Спробуйте новий дизайн сторінки тендера
Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий Ріг) на ділянці км 224+660 – км 231+000, Миколаївська область (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
The current average repair of the public road network of the state-owned N-11 Dnepr-Mykolaiv (through Kryvyi Rih) on the section of km 224 + 660 - km 231 + 000, Mykolaiv region (45230000-8 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork )
The current average repair of the public road network of the state-owned N-11 Dnepr-Mykolaiv (through Kryvyi Rih) on the section of km 224 + 660 - km 231 + 000, Mykolaiv region (45230000-8 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork )
Очікувана вартість
99 829 686,00 UAH
UA-2018-03-21-001337-a ● 96d22cf0f92c4c8eb0c01d03e995a9c7
Відкриті торги з публікацією англійською мовою
Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Tender notice
Інформація про замовників
Purchasing Body
| Найменування: | Служба автомобільних доріг у Миколаївській області |
| Код ЄДРПОУ: | 25878206 |
| Вебсайт: | http://www.ukravtodor.gov.ua |
| Місцезнаходження: | 54029, Україна , Миколаївська область обл., Миколаїв, вул. Галини Петрової, 2-А |
| Контактна особа: |
Служба автомобільних доріг 380512563860 mykolsad@gmail.com |
| Категорія: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Official name: | Motor Roads Service in Mykolaiv Oblast |
| National ID: | 25878206 |
| Contact point: |
Evgeniya Oniksimova 380512563860 mykolsad@gmail.com |
Інформація про процедуру
Milestones
| Дата оприлюднення: | 21 березня 2018 17:33 |
| Звернення за роз’ясненнями: | до 04 травня 2018 19:00 |
| Оскарження умов закупівлі: | до 10 травня 2018 00:00 |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: | 14 травня 2018 19:00 |
| Початок аукціону: | 24 травня 2018 14:39 |
| Очікувана вартість: | 99 829 686,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 99 830,00 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,10% |
| Вид тендерного забезпечення: | Електронна гарантія |
| Сума тендерного забезпечення: | 2994890 UAH |
| Publication date: | 21 березня 2018 17:33 |
| Enquiries until: | 04 травня 2018 19:00 |
| Complaints submission until: | до 10 травня 2018 00:00 |
| Time limit for receipt of tenders: | 14 травня 2018 19:00 |
Information
| Estimated total value: | 99 829 686 UAH including VAT |
| Minimal lowering step: | 99 830 UAH |
| Minimal lowering step, %: | 0,10 % |
Інформація про предмет закупівлі
Scope of the procurement
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий Ріг) на ділянці км 224+660 – км 231+000, Миколаївська область
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
6340 метри
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий Ріг) на ділянці км 224+660 – км 231+000, Миколаївська область (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
54000, Україна, Миколаївська область, автомобільна дорога загального користування державного значення Н-11 Дніпро-Миколаїв (через м. Кривий Ріг), на ділянці км 224+660 – км 231+000, Миколаївська область
ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
The current average repair of the public road network of the state-owned N-11 Dnepr-Mykolaiv (through Kryvyi Rih) on the section of km 224 + 660 - km 231 + 000, Mykolaiv region (45230000-8 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork )
CPV: 45230000-8
Період постачання:
по 30 червня 2019
Тендерна документація
Критерії вибору переможця
| Ціна: | 100% |
04 травня 2018 16:11 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
04 травня 2018 16:07 |
Проект Договору ПСР Н-11 03 05 18.doc | |
04 травня 2018 16:07 |
ТД ПСР Н11 закреслені 03 05 18.docx | |
04 травня 2018 16:07 |
ТД ПСР Н11 нова редакція 03 05 18.docx | |
04 травня 2018 16:07 |
Перелік змін 03 05 2018.doc | |
23 квітня 2018 16:40 |
Проект Договору ПСР Н-11 закреслені 23 04 18.doc |
Роз’яснення до процедури
Запитання до процедури
Забезпечення тендерної пропозиції
Дата подання: 28 березня 2018 10:04
Дата відповіді: 30 березня 2018 16:38
Подскажить, будалска, що таке Забезпечення тендерної пропозиції, як і де її оформити?
