електронний підпис зміни до договору
29 грудня 2018 15:30
ДУ 2.pdf зміни до договору
29 грудня 2018 14:56
Електронний підпис зміни до договору
05 грудня 2018 18:03
ДУ 1.pdf зміни до договору
05 грудня 2018 17:59

Зміни до договору

Дата внесення змін до договору:
05 грудня 2018
Дата публікації змін до договору:
05 грудня 2018
Випадки для внесення змін до істотних умов договору:
  • Покращення якості предмета закупівлі
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): Покращення якості предмета закупівлі
Номер договору про закупівлю: 237/11
Договір:
Номер додаткової угоди: 237/11
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: PDFHTML
Дата внесення змін до договору:
28 грудня 2018
Дата публікації змін до договору:
29 грудня 2018
Випадки для внесення змін до істотних умов договору:
  • Продовження строку дії договору на наступний рік
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): Сторони дійшли згоди продовжити термін дії Договору до 31.12.2019
Номер договору про закупівлю: 237/11
Договір:
Номер додаткової угоди: 237/11
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: PDFHTML

Виконання договору

Друкувати звіт про виконання договору про закупівлю PDFHTML
Строк дії за договором: 29 листопада 2018 — 31 грудня 2019
Сума оплати за договором: 1 343 350,44
UAH (в тому числі ПДВ 223 891,74 UAH)
Причини розірвання договору: Частиною 4 статті 849 Цивільного кодексу України, визначено, що Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи. Таким чином, Замовнику законом та Договором надано право відмовитися в односторонньому порядку від договору підряду у будь-який час до закінчення роботи і визначене цією нормою право не може бути обмежене. Отже, договір підряду може бути розірваний в результаті односторонньої відмови від нього у повному обсязі, тобто в результаті вчинення Замовником одностороннього правочину, який тягне припинення зобов'язань його сторін. В силу ч. 3 ст. 651 ЦК України у разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим. Відповідно до ч. 2 ст. 653 ЦК України у разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються. Враховуючи вищевикладене, повідомляємо Вас про односторонню відмову від Договору та звертаємо Вашу увагу, що одностороння відмова від договору в такому випадку не потребує узгодження з Підрядником, так як самостійний юридичний факт зумовлює його розірвання, беручи до уваги пункт 11.2 Договору, додатково повідомляємо Вам, що договір вважається припиненим з 30.05.2019 року