Звернення до Держаудитслужби
Переглядайте статус на сторінці тендеру
«Reconstruction of the aerodrome complex of the Poltava regional utility company «Airport-Poltava» at the address: st. Kyivska, village Suprunivka, Poltava district, Poltava region» (code DK 021: 2015: 45000000-7 - Construction works and current repairs)
«Реконструкція аеродромного комплексу Полтавського обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» за адресою: вул. Київська, с. Супрунівка Полтавського району Полтавської області» (код ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)
«Реконструкція аеродромного комплексу Полтавського обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» за адресою: вул. Київська, с. Супрунівка Полтавського району Полтавської області» (код ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)
Expected value
1 536 115 976,00 UAH
UA-2021-12-31-005080-c ● 1c49c3251180482ca227e2b08bbe00fb
Open procedure with publication in English
Complete
Електронний підпис накладено. Перевірити
Державна аудиторська служба України
Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?
Оголошення про проведення
Tender notice
Інформація про замовників
Інформація про замовника
| Name: | Department of construction, city development and architecture poltava regional state administration |
| EDRPOU: | 04013991 |
| Contact person: |
Irina SHkurpela +380532560631 law_ukbpoda@ukr.net |
Інформація про процедуру
Milestones
| Дата оприлюднення: | 31 December 2021 15:55 |
| Enquiries until: | till 05 February 2022 00:00 |
| Complaints submission until: | till 11 February 2022 00:00 |
| Time limit for receipt of tenders: | 15 February 2022 00:00 |
| Planned auction date: | 22 March 2022 15:02 |
| Очікувана вартість: | 1 536 115 976,00 UAH з ПДВ |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни: | 7 680 579,88 UAH |
| Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: | 0,50% |
| Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: | Мова тендерної пропозиції українська |
| Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: | Відповідно до вимог тендерної документації |
| Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: | 7680579 UAH |
| Publication date: | 31 December 2021 15:55 |
| Enquiries until: | 05 February 2022 00:00 |
| Complaints submission until: | till 11 February 2022 00:00 |
| Time limit for receipt of tenders: | 15 February 2022 00:00 |
Information
| Estimated total value: | 1 536 115 976 UAH including VAT |
| Minimal lowering step: | 7 680 580 UAH |
| Minimal lowering step, %: | 0,50 % |
Scope of the procurement
Entity, which represent interests of the state or local commune.
The tender offer must be accompanied by an electronic bank guarantee of up to 0.5% of the expected value, which is UAH 7,680,579.00. (seven million six hundred and eighty thousand five hundred and seventy-nine hryvnias 00 kopecks), which confirms the submission of the tender offer by the Bidder.
The electronic bank guarantee must be issued in accordance with the requirements of the resolution of the Board of the National Bank of Ukraine of 15.12.2004. № 639 and Order of the Ministry of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine № 2628 of 14.12.2020: must be irrevocable, with an unconditional obligation to reimburse the bank, at the written request of the Customer to the account: r / r: UA848201720355109002001009854 State Treasury Service of Ukraine m Kyiv MFI 820172.
The term of the tender offer must be not less than the term of the tender offer.
In case of prolongation of the term of the tender offer, the action of securing the tender offer must be extended by the Bidder for the corresponding term.
The banking institution providing the Bank guarantee to the Participant shall not be included in the list of banks with temporary administration in the liquidation stage.
The guarantee must be provided by a banking institution (hereinafter - the Guarantor) in favor of the Department of Construction, Urban Planning and Architecture and Poltava Regional State Administration, 36014, Ukraine, Poltava, st. Zigina, bldg. 1, USREOU code 04013991 (hereinafter - the Beneficiary) in order to ensure proper performance of the bidder (hereinafter - the Principal) of its obligations related to the latter's participation in the procurement (submission of bids), conducted in accordance with this tender documentation.
Along with the bank guarantee, a copy of the license issued by the bank and a copy of the authorization document of the person signing the bank guarantee shall be submitted to the electronic public procurement system in electronic format. These copies must be duly certified by the bank.