Відповідь: Поняття забезпечення тендерної пропозиції визначено п.7 ч.1. ст.1 Закону України «Про публічні закупівлі». Вимоги щодо забезпечення тендерної пропозиції визначені пунктом 3.2. Розділу 3 тендерної документації.
Технічне завдання
Дата подання: 29 березня 2018 17:04
Дата відповіді: 03 квітня 2018 15:53
1. Просимо уточнити марку бітумної емульсії:
п.24; п.42, п.53 - ЕКШ 50 або ЕКШ 60;
п.27, п.45, п.56 - ЕКШМ 50 або ЕКШМ 60.
2. Просимо уточнити марку асфальтобетону для пішохідних доріжок і тротуарів в п.64 та п.70.
3. Просимо уточнити кількість автопавільйонів. Автопавільйони на ПК 446 + 97 (ліворуч) і ПК 447 + 30 (праворуч), п.78.
4. Просимо уточнити одиниці виміру в п.82-п.91. Допущена помилка, розмітка повинна бути в км.
5. Просимо уточнити одиниці виміру в п.92 і вказати на якій огорожі передбачено нанесення розмітки 2.3
6. Просимо уточнити одиниці виміру в п.93. Щитки відносяться до знаків розміром 450х900, а не до розмітки.
Розгорнути
Згорнути
Відповідь: За результатами розгляду Вашого звернення в тендерну документацію буде внесено зміни
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ (Додаток 6 до ТД)
Дата подання: 13 квітня 2018 15:05
Дата відповіді: 18 квітня 2018 16:21
Просимо внести наступні зміни до проекту договору:
1) До пункту 3.3.1. договору додати: «зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі», що відповідає п.4. ст.36 ЗУ «Про публічні закупівлі».
2) Видалити абзаци 4 та 5 з пункту 4.1., оскільки це суперечить положенням:
- п. 1 ст. 19 Господарського кодексу України «Суб'єкти господарювання мають право без обмежень самостійно здійснювати господарську діяльність, що не суперечить законодавству»;
- ч. 1 ст. 320 Господарського кодексу України «Замовник має право, не втручаючись у господарську діяльність підрядника, здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості виконаних робіт проектам і кошторисам. Він має право перевіряти хід і якість будівельних і монтажних робіт, а також якість матеріалів, що використовуються»;
- ч. 1 ст. 849 Цивільного кодексу України «Замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника»;
- п. 6.4.3. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «За твердої договірної ціни взаєморозрахунки провадяться на підставі виконаних робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні».
3) В пункті 4.2. в останньому реченні видалити формулювання «з нарахуванням річної відсоткової плати на рівні облікової ставки НБУ із застосуванням коефіцієнта 1,2, а у випадку несвоєчасного повернення (неповернення), Підрядник додатково сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочення», оскільки дана умова не передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. № 117, на яку посилається Замовник.
4) В пункт 5.2. додати формулювання: «Термін виконання робіт розпочинається після передачі Підряднику проектної документації та будівельного майданчику», оскільки договором чітко не передбачено момент початку відліку терміну виконання робіт.
5) В розділ 6.1. (Обов’язки Замовника) додати обов’язки Замовника: «передати Підряднику проектну документацію та будівельний майданчик, згідно Актів приймання-передачі».
6) Розмір відповідальності Підрядника у 2 та 3 пунктах другого абзацу пункту 7.2.1. зменшити з 20 % до 5%, оскільки, на нашу думку 20% занадто перевищує стандартний розмір штрафних санкцій для такого роду порушень.
7) Абзац 1 в пункті 7.2.4. видалити з договору, оскільки його положення вже передбачені п. 7.2.1. та дублюються.
8) в розділ VII (Відповідальність сторін) додати пункт про відповідальність Замовника за несвоєчасну оплату робіт, оскільки дана відповідальність передбачена ст. 886 Цивільного кодексу України «У разі невиконання або неналежного виконання замовником обов'язків за договором будівельного підряду він сплачує підрядникові неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки у повному обсязі, якщо не доведе, що порушення договору сталося не з його вини».
Розгорнути
Згорнути
Відповідь: Замовником розглянуте Ваше звернення щодо внесення змін до проекту договору. За результатами розгляду повідомляємо наступне:
1) Предметом договору є надання послуг з поточного ремонту, запропоновані Вами зміни до пункту 3.3.1 стосуються товару, тому внесення зазначених змін не є доцільним в даному випадку.
2) Ваші пропозиції щодо абзаців 4 та 5 пункту 4.1. проекту договору враховано, в останній буде внесено зміни;
3) Санкції за користування Підрядником авансовими коштами без використання їх на визначені договором цілі та їх несвоєчасне повернення (неповернення) визначені Замовником в проекті договору не на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року №117 (яка регламентує порядок, підстави та строки надання попередньої оплати), а як плата за користування грошовими коштами та як засіб забезпечення належного виконання зобов’язань Підрядником. Тому Замовник не вважає за потрібне вносити зміни до цієї умови договору.
4) Ваші пропозиції щодо визначення моменту початку виконання робіт враховано, в проект договору буде внесено зміни.
5) Ваші пропозиції щодо передачі проектної документації та будівельного майданчику враховано, в проект договору буде внесено зміни.
6) Абзац 3 пункту 7.2.4 та пункт 7.2.5 проекту договору визначає відповідальність Сторін, в тому числі Служби, тому Замовник не вважає за потрібне вносити зміни до цієї умови договору.
7) Ваші пропозиції щодо пунктів 7.2.1 та п.7.2.4 враховано, в проект договору буде внесено зміни в частині дублювання одних і тих самих положень;
8) Визначена Розділом XII проекту договору відповідальність підрядника в повному обсязі узгоджується з нормами статті 231 Господарського Кодексу України, тому Замовник не вважає за потрібне вносити зміни до цієї умови договору.
1) Предметом договору є надання послуг з поточного ремонту, запропоновані Вами зміни до пункту 3.3.1 стосуються товару, тому внесення зазначених змін не є доцільним в даному випадку.
2) Ваші пропозиції щодо абзаців 4 та 5 пункту 4.1. проекту договору враховано, в останній буде внесено зміни;
3) Санкції за користування Підрядником авансовими коштами без використання їх на визначені договором цілі та їх несвоєчасне повернення (неповернення) визначені Замовником в проекті договору не на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року №117 (яка регламентує порядок, підстави та строки надання попередньої оплати), а як плата за користування грошовими коштами та як засіб забезпечення належного виконання зобов’язань Підрядником. Тому Замовник не вважає за потрібне вносити зміни до цієї умови договору.
4) Ваші пропозиції щодо визначення моменту початку виконання робіт враховано, в проект договору буде внесено зміни.
5) Ваші пропозиції щодо передачі проектної документації та будівельного майданчику враховано, в проект договору буде внесено зміни.
6) Абзац 3 пункту 7.2.4 та пункт 7.2.5 проекту договору визначає відповідальність Сторін, в тому числі Служби, тому Замовник не вважає за потрібне вносити зміни до цієї умови договору.
7) Ваші пропозиції щодо пунктів 7.2.1 та п.7.2.4 враховано, в проект договору буде внесено зміни в частині дублювання одних і тих самих положень;
8) Визначена Розділом XII проекту договору відповідальність підрядника в повному обсязі узгоджується з нормами статті 231 Господарського Кодексу України, тому Замовник не вважає за потрібне вносити зміни до цієї умови договору.