All costs related to the submission of the tender offer shall be borne by the Bidder, shall not be reimbursed by the Customer, including in case of cancellation and cancellation of the tender. The mandatory list of documents, which the Guarantor is obliged to submit to the Beneficiary to confirm its claim for payment of security, should not include documents, the receipt (provision) of which depends on the will of others and not exclusively on the Beneficiary. In this case, the documents related to the procurement (announcements, protocols, etc.) are provided to the Guarantor in copies certified by the Beneficiary.
The terms of the provided guarantee shall stipulate that the received request (notification) of the Beneficiary sent is a sufficient condition for the guaranteeing bank to pay the Beneficiary under the guarantee, if such requirement (notification) and documents stipulated in the guarantee meet the conditions contained in the guarantee provided, as well as received during the term of the guarantee and in the manner specified in the guarantee.
The tender offer submitted by the bidder is evaluated by the customer at the given price, which is calculated automatically by the electronic procurement system at the time of submission of the bid by the bidder according to the mathematical formula:
PP = P / (1 + F1 / PV), where:
PP - reduced price;
P - price;
F1 - share of other evaluation criteria proposed by the participant;
PV - the share of the criterion "price".
During the procurement procedures, all documents prepared by the customer are presented in Ukrainian.
During the procurement procedure, all documents related to the tender proposal and drawn up directly by the bidder are presented in Ukrainian. In case of providing other documents drawn up in a language other than Ukrainian, such documents must be accompanied by a translation into Ukrainian, the translation (or the authenticity of the translator's signature) must be notarized. The texts must be authentic, the defining text is in Ukrainian.
Date and time of opening of tender proposals: 00:00 06.02.2022 (according to item 10 part 2 of article 21 of the Law of Ukraine "On Public Procurement").
More
Collapse
The tender offer must be accompanied by an electronic bank guarantee of up to 0.5% of the expected value, which is UAH 7,680,579.00. (seven million six hundred and eighty thousand five hundred and seventy-nine hryvnias 00 kopecks), which confirms the submission of the tender offer by the Bidder.
The electronic bank guarantee must be issued in accordance with the requirements of the resolution of the Board of the National Bank of Ukraine of 15.12.2004. № 639 and Order of the Ministry of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine № 2628 of 14.12.2020: must be irrevocable, with an unconditional obligation to reimburse the bank, at the written request of the Customer to the account: r / r: UA848201720355109002001009854 State Treasury Service of Ukraine m Kyiv MFI 820172.
The term of the tender offer must be not less than the term of the tender offer.
In case of prolongation of the term of the tender offer, the action of securing the tender offer must be extended by the Bidder for the corresponding term.
The banking institution providing the Bank guarantee to the Participant shall not be included in the list of banks with temporary administration in the liquidation stage.
The guarantee must be provided by a banking institution (hereinafter - the Guarantor) in favor of the Department of Construction, Urban Planning and Architecture and Poltava Regional State Administration, 36014, Ukraine, Poltava, st. Zigina, bldg. 1, USREOU code 04013991 (hereinafter - the Beneficiary) in order to ensure proper performance of the bidder (hereinafter - the Principal) of its obligations related to the latter's participation in the procurement (submission of bids), conducted in accordance with this tender documentation.
Along with the bank guarantee, a copy of the license issued by the bank and a copy of the authorization document of the person signing the bank guarantee shall be submitted to the electronic public procurement system in electronic format. These copies must be duly certified by the bank.
All costs related to the submission of the tender offer shall be borne by the Bidder, shall not be reimbursed by the Customer, including in case of cancellation and cancellation of the tender. The mandatory list of documents, which the Guarantor is obliged to submit to the Beneficiary to confirm its claim for payment of security, should not include documents, the receipt (provision) of which depends on the will of others and not exclusively on the Beneficiary. In this case, the documents related to the procurement (announcements, protocols, etc.) are provided to the Guarantor in copies certified by the Beneficiary.
The terms of the provided guarantee shall stipulate that the received request (notification) of the Beneficiary sent is a sufficient condition for the guaranteeing bank to pay the Beneficiary under the guarantee, if such requirement (notification) and documents stipulated in the guarantee meet the conditions contained in the guarantee provided, as well as received during the term of the guarantee and in the manner specified in the guarantee.
The tender offer submitted by the bidder is evaluated by the customer at the given price, which is calculated automatically by the electronic procurement system at the time of submission of the bid by the bidder according to the mathematical formula:
PP = P / (1 + F1 / PV), where:
PP - reduced price;
P - price;
F1 - share of other evaluation criteria proposed by the participant;
PV - the share of the criterion "price".
During the procurement procedures, all documents prepared by the customer are presented in Ukrainian.
During the procurement procedure, all documents related to the tender proposal and drawn up directly by the bidder are presented in Ukrainian. In case of providing other documents drawn up in a language other than Ukrainian, such documents must be accompanied by a translation into Ukrainian, the translation (or the authenticity of the translator's signature) must be notarized. The texts must be authentic, the defining text is in Ukrainian.
Date and time of opening of tender proposals: 00:00 06.02.2022 (according to item 10 part 2 of article 21 of the Law of Ukraine "On Public Procurement").
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 роботи
«Reconstruction of the aerodrome complex of the Poltava regional utility company «Airport-Poltava» at the address: st. Kyivska, village Suprunivka, Poltava district, Poltava region» (code DK 021: 2015: 45000000-7 - Construction works and current repairs)
CPV: ДК021 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)
| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| execution of works | Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», ураховуючи норми, визначені Постановою Кабінету Міністрів України № 641 від 22.07.2020 та зміни, внесені до неї Постановою Кабінету Міністрів України № 97 від 08.02.2021, Замовник, за рішенням головного розпорядника бюджетних коштів, після підписання Договору має право перерахувати Підряднику аванс в розмірі до 30% вартості річного обсягу робіт, у випадку фінансування за рахунок державних і змішаних капітальних вкладень та до 100 % у випадку фінансування за рахунок місцевого бюджету (з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. №1198). Підрядник зобов’язується використати одержаний аванс і надати Замовнику звіт про виконані роботи протягом 3 (трьох) місяців, а невикористані кошти повернути Замовнику. | Prepayments | 90 | calendar | 30 |
| execution of works | Оплата виконаних робіт проводиться після виконання робіт за Договором 180-календарних днів з моменту підписання форми КБ-3 та форми КБ-2в, що обраховуються виходячи із фактичних обсягів виконаних робіт, норм витрат трудових та матеріальних ресурсів і обґрунтованих цін та тарифів. | Postpayments | 180 | calendar | 70 |
Тендерна документація
Winner selection criteria
| Price: | 70% |
| Кількість відсотків по критерію «Строк виконання»: | 30% |
| 7 місяців: | 30% |
| 8 місяців: | 15% |
| 9 місяців: | 0% |
04 February 2022 15:43 |
Файл з підписом | Друкувати оголошення PDF |
04 February 2022 15:41 |
Перелік змін.docx | |
04 February 2022 15:41 |
тендерна документація нова редакція.docx | |
31 December 2021 15:55 |
Announcement in English.docx | |
31 December 2021 15:55 |
Додаток 4.docx | |
31 December 2021 15:55 |
тендерна документація.docx |
04 February 2022 15:43 |
Файл з підписом
Друкувати оголошення PDF
|
|||
04 February 2022 15:41 |
Перелік змін.docx
|
|||
04 February 2022 15:41 |
тендерна документація нова редакція.docx
|
|||
31 December 2021 15:55 |
Announcement in English.docx
|
|||
31 December 2021 15:55 |
Додаток 4.docx
|
|||
31 December 2021 15:55 |
тендерна документація.docx
|
Роз’яснення до процедури
Questions
Аналогічний договір
Дата подання: 06 January 2022 14:43
Дата відповіді: 10 January 2022 08:38
Доброго дня! Просимо надати пояснення чи буде вважатись виконаною вимогою щодо підтвердження виконання аналогічного договору, якщо буде наданий договір на виконання робіт з реконструкції або нового будівництва або капітального ремонту перону або руліжної доріжки?
Answers: Шановний Учасник! Розглянувши Ваше запитання повідомляємо наступне. У відповідності до п. 3 Додатку 2 до тендерної документації аналогічним договором у розумінні тендерної документації є договір будівельного підряду на виконання робіт з реконструкції або нового будівництва або капітального ремонту об’єкту будівництва (аеропорт, аеродром) класу наслідків (відповідальності) СС3 (V категорії складності).
Аналогічний договір
Дата подання: 10 January 2022 11:56
Дата відповіді: 10 January 2022 16:47
Згідно п. 3 ДОДАТКУ 2 до Тендерної документації Учасник має підтвердити кваліфікаційний критерій: наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. У розумінні тендерної документації аналогічним договором є договір будівельного підряду на виконання робіт з реконструкції або нового будівництва або капітального ремонту об’єкту будівництва (аеропорт, аеродром) класу наслідків (відповідальності) СС3 (V категорії складності). Просимо Замовника надати роз’яснення, аналогічний договір повинен бути виконаний повністю чи частково від його загальної ціни. Чи буде вважатися підтвердженням даного кваліфікаційного критерію надання договору субпідряду?
More
Collapse
Answers: Шановний Учасник! Розглянувши Ваше запитання повідомляємо наступне. 1. Для підтвердження досвіду виконання аналогічного договору, Учасник в складі тендерної пропозиції, повинен надати копію аналогічного договору з усіма додатками, що є його невід’ємною частиною, виконаний в повному обсязі. На підтвердження належного виконання аналогічного договору, Учасником надаються копії актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в або іншого документу. 2. Пунктом 3.1. Додатку 2 до тендерної документації передбачено, що в складі пропозиції подається довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору Учасником. Додатково тендерною документацією визначено, що аналогічним договором в розрізі тендерної документації є договір будівельного підряду на виконання робіт з реконструкції або нового будівництва або капітального ремонту об’єкту будівництва (аеропорт, аеродром) класу наслідків (відповідальності) СС3 (V категорії складності).
Щодо підтвердження досвіду виконання аналогічного договору
Дата подання: 11 January 2022 11:30
Дата відповіді: 13 January 2022 15:59
Шановний Замовнику!
Просимо надати вичерпну відповідь на наступне питання: чи має учасник даної закупівлі, в якості підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору надавати договір субпідряду, де учасник виступає в якості субпідрядника, а генпідрядник в якості замовника.
Повідомляємо Замовнику, що відповідно до ч. 1 ст. 838 Цивільного кодексу України підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником – як замовник.
Відповідно до ч. 2 ст. 319 Господарського кодексу України підрядник має право за згодою замовника залучати до виконання договору як третіх осіб субпідрядників, на умовах укладених з ними субпідрядних договорів, відповідаючи перед замовником за результати їх роботи. У цьому випадку підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як замовник.
Повідомляємо Вам, що обмеження у неможливості використовувати досвід, отриманий при виконанні аналогічних договорів у якості субпідрядника – є дискримінаційним і антиконкурентним.
Поняття, правовий статус, порядок залучення, права, обов’язки, відповідальність та інші умови щодо субпідрядника у діючому законодавстві детально викладені у Загальних умовах укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ від 01.08.2005р. № 668. Так, згідно п. 3 цих Загальних умов «субпідрядник - підрядник, який в порядку, визначеному договором підряду, та на підставі договору субпідряду, укладеному з генеральним підрядником, залучається до виконання робіт». У відповідності до пунктів 61–65 Загальних умов «підрядник може, якщо інше не встановлено договором підряду, залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників). При цьому договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог, визначених цими Загальними умовами. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як замовник. Генеральний підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання замовником своїх зобов'язань за договором підряду, а перед замовником - за невиконання зобов'язань субпідрядникам. Генеральний підрядник може залучати до виконання робіт субпідрядників на конкурсній основі, у тому числі за результатами проведення торгів (тендеру). В такому разі у договорі підряду може передбачатися участь замовника у визначенні переможця торгів (тендеру). Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим у договорі підряду (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання, тощо)».
З наведених вище норм законодавства вбачається, що єдиною відмінністю між «звичайним» підрядником, та субпідрядником є те, що субпідрядник виконує роботи за замовленням іншого підрядника (генерального підрядника), а не на замовлення «початкового» замовника – балансоутримувача об’єкту будівництва або ремонту.
Жодних інших відмінностей (в правах, обов’язках, відповідальності тощо) між статусами підрядника, генерального підрядника та субпідрядника не існує!!!
Якщо припустити, що Замовник ввів подібні обмеження з огляду на те, що він є бюджетною установою, яка використовує бюджетні кошти, що накладає певну специфіку на роботу Замовника, внаслідок чого виконання аналогічних договорів на замовлення комерційних структур не може підтверджувати необхідний досвід робіт, то Антимонопольний комітет України вже неодноразово визнавав подібну аргументацію безпідставною, а відповідні умови тендерної документації – дискримінаційними та такими, що обмежують конкуренцію.
На підставі вищенаведеного, просимо надати конкретну відповідь на питання: чи можна в складі тендерної пропозиції, в якості підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору, надавати договір субпідряду де учасник виступає в якості субпідрядника?
Також у якості відповіді на поставлене питання просимо не цитувати п. 3 Додатку 2 до тендерної документації, як у попередніх випадках.
More
Collapse
Answers: Шановний Учаснику, повідомляємо, що Закон України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. Частиною другою статті 16 Закону передбачено, що Замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв, зокрема наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. Тендерною документацією передбачено надання в складі тендерної пропозиції інформації та документів на підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору (договорів).
Спираючись на те, що договірні відносини виникають між Замовником та Підрядником, останній здійснює повний контроль за виконанням робіт передбачених договором.
Таким чином, в складі тендерної пропозиції, в якості підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору, Учасник повинен підтвердити наявність власного досвіду виконання аналогічного договору, де останній виступає в якості виконавця робіт.
Спираючись на те, що договірні відносини виникають між Замовником та Підрядником, останній здійснює повний контроль за виконанням робіт передбачених договором.
Таким чином, в складі тендерної пропозиції, в якості підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору, Учасник повинен підтвердити наявність власного досвіду виконання аналогічного договору, де останній виступає в якості виконавця робіт.
Щодо підтвердження досвіду виконання аналогічного договору
Дата подання: 14 January 2022 11:09
Дата відповіді: 19 January 2022 16:15
Шановний Замовник!
Повторно ввертаємось до Вас щодо надання ВИЧЕРПННОЇ відповіді щодо можливості учасника даної закупівлі, в якості підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору надавати договір субпідряду, де учасник виступає в якості субпідрядника, а генпідрядник в якості замовника.
Адже цитування Вами преамбули Закону України «Про публічні закупівлі» не відповідає на питання: чи можна надавати договір субпідряду як підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору?
До того, більш доречним, у даному випадку, вважаємо процитувати ч. 1 ст. 24 Закону України «Про публічні закупівлі» в якій говориться про те, що фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника ЗА РОЗ’ЯСНЕННЯМИ ЩОДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Замовник ПОВИНЕН протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення НАДАТИ РОЗ’ЯСНЕННЯ на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.
Надайте конкретне роз’яснення на поставлене питання.
До того, повідомляємо, що відповідно до законодавства України, договір субпідряду якраз і підтверджує наявність власного досвіду виконання аналогічного договору, субпідрядник за договром і виконує всі роботи та виступає в якості виконавця робіт.
Чи можна надавати договір субпідряду як підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору і чи не призведе це до відхилення тендерної пропозиції учасника???
More
Collapse
Answers: Шановний Учасник!
Детально розглянувши Ваше запитання, повідомляємо наступне.
Згідно п. 3.4. Додатку 2 до тендерної документації, аналогічним договором у розумінні тендерної документації є договір будівельного підряду на виконання робіт з реконструкції або нового будівництва або капітального ремонту об’єкту будівництва (аеропорт, аеродром) класу наслідків (відповідальності) СС3 (V категорії складності). Відповідно до зазначеного, а також ураховуючи норми ч. 1 ст. 838 Цивільного кодексу України; ч. 2 ст. 319 Господарського кодексу України; Постанови КМУ від 01.08.2005р. № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів в капітальному будівництві», Учасник може підтвердити досвід виконання аналогічного договору, надавши у складі пропозиції договір, де Учасником виконувалися роботи у якості субпідрядника з реконструкції або нового будівництва або капітального ремонту об’єкту будівництва (аеропорт, аеродром) класу наслідків (відповідальності) СС3 (V категорії складності).
Детально розглянувши Ваше запитання, повідомляємо наступне.
Згідно п. 3.4. Додатку 2 до тендерної документації, аналогічним договором у розумінні тендерної документації є договір будівельного підряду на виконання робіт з реконструкції або нового будівництва або капітального ремонту об’єкту будівництва (аеропорт, аеродром) класу наслідків (відповідальності) СС3 (V категорії складності). Відповідно до зазначеного, а також ураховуючи норми ч. 1 ст. 838 Цивільного кодексу України; ч. 2 ст. 319 Господарського кодексу України; Постанови КМУ від 01.08.2005р. № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів в капітальному будівництві», Учасник може підтвердити досвід виконання аналогічного договору, надавши у складі пропозиції договір, де Учасником виконувалися роботи у якості субпідрядника з реконструкції або нового будівництва або капітального ремонту об’єкту будівництва (аеропорт, аеродром) класу наслідків (відповідальності) СС3 (V категорії складності).
Ще раз щодо підтвердження досвіду виконання аналогічного договору
Дата подання: 15 January 2022 17:14
Дата відповіді: 19 January 2022 16:15
Так, дійсно, наша компанія також як потенційний учасник закупівлі не розуміє, чи можна надавати в якості підтвердження досвіду виконання аналогічного договору саме договір субпідряду. Це ж звичайна практика, що відповідаж принципам здійснення публічних закупівель та розширює конкупенцію, сприяє економії бюджетних коштів. Просимо Вас, шановний Замовнику, надати чітку та зрозумілу відповідь: чи буде вважатися належним та достатнім підтвердженням досвіду виконання аналогічного договору договір субпідряду ?????????? Чи можна надавати договір субпідряди чи тільки генпідряду ??????????? Якщо тільки генпідряду, то чому така дискримінація ?????????? Просимо не копіювати текст документації чи в іншій формі насправді намагатися так відповісти, аби заплутати потенційних учасників або насправді написати якийсь текст відповіді без реальної відповіді на посталене запитання, що Ви досі вдало робили. До чого тут взагалі писати: "... Спираючись на те, що договірні відносини виникають між Замовником та Підрядником, останній здійснює повний контроль за виконанням робіт передбачених договором. Таким чином, в складі тендерної пропозиції, в якості підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору, Учасник повинен підтвердити наявність власного досвіду виконання аналогічного договору, де останній виступає в якості виконавця робіт." Напишіть "нормально", по-людськи будь-ласка.
More
Collapse
Answers: Шановний Учасник!
Детально розглянувши Ваше запитання, повідомляємо наступне.
Згідно п. 3.4. Додатку 2 до тендерної документації, аналогічним договором у розумінні тендерної документації є договір будівельного підряду на виконання робіт з реконструкції або нового будівництва або капітального ремонту об’єкту будівництва (аеропорт, аеродром) класу наслідків (відповідальності) СС3 (V категорії складності). Відповідно до зазначеного, а також ураховуючи норми ч. 1 ст. 838 Цивільного кодексу України; ч. 2 ст. 319 Господарського кодексу України; Постанови КМУ від 01.08.2005р. № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів в капітальному будівництві», Учасник може підтвердити досвід виконання аналогічного договору, надавши у складі пропозиції договір, де Учасником виконувалися роботи у якості субпідрядника з реконструкції або нового будівництва або капітального ремонту об’єкту будівництва (аеропорт, аеродром) класу наслідків (відповідальності) СС3 (V категорії складності).
Детально розглянувши Ваше запитання, повідомляємо наступне.
Згідно п. 3.4. Додатку 2 до тендерної документації, аналогічним договором у розумінні тендерної документації є договір будівельного підряду на виконання робіт з реконструкції або нового будівництва або капітального ремонту об’єкту будівництва (аеропорт, аеродром) класу наслідків (відповідальності) СС3 (V категорії складності). Відповідно до зазначеного, а також ураховуючи норми ч. 1 ст. 838 Цивільного кодексу України; ч. 2 ст. 319 Господарського кодексу України; Постанови КМУ від 01.08.2005р. № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів в капітальному будівництві», Учасник може підтвердити досвід виконання аналогічного договору, надавши у складі пропозиції договір, де Учасником виконувалися роботи у якості субпідрядника з реконструкції або нового будівництва або капітального ремонту об’єкту будівництва (аеропорт, аеродром) класу наслідків (відповідальності) СС3 (V категорії складності).
Термін виконання робіт
Дата подання: 19 January 2022 09:33
Дата відповіді: 25 January 2022 09:37
Відповідно до тендерної документації максимальний термін виконання робіт з реконструкції складає 9 календарних місяців.
Наша компанія має досвід будівництва та реконструкції аеропортів, в тому числі подібних за розмірами та обсягами робіт до аеропорту «Аеропорт-Полтава». Зважаючи на необхідність замовлення та монтажу значної кількості обладнання для спеціалізованих аеропортових систем, термін виробництва яких складає мінімум 6 місяців від дати замовлення (а ще необхідно погодити із усіма зацікавленими сторонами технічну специфікація по вказаному обладнанню), загальний термін будівництва в 9 місяців є суттєво заниженим. Звертаємося до Замовника з проханням опублікувати в системі Prozorro розділ проектної документації "Проект організації будівництва" для ознайомлення із основними технологічними рішеннями для їх аналізу з метою розуміння всіма учасниками конкурсних торгів умов виконання робіт та необхідних для цього ресурсів.
More
Collapse
Answers: Шановний Учасник! Розглянувши Ваше запитання повідомляємо наступне. 1. У відповідності до експертного звіту тривалість будівництва складає 10 місяців, в тому числі підготовчий період 1 місяць. Згідно вимог тендерної документації, а саме п. 4.4. Розділу 1 строк виконання робіт до 31.12.2022 року, за умови здійснення фінансування в повному обсязі, що відповідає тривалості будівництва встановленої експертним звітом.
2. Відповідно до абзацу 2 п. 5.1. Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» для розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) замовник надає відомість обсягів робіт, відомість ресурсів до неї без цін або затверджену проектну документацію. За рішенням замовника відомість обсягів робіт може бути складена за міжнародною системою вимірювання, визначеною Замовником.
В такому випадку всі умови необхідні для виконання робіт викладені в технічному завданні, що є Додатком 4 до тендерної документації, з наявними відомостями ресурсів та відомостями обсягів робіт.
2. Відповідно до абзацу 2 п. 5.1. Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» для розрахунку ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) замовник надає відомість обсягів робіт, відомість ресурсів до неї без цін або затверджену проектну документацію. За рішенням замовника відомість обсягів робіт може бути складена за міжнародною системою вимірювання, визначеною Замовником.
В такому випадку всі умови необхідні для виконання робіт викладені в технічному завданні, що є Додатком 4 до тендерної документації, з наявними відомостями ресурсів та відомостями обсягів робіт.
Скарги до процедури
Номер скарги: UA-2021-12-31-005080-c.b1
Статус:
Залишено без розгляду
Скаржник: ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АДАМАНТ", Код ЄДРПОУ:36972558
Дата подання: 01 February 2022 18:14
Дата подання: 01 February 2022 18:14
Рішення органу оскарження: Complaint does not meet the law requirements in article 18 paragraphs 2-5 and 9
рішення від 03.02.2022 № 2243.pdf
Дата публікації: 04 February 2022 10:14
Інформація про моніторинг
- UA-M-2022-07-14-000010 ● e0f42c12cf284196b41021d88e7d5bfa
- Статус: порушення виявлені
-
Підстави для прийняття рішення про початок моніторингу:
- Information received from state authorities, people's deputy of Ukraine, bodies of local self-government, on the presence of signs of violation of legislation in the field of public procurement
-
Етапи закупівельного процесу:
- Планування закупівлі та оприлюднення інформації про її проведення
- Розкриття тендерних пропозиції, їх розгляд та оцінка
- Укладання та виконання договору про закупівлю (прийняття рішення про відміну торгів)
Повідомлення про прийняття рішення про початок моніторингу процедури закупівлі
| Дата прийняття рішення про проведення моніторингу: | 12 July 2022 |
| Дата публікації рішення про проведення моніторингу: | 14 July 2022 16:36 |
ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПІВНІЧНО – СХІДНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ
УПРАВЛІННЯ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ОФІСУ
ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
12.07.2022 № 29-З
Полтава
Про початок
моніторингу закупівель
Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 10 Положення про Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області, затвердженого наказом Північно-східного офісу Держаудитслужби від 25.08.2016 № 2,
НАКАЗУЮ:
1. Почати моніторинг закупівель відповідно до переліку, що додається.
2.Відповідальним працівникам забезпечити проведення моніторингу процедур закупівель, зазначених у пункті 1 цього наказу.
Начальник Управління
Північно-східного офісу
Держаудитслужби
в Полтавській області Ірина САЛОГУБ
Додаток
до наказу Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області
12.07.2022 № 29-З
Витяг з переліку процедур закупівель
№ з/п
Оголошення про проведення процедури закупівлі та/або повідомлення про намір укласти договір на веб-порталі Уповноваженого органу. Опис підстав для здійснення моніторингу закупівлі ідентифікатор закупівлі дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
6. UA-2021-12-31-005080-c, 31.12.2021, інформація, отримана від органів державної влади, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель.
Начальник Управління
Північно-східного офісу
Держаудитслужби
в Полтавській області Ірина САЛОГУБ
Надання інформації про усунення порушення замовником
Щодо вжиття заходів щодо не допущення виявлених порушень в подальшому
2022-08-12 14:00:44
Висновок про результати моніторингу закупівлі
Друкувати висновок про результати моніторингу процедури закупівлі
PDF
| Дата публікації: | 05 August 2022 |
| Кінцевий строк оскарження: | 20 August 2022 |
Порушення виявлено
- Tender documentation is not compiled in accordance with the requirements of the law
Підтвердження усунення порушення
Усунуто
Встановлено порушення законодавства в частині складання тендерної документації та/або внесення змін до неї • відсутній механізм
Замовником проінформовано в електронній системі закупівель: «… На виконання Висновку моніторингу про результати процедури закупівлі UA-2021-12-31-005080-c повідомляємо, що вжито заходи щодо не допущення виявлених порушень в подальшому.».
2022-08-19 18:58:21
Протокол розгляду тендерних пропозицій
Переглянути / друкувати протокол
розгляду тендерних пропозицій з інформацією про підстави відхилення PDF ●
HTML
Дата публікації
: 14 March 2022
| Name: | ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ |
| EDRPOU: | 04013991 |
| Address: | 36014, Україна, Полтавська область region., м. Полтава, вул. Зигіна, буд. 1 |
| Participant | Відповідність критеріям | Документи | Рішення | Додатково |
|---|---|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ" | Відповіді учасника | Documentation |
Допущено до аукціону
Documentation
|
Вимога про усунення невідповідностей
до 23 February 2022 16:23
|
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" | Відповіді учасника | Documentation |
Допущено до аукціону
Documentation
|
Вимога про усунення невідповідностей
до 10 March 2022 14:22
|
Реєстр пропозицій
Date and time of tender opening: 22 March 2022 15:25
| Participant | Starting proposal | Final proposal | Index | Reduced price | Відповідність критеріям | Documentation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ" |
1 535 000 000,00
UAH with VAT
|
1 535 000 000,00
UAH with VAT
|
1 | 1 535 000 000 | Відповіді учасника | Documentation |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" |
1 524 000 000,00
UAH with VAT
|
1 524 000 000,00
UAH with VAT
|
1 | 1 524 000 000 | Відповіді учасника | Documentation |
Протокол розкриття
| Participant | Resolution | Proposition | Published |
|---|---|---|---|
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" #32851616 |
Winner |
1 524 000 000,00
UAH with VAT
|
22 March 2022 16:23
|
Notice of intention to conclude a contract
Publishing date and time: 22 March 2022 16:23
| Participant | Proposition | Documentation |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" #32851616 |
1 524 000 000,00
UAH with VAT
|
Documentation |
|---|
Contract signed
| Contract | Status | Published |
|---|---|---|
| Електронний підпис | зміни до договору |
28 December 2022 19:24
|
| №03-22-33.PDF | зміни до договору |
28 December 2022 19:23
|
| Електронний підпис | укладений |
04 April 2022 11:47
|
| Договір 03-22-33.pdf | укладений |
04 April 2022 11:46
|
Зміни до договору
| Дата внесення змін до договору: | 23 December 2022 |
| Дата публікації змін до договору: | 28 December 2022 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору: |
|
| Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | Сторони, керуючись п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», домовилися внести зміни до п. 5.2. Розділу 5, п. 14.1. Розділу 14, Додатку №3 та Розділу 17 Договору |
| Номер договору про закупівлю: | 03-22/33 |
| Договір: | |
| Номер додаткової угоди: | 1 |
| Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: | PDF ● HTML |