Протокол розгляду тендерних пропозицій
Переглянути / друкувати протокол
розгляду тендерних пропозицій з інформацією про підстави відхилення PDF ●
HTML
Дата публікації
: 18 травня 2018
| Найменування: | Служба автомобільних доріг у Миколаївській області |
| Код ЄДРПОУ: | 25878206 |
| Місцезнаходження: | 54029, Україна, Миколаївська область обл., Миколаїв, вул. Галини Петрової, 2-А |
| Учасник | Документи | Рішення |
|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ" | Документи |
Допущено до аукціону
Документи
|
| ПрАТ Броварське ШБУ №50 | Документи |
Допущено до аукціону
Документи
|
| Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный трест № 8" | Документи |
Допущено до аукціону
Документи
|
| ТОВ "Автомагістраль-Південь" | Документи |
Допущено до аукціону
Документи
|
Реєстр пропозицій
Дата і час розкриття: 24 травня 2018 15:12
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
| Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный трест № 8" |
97 134 048,00
UAH з ПДВ
|
97 134 048,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ" |
99 158 600,00
UAH з ПДВ
|
99 158 600,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ПрАТ Броварське ШБУ №50 |
99 330 026,15
UAH з ПДВ
|
99 330 026,15
UAH з ПДВ
|
Документи |
| ТОВ "Автомагістраль-Південь" |
99 599 000,00
UAH з ПДВ
|
99 599 000,00
UAH з ПДВ
|
Документи |
Протокол розкриття
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
|
Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный трест № 8" #100067972 |
Переможець |
97 134 048,00
UAH з ПДВ
|
29 травня 2018 10:39
|
Укладений договір
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
| Електронний підпис | зміни до договору |
10 грудня 2019 13:49
|
| ДУ 6 до логовору 26-Б від 18.06.18.pdf | зміни до договору |
10 грудня 2019 13:49
|
| Електронний підпис | зміни до договору |
10 грудня 2019 13:40
|
| ДУ 5 до логовору 26-Б від 18.06.18.pdf | зміни до договору |
10 грудня 2019 13:39
|
| Електронний підпис | укладений |
18 червня 2018 11:15
|
| Договор 26-Б від 18.06.18.pdf | укладений |
18 червня 2018 11:14
|
Зміни до договору
| Дата внесення змін до договору: | 10 грудня 2019 |
| Дата публікації змін до договору: | 10 грудня 2019 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | На підставі абз.2 пп.3.3.1 п.3.1 Договору зменшити обсяги закупівлі та викласти п.3.1 Договору в наступній редакції: «3.1. Договірна ціна робіт, виконання яких доручається Підряднику, становить 96 488 824,94грн. (дев’яносто шість мільйонів чотириста вісімдесят вісім тисяч вісімсот двадцять чотири грн. 94 коп.), в тому числі ПДВ – 16 081 470,82 грн. Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань на ці цілі, передбачених планом(ами) використання бюджетних коштів. Згідно планів використання бюджетних коштів бюджетні зобов’язання становлять 96 488 824,94 грн. (дев’яносто шість мільйонів чотириста вісімдесят вісім тисяч вісімсот двадцять чотири грн. 94 коп.) в тому числі: 2018 рік – 87 467 905,27 грн., 2019 рік – 9 020 919,67 грн.». |
| Номер договору про закупівлю: | 26-Б |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 5 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |
| Дата внесення змін до договору: | 10 грудня 2019 |
| Дата публікації змін до договору: | 10 грудня 2019 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | 1. На підставі абз.3 пп.3.3.1 п.3.1 Договору узгодити зміну ціни Договору в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт) та викласти п.3.1 Договору в наступній редакції: «3.1. Договірна ціна робіт, виконання яких доручається Підряднику, становить 94 289 587,86грн. (дев’яносто чотири мільйони двісті вісімдесят дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят сім грн. 86 коп.), в тому числі ПДВ – 15 714 931,31 грн. Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань на ці цілі, передбачених планом(ами) використання бюджетних коштів. Згідно планів використання бюджетних коштів бюджетні зобов’язання становлять 94 289 587,86 грн. (дев’яносто чотири мільйони двісті вісімдесят дев’ять тисяч п’ятсот вісімдесят сім грн. 86 коп.) в тому числі: 2018 рік – 87 467 905,27 грн., 2019 рік – 6 821 682,59 грн.». |
| Номер договору про закупівлю: | 26-Б |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 6 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |